浙交矿业（肇庆）有限公司高要区小湘镇松树窝至孔湾散装物料运输皮带廊道工程总承包项目项目公告

浙江 2024-01-19 17310690583

导出PDF收藏打印

您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机，本网为注册会员提供免费试用服务。

******限公司高要区小湘镇松树窝至孔湾散装物料运输皮带廊道工程总承包项目项目公告

1.招标条件

本招标项目 ******限公司高要区小湘镇松树窝至孔湾散装物料运输皮带廊道工程总承包项目已（列入年度计划或经批复或审核或备案等），项目业主为 ******限公司，资金来源为100%自筹，招标人为 ******限公司，项目已具备招标条件，现对本项目施工进行公开招标，实行资格后审。

2.项目概况与招标范围

项目概况：***求，拟通过建设平硐+高架+明槽路基的组合方式架设长皮带机将成品半成品砂石料从矿山侧生产线运输至码头侧生产线，根据初步设计长廊道路线里程桩号统计，本招标项目运输廊道主线水平分段总长13401m，其中平硐共计17座，分段总长约8116m,高架共计27座，分段总长约4626m，明槽路基共计7段，分段总长约659m。

本廊道项目主线起于松树窝矿矿侧加工区，承载经矿侧生产线粗碎后及山砂淘洗线加工后物料，于转运站4（2#地块）转运入骨料半成品库和山砂成品库（具体位置详见初步设计图）。共设3条长皮带输送机，皮带机编号分别为BC01、BC02、BC03，其水平长度分别为12451m、471m、479m（此处机长为按初步设计皮带机廊道里程桩号里程数计算的暂列值，仅作为投标人共同投标基础，其皮带机头尾部受料卸料需延申部分，由投标人自行结合工艺设计判断，综合考虑进投标报价中），皮带机带宽分别为1800mm、2000mm、2000mm，匹配带速分别5.6m/s、4.5m/s、4.5m/s，输送能力不小于6000t/h，年运输能力预计2500万吨；拟设转运站4个，转运站1位于矿山侧生产线受料平台，转运站2位于BC01和BC02转接点，转运站3位于BC02和BC03转接点，转运站4位于码头侧生产场地（2#地块）；设电气室3座，分别设置于1#、2#、4#转运站附近。

2.2 招标范围：

本工程为矿山中碎后至码头侧加工区长距离胶带输送机运输线的设计·采购·施工总承包项目，本项目招标范围包含但不限于以下内容：

设计范围：***料平台至位于码头侧生产线的4#转运站路段区间内长皮带廊道段的总图、工艺、电气自动化、建筑、结构、通风照明、节能、给排水、安环、消防等施工图设计，主要包括但不限于：

廊道高架段栈桥通廊设计（含基础及软基处理），明槽段钢结构落地式雨棚设计（含雨棚基础）；

地面检修口、检修连接道路、逃生爬梯、转运站、电气室、及备件临时储存区等附属建（构）筑物设计；

长距离皮带机总体工艺设计（含皮带机主机设备及其它配套辅机设备的设计和选型）；

导料槽、料斗、钢仓等非标钢件设计；

通风照明及除尘设计，电气自动化及供配电设计；

自动化控制及智能巡检系统设计；

配合协助完成4#转运站至生产线成品库和半成品库的入库皮带、码头侧生产线至孔湾码头的BC04和BC05成品发运皮带衔接处施工图设计等；

提资平硐段及明槽段内相关工艺设备预埋件施工设计图；根据发包人提资对平硐段硐内通风风机、照明灯具、安全指示标志及17#平硐硐内取水泵房设备等进行供配电设计；

码头侧综合水泵房至矿山侧清水池路段范围内的DN250取水管道、支座、阀门、连接器、伸缩装置以及廊道高架段取水管支墩等取水相关的设计；

高架段与明槽段及平硐段接壤处的安全防护隔离设计，需确保全线封闭隔离，可有效限制外部人员或动物进入通廊、平硐及明槽内部；

廊道穿越道路、公路、河流等地物结构所需的专项设计及报批工作。

但不包括：***）平硐段内的土建、DN250取水管支墩、通风风机、照明灯具、安全指示标志、防排水、17#平硐废水泵房的设计；2）明槽段内的土石方开挖、边坡防护、路面板、DN250取水管支墩、防排水设计。

设备及材料供货范围：***经图审合格的以满足本项目建设和后期运维需要的所有设备及材料，主要包括但不限于：

长距离皮带机整机。主要包括但不限于长胶钢丝绳芯皮带、驱动装置、联轴器、减速机、逆止器、制动装置、综合保护装置、拉紧装置、清扫器、皮带秤、除铁器等全部工艺设施设备及材料；

