昌平区流村镇公共文化综合服务中心工程（东楼（党群活动中心及镇党校）等2项）-门窗招标文件任务

发布日期：*******-**-** 09:***:***.0

截止时间：*******-**-** 08:***:***

下载PDF

昌平区流村镇公共文化综合服务中心工程（东楼（党群活动中心及镇党校）等2项）项目(教学楼等2项)门窗工程专业分包

采 购文 件

招 标 人:*********限公司

经 办 人:***

联系电话:*******18

编制单位：*********限公司

编制时间 ：*******-**-**日

发标时间:*******-**-**日

招标文件目录

第一部分 投标须知

第二部分 投标文件格式

第三部分 建设工程施工专业分包合同格式

第一部分 投标须知

一、招标投标规则

1．竞标原则…………...4

2. 投标有效期 ….4

3．投标人资格条件4

4．招 标4

5．投 标 5

6．开标须知6

7. 评标与定标7

8. 合同授予 7

二、发包范围、工作内容及目标要求

9. 工程概况 7

10．现场情况介绍8

11．发包范围与工作内容9

12．目标要求………9

13．投标报价要求10

14．费用结算与支付11

15．双方职责11

16．奖罚措施12

17．争议解决13

一、招标投标规则

第一条 本工程按照“公开、公正、平等竞争”的原则，采取公开方式以无 标底进行招标；

第二条 本次投标自发标之日起，有效期为30日。

第三条 投标人资格条件

1. 本次招标拟公开邀请的3家以上投标单位均具有合法独立经营法人资格，且财务状况良好、无不良业绩记录、具有加工制作、建筑装饰资质二级以上及相关政府部门认可的门窗资质等级，施工厂家；具有同类工程施工经验；管理人员和各工种作业人员持证率须达到100% ；

2. 经招标人资格预审，投标人均符合资格预审的有关规定条件，可以参加本工程（专业）分包项目的投标。

第四条 招 标

4.1 招标文件是招标人依据有关法律法规以及分包工程项目的特点和需要编制的，用以阐明工程发包范围、工作内容、技术规范、标准及合同条款、补充条款、表格，招投标程序、评标办法等内容。是投标人编制投标文件、参加投标活动的依据。投标人应认真审阅后编制投标文件，投标人如不能正确理解招标文件，导致投标失误责任由投标人自负。

4.2 勘察现场

1） 招标人电话通知被邀请的投标人进行施工现场勘察。同时，将向投标人提供与施工有关的资料，投标人应认真审阅和分析。

2） 投标人不得擅自对施工现场及周围环境进行勘察。否则，产生的一切后果由投标人自负。

3） 因投标人理解有误，而造成投标人不能在全面正确理解招标人意图时，所作出的错误结论，责任由投标人自己承担。

4.3招标文件澄清与修改

1） 投标人在收到招标文件（含工程量清单）和踏勘现场后，若有疑问需要解答的，应于收到招标文件后2日内，以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）向招标人提出；

2） 招标人将在2 日内，以《补充文件》的形式向投标人进行解答。由此而产生对招标文件内容的澄清与修改，以《补充文件》为准；

3）在投标截止日期2日前，招标人可以用《补充文件》的方式修改招标文件。《补充文件》作为招标文件的组成部分，对招投标双方起同等约束作用；

4）《补充文件》将送达至每一投标人。为使投标人在编制投标文件时把《补充文件》内容考虑进去，招标人可酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间另行通知。

5）投标单位在获得本招标文件时，应仔细检查有无缺项或短页等情况，若有上述现象，请向招标单位提出，若无提出，则视为此招标文件完整无误。

6）投标人投标前应仔细研究本招标文件，若发现文件中或文件之间有疑问或矛盾时，可书面通知招标单位，由招标单位负责解释。

7）任何要求澄清的投标方应同北京建工采购信息平台截止时间一致之前以书面方式或电子格式通知招标单位，由招标单位统一书面答复，并将答复印发给所有投标方。

8）凡获得招标文件者，不论投标与否，均应对招标文件保密。

第五条 投 标

5.1投标文件编制

1）投标人应按照招标文件要求编制投标文件，并对招标文件做出实质性响应；

2）投标文件应包括以下内容：（格式见附件）

第一部分商务标企业基本情况资料（提供的资料应与资审时提供的相一致，但内容可不限于预审资料，）资格审查文件具体要求如下:

