2023年中碳科技浙江地区第一批工商业分布式光伏第三方项目管理服务变更公告

2023年中碳科技浙江地区第一批工商业分布式光伏第三方项目管理服务变更公告

一、变更信息

由于截止本项目开标前投标人数不满足开标条件，现作出如下变更：

1.采购文件下载截止时间延长至****-**-**日10时00分；（与报名时间保持一致）

2.报价截止时间变更为****-**-**日10时00分；

3.提交疑问截止日变更为****-**-**日10时00分，采购人将于****-**-**日10时00分前在浙江交通集团电子招标采购管理系统上发布补充（答疑、澄清）文件。

4.其余内容不变，遵照原采购文件执行。

二、项目概况和采购范围

1、项目概况：***布式光伏第三方项目管理服务

标段划分：***。

预算金额：*****8万元 （单价限价：***.03元/W）项目实施地点和时间：***（具体项目见项目清单，具体服务内容以招标人的第三方项目管理服务委托书为准）；

第三方项目管理服务期：

服务期自收到委托书起至工程通过竣工验收合格后一年缺陷责任期结束为止，单个工程项目的第三方项目管理服务以采购人的第三方项目管理服务委托书为准。如因发包人原因，工期可顺延。

2、采购内容和范围:***

1）采购内容：***布式光伏第三方项目管理服务

2）采购范围：

项目管理单位主要负责建设项目的建设过程管理，具体如下：

（1）严格执行国家基本建设程序和有关规定，协助项目业主办理相关审批手续并落实有关要求；

（2）按《委托项目管理协议》中约定的内容，代为业主单位行使项目管理；

（3）负责组织图纸审查，办理开工报告、施工许可证等工程实施中的有关手续；

（4）按项目进度要求上报月工程进度、资金需求计划等报告；

（5）审核、签证工程进度报表及提出进度款支付意见；

（6）审核工程变更、合同变更，协助项目业主办理变更报批手续；

（7）组织工程中间验收和竣（交）工验收，负责编报工程竣工决算，运维移交清单、固定资产移交清单，负责或协助业主单位办理项目竣（交）工及有关技术资料的整理汇编、移交。

（8）《委托项目管理协议》中约定的其他职责。

现拟通过公告采购方式择优选择综合得分第1名的有效投标人作为本批项目的第三方服务商。

3、工期要求

¨计划工期:/

¨交货期:***/

☑服务期限:***合格后一年缺陷责任期结束为止，单个工程项目的第三方项目管理服务以采购人的第三方项目管理服务委托书为准。如因发包人原因，工期可顺延。

4、¨施工质量要求:/

¨货物质量标准或主要技术性能指标:/

☑服务质量要求或服务标准:***《光伏发电站施工规范》GB 5 ****** 2、《光伏发电工程验收规范》GB/T 5 ****** 2 、委托人企业有关的技术质量标准和设备供应品牌等技术文件，对勘察设计、施工、材料设备供应等单位进行第三方项目管理服务。

5、其他：***/

三、供应商资格要求

1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的☑法人 ¨非法人组织 ¨自然人，同时还应具备如下条件：

☑（1）资质要求:***甲级或综合监理资质；

☑（2）业绩要求:***，至少完成过一项**0万元 的电力工程项目管理服务或1个5兆瓦及以上的分布式光伏项目工程施工业绩（要求提供业主单位出具的中标通知书或合同复印件、项目验收证明文件。两者缺一不可，否则业绩不予确认）。

☑（3）人员要求：

项目管理部负责人：***，要求项目管理部负责人由光伏工程建设管理行业5年（含）以上从业经历，且具有副高级工程师（含）以上职称。（提供 ****** 3年份项目管理履历表和有关项目合同复印件或中标通知书。上述任一年份至少提供1个拟委派项目负责人以往从业项目管理履历。）

现场管理人员：***行业3年（含）以上从业经历，且有中级工程师（含）以上职称。（提供 ****** 3年份项目管理履历表和有关项目合同复印件或中标通知书。上述任一年份至少提供1个拟委派项目负责人以往从业项目管理履历。）

☑（4）信誉要求:***（自****-**-**日至投标截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（http://court.****.cn/）网站页面显示内容为准，时间以法院判决书判决日期为准）（供应商无需提供证明材料，采购人将通过中国裁判文书网查询）。

（5）其他要求：/

2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）采购活动的。

3、本次项目¨接受 ☑不接受联合体参加采购活动。联合体投标的，应满足下列要求：/

4、每个供应商最多可对（/）个标段（包件）进行响应，且允许中（/）个标段（包件）。

5、其他：/

四、联系方式

1、采 购 人：*********限公司

地 址：***

联 系 人：***

电 话：***-****

2、采购代理机构：***

地 址：***/

联 系 人：***/

电 话：***/

3、监督部门：*********限公司 纪检审计部

地 址：***

电 话：***-****

4、系统维护联系电话：***-****

采购人：*********限公司