设计范围内的与长距离皮带机工艺设计所配套的电气自动、通风、照明、除尘、暖通、节能、安全环保、防雷接地、供配电、消防、视频监控、智能巡检等相关设施设备及材料；

设计范围内的土建施工、设施设备安装及调试技改所需的型钢、钢筋、混凝土等主要材料及其它辅材耗材（包括脚手架、模板等周转性材料）。

码头侧综合水泵房至矿山侧清水池路段范围内的DN250取水管管道、支座、阀门、连接器、伸缩装置以及高架段取水管支墩等全部设备及材料（包括管道安装所需的焊接辅材及管道试验器材等）。

廊道高架段及明槽段全路段通风照明以及为平硐段硐内通风照明及17#平硐硐内取水泵房配电所需的相关配电柜、缆线及其它元器件等。

所有设备材料供货，都涉及包括但不限于采购、制造、运输、保险、安装、调试、试运行、验收、备品备件、专用工具、技术资料以及有关的现场技术培训一系列服务。

但不包括：***、照明灯具、安全指示标志、17#长平硐废水泵房的潜污泵。

施工范围：***足本项目建设和运维需要的所有施工内容，主要包括但不限于：

1）廊道高架段桩基、地基及基础、立柱及通廊（栈桥）、钢结构外包封、高架桥台及桥头搭板等；

2）廊道明槽段钢结构防雨棚地基及基础、雨棚钢结构主体、钢结构外包封等；

3）转运站、电气室、地面检修口、逃生爬梯及备品备件临时储存区等附属建（构）筑物建造；

4）在招标人已提供的进场道路（详见进场道路布置图）基础上，需要另外增加的部分施工便道及临时作业平台的建造（因施工需要从进场道路末端引出沿廊道线路或侧位布置）。

5）设备材料供货范围内全部设施设备、非标钢件的制作、安装、调试及技术纠偏。

6）平硐段硐内通风风机、照明灯具、安全指示标志及17#平硐硐内废水泵房的动力和控制缆线敷设、单控开关安装等供配电施工。

7）码头侧综合水泵房至矿山侧清水池路段范围内的DN250取水管道、支座、阀门、连接器、伸缩装置以及廊道高架段取水管支墩施工；

8）在发包人提供的勘察、测绘资料基础上，投标人认为需进行的必要性地质详勘补孔和地形补测复测等工作。

但不包括：***）平硐硐内路段的皮带机中间架柱脚预埋件、巡检机器人预埋件、通风风机预埋件、照明灯具预埋件、取水管支墩及墩顶预埋件的采购制作及安装施工；2）明槽段内的皮带机中间架预埋件、取水管支墩及墩顶预埋件的采购制作及安装施工；3）平硐段硐内通风风机、照明灯具、、安全指示标志及17#硐废水泵房潜污泵的设备购置安装施工。

具体详见招标文件第七章《技术标准及要求》、初设方案。

2.3 工期：

建设总工期：*******-**-**日。

关键节点工期要求：

施工图设计：***，出具施工图预算并通过招标人及其上级单位评审；

土建施工：****-**-**日前完成廊道高架段、明槽段、转运站、电气室的全部地基及基础和钢砼主体结构；

设备和钢结构安装：****-**-**日前完成项目全部皮带机主机设备、辅机工艺设备、钢结构立柱及通廊、非标钢结构等全部施工安装工作，具备空转试运行条件；

联机调试：****-**-**日前，达到满负荷运行状态，具备稳定生产条件）。

若因发包人原因造成的延误，工期顺延。

2.4 标段划分：***；

2.5 质量要求：

设计质量要求：***、地方和行业标准、规范及发包人要求，设计深度达到招标文件技术标准和要求，并满足现行技术规范要求， ******级公司的审核批准。

工程施工质量要求：***、材料及工程质量100%合格，产能及产品调试达标，满足国家及地方环保要求，建设应符合相关规范。

3.投标人资格要求

3.1资质要求：

（1）本次招标要求投标人具有独立法人资格，具有与本招标项目相应资格能力，具备①投标人应为生产厂家、或与生产厂家为同企业控股或间接控股的企业（需提供股权证明），在投标文件中提交相关证明文件。（如联合投标的，为联合体牵头人）； ②具备建筑工程施工总承包壹级或矿山施工总承包壹级及以上资质（如联合投标的，为联合体成员）资质；

√（2）具有企业安全生产许可证；

√（3）企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A 类证书；

（4）本次招标接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：①联合体成员的家数最多不超过2家，联合体牵头人须为生产厂家、或与生产厂家为同企业控股或间接控股的企业（需提供股权证明）。

②联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体成员各方权利义务；组成联合体各方不得单独或再与其他单位组成另外联合体参与本项目的投标；联合体投标的，由联合体牵头单位负责投标事宜；