1、企业法人营业执照:***、连续年检的企业营业执照副本复印件并加盖本投标人公章。地方工商行政部门年审有特别规定的，应提供相关政策文件复印件;

2、企业资质等级证书:***核发的资质等级证书复印件并加盖单位公章;

3、投标人须具有建筑装饰资质二级以上及相关政府部门认可的门窗资质等级，并有在3年内完工的类似工程业绩。(需附在投标文件中)

4、安全生产许可证:***、且在有效期内的安全生产许可证证书提供复印件并加盖投标人公章;

5、项目经理资质等级:***证书在有效期内的人员;并且具有安全生产考核证，简称“B本”。需提供建造师注册证书及安全生产考核证书复印件并加盖投标人公章(注册单位需和投标单位相一致);并提供由社保中心出具的社会保险缴纳证明。

6、技术负责人、设计负责人简历表(需要深化设计时)、安全员、质量员上岗证及其有效职称证书复印件;并提供由社保中心出具的社会保险缴纳证明。

7、项目组织管理机构配备情况表;项目组织管理机构所有管理人员均需提供由社保中心出具的社会保险缴纳证明;

注:***盖单位公章。

第二部分经济标1．投标函 2.法定代表人身份证明证件和复印件（复印件留存）或代理人法人授权委托书3.承诺书 4.《投标报价清单》

3) 投标人的投标文件，须按以上二部分分册装订，一式一份编制，并标明“正本”，投标时需要递交投标电子版，电子版用于线上投标。

4) 投标文件正本均应使用不能擦涂的墨水，用正楷书写或A4纸宋体字打印，由投标人加盖公章，并有法定代表人或法定代表人授权委托代理人签字或盖章（代理人须提供法人授权委托书原件）；

5) 全套投标文件应无涂改和行间插字；

6) 投标文件应按照招标文件提供的格式填写。

5.2 投标文件的修改与撤回

1) 投标人在递交投标文件之后，在规定的投标截止日期之前，可以书面形式向招标人递交补充、修改、替代或撤回其投标文件；投标截止日期后，投标人不得撤回投标文件；

2) 投标人需要补充、修改、替代或撤回投标文件时，应按规则要求编制、密封、标志和递交，密封袋上应标明“补充”、“修改”、“替代”或“撤回”等字样。

5.3投标文件递交与接收

1) 投标文件应于：***息平台；

5.4投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

1) 逾期送达的或者未送达至指定地点的；

2) 未按招标文件要求编制、签署、密封的；

3) 其他任何未在实质上响应招标文件的要求的；

4) 其他不具备受理条件的投标文件。

注：***,招标人将依法重新组织招标。

5.5投标费用

1）投标人应按招标人要求的时间、地点领取招标文件及招标图纸，每个投标人只限一份，每份招标文件工本费人民币/ 元整，招标图纸押金/ 元整，投标人需保证图纸完好，如图纸发生损坏，涂改等，招标图纸押金将全部不予退还，投标人也可自行复印图纸。

2）无论投标结果如何，投标人应自行承担其投标活动所需的一切费用。

5.6投标保证金

1）劳 ******用公司 对公司的账户 方式，在购买招标文件时向招标人递交，保证金金额为:/元，中标单位的保证金将直接转为履约保证金，未中标单位保证金退还时间为确定中标人后90日内日（无息）退还。

2） 发生下列情况之一时，投标保证金不予退还：

①不按时提交投标文件的；

②投标截止日以后，在投标有效期内，投标人要求撤回投标文件的；

③不按时参加开标会议的；

④会议进行时，中途无故退场的；

⑤不按规定时间签订合同的；

⑥不适合退还保证金的其他情况。

第六条 开 标

本工程采取邀请方式开标，开标地点：***：***。

招标人对本专业分包工程质量方面的特殊要求如下：/

第七条 评标与定标

本工程采取议标方式，价格合理低价者中标。

第八条 合同授予

8.1 合同签订

发包人与承包人将依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规规定，按照招标文件和投标文件签订合同

二、发包范围、工作内容及目标要求

第九条 工程概况

9.1 工程名称：***（东楼（党群活动中心及镇党校）等2项）项目(教学楼等2项)工程

9.2 工程地址：***

9.3 建设单位：***

9.4 设计单位：*********限公司

9.5 监理单位：*********限公司

9.6建筑面积：********* 18m2

9.7工程质量目标：***

9.8 对劳务分包单位工期要求：

计划开工日期：***

计划竣工日期：****-**-**日

计划总工期：***。

第十条 现场情况介绍

10.1 现场场地:***。

10.5 现场场地介绍：***，局部地下室，水平运输距离较近。

第十一条 发包和承包范围及工作内容

11.1承包方式：***；

11.2招标范围：***服务中心工程（东楼（党群活动中心及镇党校）等2项）项目的门窗工程（具体内容详见招标清单）。

11.3 工作内容（包括但不限于）:***、监理、设计已通过审批的方案进行施工。遇特殊情况处理时，应及时和总承包人取得联系，确保工程质量和施工进度；

（1） 分包人以包工、包料、包验收方式承包本工程。包含但不限于本项目施工范围内的所有室外样板制作工作等；

（2）脚手架作业：***、挂网、防护棚、洞口防护等

（3）因总承包人或其他施工单位方案变动引起的工作变化（包括工程量增减、时间变动等），分包人无条件配合，工程量增减按实际调整；

（4）建筑垃圾的清理，并按招标方要求运到现场指定地点等；

（5）及时对形成的各种建筑成品进行保护（含护角条的制作与安拆）等；

（6）文明施工：***（施工区域、生活区域、材料区域等），其现场文明施工专项清理的人力应不少于4人，此4人由项目部专人管理。通知未安排清理人员的项目部有权安排清理人员，所需费用在施工单位工程款中扣除。

（7）为实现管理目标和满足管理要求的各种辅助性作业，工程施工项目相对应的二次搬运、材料进场、冬雨季施工、场地清理及创建文明工地等所发生的各项及不可预见工作内容。投标方自行解决（除招标方提供的机械、材料等以外）完成招标工作范围所需要的机械、手使工具、电动工具、材料及劳保用品等。

（8）工程施工完善后，中标方必须对所完成的各个部位进行自检，对施工中所遗留未完事宜进行彻底完善处理，并有书面资料，经招标方签字认可。

（9）以上配合费用计入乙方综合单价的报价中，一次包死，不再调整。

（10）一、二级电源箱由总承包人在指定地点供应（现场已安装），塔吊现场已安装，除此以外所有的材料费、加工费、油漆、运输、安装费、小型机具费、辅材费、管理费、利润、规费、税金、水电费、相关实验检测费及风险等其它一切可预见费用均包括在合同单价内；

（11）分包人办理与自行施工有关的一切手续并承担相关费用。

（12）分包人以总承包人工程施工总进度计划为依据，制定分部、分项或分阶段施工计划并在得到总承包人认同并书面签字后，按计划实施。

（13）分包人负责完成与门窗工程相关的一切实验、试验及检验、检测过程，并及时向总承包人递交有关技术资料及竣工图各六套，同时应承担上述工作内容的全部相关费用。

（14）无条件配合总承包人对发包人的预、结算及审计工作；

（15）分包人做好室外资料的编制、整理、归档工作，施工完后报发包方。

特别提示：***，若有发现报价不符合市场价格的，我司有权在清标过程中予以矫正甚至将某些主要材料剔除本次招标范围，各投标单位应无条件同意我司的调整，否则将以废标处理。

11.2技术规程及相关事项说明:

1、 符合现行规范；

2、 符合设计施工要求；

3、对分包单位的施工及技术要求：

l室外分包单位应严格执行国家、地方、行业各相关设计、施工的规范、规定、条例和标准。

l室外分包单位需按照本施工图设计图纸及技术要求，完成相关工程的施工深化/翻样设计图纸，落实施工工艺及措施。除非得到建设方和设计批准，不得改变原设计的室外结构、构造体系做法，不得降低性能标准。施工深化/翻样设计图纸在得到建设单位及设计院同意并书面确认需（加盖分包单位的出图章及设计院审核合格章）后，方可施工。

l门窗工程应妥善解决与其他各相关工程交界面、收边收口部位的衔接处理，保证建筑功能、效果的整体统一性。

第十二条 目标要求

12.1 分包单位承包工期要求：***；

1）计划开竣工时间：*******-**-**日开工至****-**-**日竣工。实际开工时间以总包书面文件为准，工期顺延。

2）承包人以发包人工程施工总进度计划为依据，制定分部、分项或分阶段施工计划并在得到发包人认同并书面签字后，按计划实施。

3）对因以下原因造成推迟工期的，经发包人确认，工期相应顺延。

①由于战争、动乱或自然灾害以及非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力因素影响，致使推迟工期的；

②在承包人以书面形式提出需要从发包人处获得图纸、施工批示或工程材料时，发包人未能在双方约定日期内及时提供，致使影响到正常施工造成推迟工期的；

③发包人同意工期顺延的其他情况；

4）承包人应在上述情况发生后14日内，就延误内容和因此产生的经济支出以书面形式向发包人提出，发包人应于14日内就工期延长和经济损失的赔偿问题给予书面答复。就上述约定日期内承包人逾期未提出要求的，则视为其放弃此项权利；发包人逾期未进行答复也不提出意见的，则视为其承认此事实。

12.2 质量要求:***，并达到建筑装饰奖项要求，且费用包含在本次报价中。

1）承包人在工程施工作业时，须按照建筑设计的要求和国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》、《安全技术规范,JGJ/T180-2009》、门窗工程相关最新技术规范及验收规范要求进行施工，并应满足双方合同约定质量标准或质量奖项要求；

２）如图纸所示或发包人指令与国家或当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致时，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。

３）承包人在组织施工过程中发现设计有误，须立即向发包人提出，在洽商变更取得文字手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿；因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担；

４）承包工程验收以《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》进行。阶段验收，在施工完毕后3日内由发包人、承包人、监理方共同验收并办理书面手续，逾期未办理验收，发包人又交后道工序施工或投入使用的，则视为符合合同要求；承包工程全部施工完毕后，由承包人在3 日内提交施工资料，由发包人和承包人及监理方共同验收并办理书面手续。

５）该项工程保修期为设计文件规定的该工程的合理使用年限。质量缺陷责任期两年。

12.3 安全生产要求

1）坚持“安全第一、预防为主”安全生产方针，做到无重伤以上事故,轻伤率小于0.15‰ ，无重大机械伤害事故，无食物中毒事故，无火警事故。承包方在施工期间，应100%确保无重大安全事故发生。

2）认真贯彻“预防为主、防消结合”的工作方针。严格执行《中华人民共和国消防法》、《建设工程施工现场消防安全管理规定》和《消防安全操作规程》，建立防火、保卫制度，落实责任、规范施工，保证安全。

3）承包人应根据国家关于安全生产的有关规定和要求，严格执行《建筑施工企业安全生产责任制》和《建设工程现场管理办法》，建立健全《安全生产管理体系》和《安全生产责任制》等制度。

4）施工现场内使用的各类安全防护用品、用具及临时用电设施、设备，必须经相关部门认证的符合生产要求的合规厂家生产的合格产品。在安装使用时，应严格按照有关技术规范和安全操作规程进行。

5）进入施工现场的施工作业人员须经有关部门培训后，取得上岗证书后方可进行施工操作；特殊工种作业人员应有特殊工种操作证进行方可施工操作。

12.4 重大伤亡及其他安全事故处理

1) 发生重大伤亡及其他安全事故时，发包人和承包人应立即采取紧急措施，防止事态扩大，并全力组织抢救，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照；

2) 按照有关规定，发包人应及时上报；

3）事故的处理，以国家有关事故处理规定由相关部门认定；

４）承包人应积极配合做好事故的处理工作，以及伤亡家属的安抚工作，以避免过激行为发生。

12.5 文明施工要求

施工现场场容、噪声、污水排放、垃圾分类、控制扬尘、节水、节电、车辆进出现场、施工作业时间的规定及生活区、宿舍管理等，均应达到和符合北京市安全文明施工现场验收标准。

第十三条 投标报价要求

13.1 投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格体现。主要包括内容包括但不限于：***（包括辅料）、安装费、劳务费、工具费、机械设备费、交通食宿费、材料检验检测费、相关试验检测费、资料费、竣工验收费、施工现场内及场外运费（包括场内二次搬运）、机械及材料设备进出场费（包括二次进出场）、装卸费、维护维修费、成品保护费、二次搬运费、仓储保管费、水电费、包装费、剔凿预埋件洞口、各种施工降效费用、停窝工费用、安全文明施工费、冬雨季施工费、居民干扰施工降效费、夜间施工增加费、完工清理保洁费、临时设施费、各种措施费（含创建筑装饰奖费用、深化设计费用）、节假日施工补助费及加班费、进场施工人员社会保险与意外伤害保险费、管理费、专业配合相关费用、合同备案相关费用、利润、各种损耗、向当地环卫部分、交管部门、城管部门、街道办事处等协调所承担的一切费用、分包工程保险费、城市维护建设税、教育费附加以及地方缴费附加、城市维护建设税、教育费附加以及地方缴费附加、河道管理费（如有时）、工程所在地《预算定额》等计价规范中建设工程费用包括的内容等全部，以及按照合同文件和工程惯例应计入的其他费用等。

第十四条 费用结算与支付

14.1 支付：

本项目无预付款，工程进度款按月度 办理，分包人应于每月20 日前按总承包人的要求提交上月度 请款计划。在总承包人审核确认后45 日内，支付分包人已确认工程量70 %的进度款。

14.2 结算：

承包人在总包人取得验收资料证明后5日内提供结算报告。承包人配合总包人 ******计公司 进行结算核对。对审核完毕的结算价款在总包单位收到建设单位资金后30日内支付到97%，剩下3%作为质保金，满5年后3个月内将剩余质保金（无利息）返还给承包人。

14.3发包人和承包人对合同结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。

第十五条 双方职责

15.1 发包人职责：

1) 组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行合同职责，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向业主负责。负责施工进度、工程技术质量、安全生产、安全交底、劳务管理、文明施工、治安消防、材料领用、行政卫生等方面的监督与管理以及办理洽商签证；

2) 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收；

3）负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；

4）负责提供大型机械设备和其他设施、设备使用以及生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地的协调；

5）负责提供施工所需图纸（包括技术说明）和发包人供应材料，对承包人实施的劳务作业进行监督抽查，并提出整改要求和负责组织工程质量检查验收和竣工验收职责；

6）协助承包人贯彻落实实名制管理，并按规定留存备案资料；

7）按合同约定，向承包人支付合同价款，并实现“月结月清”的职责；

8）负责与工程监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系；

9）负责办理合同所涉及的备案手续。

15.2 承包人职责：

1) 承包人就承包的工程与发包人共同对建设方（业主方）承担连带责任；

2) 组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，自觉遵守法律法规及有关规章制度。按照国家有关建设工程的施工规范，依据设计标准和要求精心组织施工，严格操作程序，确保工程质量达到约定的标准，完成内业资料编制报发包人签字后报监理单位签字，配合发包人完善专业工程资料及归档；

3) 按照企业合法独立经营的法律规定为企业人员参加各项劳动社会保障（包括劳动用工、生命安全、医疗 保险等保障），负责到有关行政管理部门进行现场施工人员登记备案，施工现场必须实行实名制管理，并做好工人出勤记录；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防以及环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

4）根据施工组织设计总进度计划的要求，每月月底前5天提交下月施工计划，《施工进度计划》、《材料》、《机械设备》的使用计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，或按发包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经发包人核准后严格实施；

5）自觉接受发包人及有关部门对其进行的管理、监督和检查；接受发包人随时检查其设备、材料的保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况的检查，要求持证上岗率必须达到100% ；

6）按发包人发出指令组织施工生产，并做好施工原始记录的收集、整理及时提交报表配合发包人办理交工验收手续；

7）妥善保管、合理使用发包人提供或租赁给劳务承包人使用的机具、周转材料及其他设施。统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；

8）教育员工自觉做到安全文明施工，拒绝或纠正违章指挥和违章作业，并对违章行为有权检举和揭发；做好与本工程其它专业施工分包单位的协作配合，遇有矛盾时，服从发包人的统一协调和安排；尤其要遵循脚手架安全规程使用脚手架。

第十六条 奖罚措施

16.1 安全生产：***“安全第一、预防为主”安全生产方针，做到无重伤以上事故,轻伤率小于0.15‰ ，无重大机械伤害事故，无食物中毒事故，无火警事故。承包方在施工期间，应100%确保无重大安全事故发生。

16.2 工程质量：***准，发包人可以要求承包人返工，承包人无法完成的，发包人可以委派其他劳务企业完成，产生的费用由承包人承担；由此给发包人造成损失的，承包人应向发包人支付违约金10000元，最高不超过合同总金额的5%。延误的承包人的工作时间不予顺延；

16.3 施工工期：***，每延误一日，应向发包人支付违约金 5000 元，最高不超过合同总金额的5%；

16.4 其他：

① 承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向发包人支付违约金 5000 元/天，最高不超过合同总金额的5%。延误的承包人工作时间不予顺延；

② 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

第十七条 争议解决

当产生争议时双方协商解决。在协商不能达成共识时，可向北京市西城区人民法院进行起诉。

第二部分 投标文件格式

1. 法定代表人身份证明书（格式1）

2. 法人授权委托书（格式2）

3. 投标函（格式3）

4. 承诺书（格式4）

5. 投标报价封面及工程量清单报价表（格式5）

格式1

法定代表人身份证明书

单位名称:(加盖 单位公章)

单位性质:

地 址:

成立时间:

经营期限:

姓 名:***

职 务:***:***(投标人单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标人(法人名章):

日 期:***

格式2

法人授权委托书

（本格式仅作为参考格式）

:***

******系公司 法定代表人。现授权我公司（姓名） （身份证号：***） 女士/先生，作为我公司合法代理人， ******我公司 全权处理工程项目的委托事宜。其在授权范围和有效期内，处理与之相关的一切事务所实施的行为均具有法律效力，我公司全部予以确认。

1、

2、

3、

4、

本授权有效期限：***。

委托单位名称：（盖章）

法定代表人姓名：（签名或盖章）

年 月 日

注：***. 本委托书为法人授权委托被委托人在本工程专用，无委转委托权；

2. 授权委托书须由授权委托单位法定代表人（或授权委托的驻京负责人）签名或盖章，并说明委托事项和权限方为有效。代理人代为承认、放弃或者变更………………..,必须由法定代表人的特别授权；

3. 法定代表人或被委托人须提供合法有效的身份证明证件；

4. 此书一式二份。一份由委托人存查，一份递交招标人存卷。

格式3

投 标 函

函致：：

我公司 ******贵公司 工程的招标文件，在我司认真研究上述工程的文件内容，认为我司有能力承担该工程施工任务。在此，特作如下声明响应：

一、我公司已全面理解并接受招标文件中各项条款要求；

二、我司将派（姓名） （有效身份证号） 作为项目经理，代表我司与贵司就该工程施工方面的有关事宜进行接洽；

三、我方承诺工期为：***。

四、我方承诺质量为：***。

五、报价金额：（大写：***）

六、我公司对其所签署与该工程有关的文件、协议全部予以确认，并无条件承担相应的法律责任。

…………

单位名称：***（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日

格式4

承 诺 书

致：***：

******我公司 参加 工程的投标，如有幸我公司中标，为确保工程保质、保量按期完成施工任务，达到双方合作愉快的目的，我司特作如下承诺：

一、人员配备：（需写明每个阶段配备多少人，以保证按期按质完成）

二、安全保证：***（请写明如何实施）

三、质量保证：***（请写明如何实施）

四、工期保证：***（请写明如何实施）

五、文明生产：***（请写明如何实施）

六、生活区管理：（请写明如何管理）

…………

服从贵公司现场管理和指挥，保证按照合同约定以及招标文件中要求完成施工任务。为表示我方的友好合作诚意，我方愿意…………

单位名称：***（公章）

法定代表人：***（签字或盖章）

项目负责人：***（签字）

年 月 日

附表4.1承诺书

承诺书

我（单位） 承诺：

本单位市场主体的股东、实际受益人、法定代表人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等人员，不为 ******任公司 、二级单位及其所属单位签订劳动合同并缴纳社会保险的员工（含为 ******任公司 范围内各层级企业离职、退休三年以内人员）及其特定关系人（与 ******任公司 范围内各层级员工本人有近亲属及其他共同利益关系的人）。

承诺人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字）

年 月 日

格式5

投标报价书

（封面）

工程名称

投标人（盖章）

企业资质类别等级

企业法定代表人（盖章）

项目经理资质等级

技术负责人职称

编制日期 年 月 日

工程报价单

详见附件6：***（东楼（党群活动中心及镇党校）等2项）项目门窗工程报价单