③联合体投标的，应当以联合体牵头人的名义提交投标保证金。以联合体牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力；

④联合体投标的，应按本招标须知对投标人的要求提交联合体各成员的有关证件和资料。除另有规定，本招标文件中的“投标人”一词包括联合体各成员。。

（5）其他：/。

3.2财务要求：

（1）承**0万元人民币的流动资金（由投标人自行决定采用银行信贷证明或财务能力承诺书）。

√若采用银行信贷证明，开具银行信贷证明的银行级别：***（区、市）级及以上银行。。

√若采用财务能力承诺书，还应额外提供招标公告发布后银行出具的不少于要求流动资金的银行存款证明。

其他：***，应由联合体牵头人出具，或根据联合体协议书工程量比例分别出具。。

3.3业绩要求：*******-**-**日以来（以合同签订时间为准）至投标截止时间满足下列业绩要求：

①承担过单条长度不短于4km且带速4m/s及以上的皮带机设备供货业绩。（联合体投标时，该业绩须由联合体牵头人提供）；

②承担过一个合**0万元机电工程施工或建筑机电安装工程施工项目业绩。（联合体投标时，该业绩须由联合体成员提供）；

【以上业绩证明材料：***；若证明材料不能体现主要工程内容、合同签订时间等相关信息的，还应同时提供发包人出具的证明材料予以说明，否则业绩不予认可】。。

3.4信誉要求：

（1）投标人或其授权代表未被浙 ******限公司取消参加浙 ******限公司范围内招标采购项目的投标资格且处于有效期内的（包括但不限于灰、黑名单，标的物品类D级供应商等情形）。

√（2）在“信用中国”网站（creditchina.****.cn）或各级信用信息共享平台中未被列入“严重失信主体名单”。

√（3）在“国家企业信用信息公示系统”网站（gsxt.****.cn）中未被列入“严重违法失信名单”。

（4）投标人及拟派项目负责人自****-**-**日起至投标截止日止无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网（http://court.****.cn/）查询结果为准，时间以法院判决书判决时间为准）。

（5）不存在“投标人须知”第 1.4.3 项及1.4.4项规定的情形。

（6）其他：(未填)。

3.5人员要求：

3.5.1项目负责人：

□（1）具有注册在投标人单位的(未填)（工程专业及等级）建造师执业资格，具有(未填)技术职称；

□（2）具有有效期内的(未填)施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B 类）；

√（3）担任过自****-**-**日以来（以合同签订时间为准），承担过一个运输量不低于2000t/h或500万吨/年的皮带机销售及安装的业绩施工的项目负责人（或项目副经理或项目技术负责人，或工程总承包项目的施工负责人）；

√（4）拟任项目经理投投标截止日未在其他在建合同工程中任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）。

（5）其他：***，具有高级工程师或注册在投标人单位的机电工程一级建造师执业资格；具有有效期内的金属非金属矿山安全生产知识和管理能力考核合格证或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（B类）。【相关证明材料：***，职称证书复印件、注册证书复印件及业绩证明材料（合同协议书复印件；若以上证明材料不能体现主要工作内容、项目总负责人姓名等相关信息的，还应同时提供发包人出具的证明材料予以说明，否则业绩不予认可），且须由投标人出具拟派项目总负责人工作经历证明，格式自拟】。

3.5.2项目技术负责人：

√（1）具有高级工程师及以上技术职称；

□（2）具有有效期内的(未填)施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B 类）；

√（3）担任过自****-**-**日以来（以合同签订时间为准），以施工项目负责人（或施工技术负责人）的身份承担过一个运输量不低于2000t/h或500万吨/年的皮带机安装或单条不短于5km皮带机设备销售及安装的业绩施工的项目技术负责人（或项目负责人或项目副经理，或工程总承包项目的施工负责人）；

其他：【业绩证明材料：***；若以上证明材料不能体现主要工作内容、技术负责人姓名等相关信息的，还应同时提供发包人出具的证明材料予以说明，否则业绩不予认可】。。

3.5.3安全负责人：

（1）具有有效期内的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C 类）；

（2）其他：***和管理能力考核合格证（安全管理人员）；（2）具有工程师职称及安全负责人具有 5 年及以上类似工程的管理经历【提供工作经历证明承诺函，格式自拟】。

3.5.4其他人员要求：***（若联合体投标，由联合体成员委派）

（1）具有注册在投标人单位的机电工程一级建造师或矿山工程一级建造师或建筑工程一级建造师执业资格；

（2）具有有效期内的金属非金属矿山安全生产知识和管理能力考核合格证或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（B类）；

（3）投标截止日未在其他在建合同工程中任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）；。

3.6其他要求：

□（1）每个投标人可在招标中对(未填)个标段（合同包）投标，每个投标人允许中(未填)个标。参加多标段（合同包）投标的投标人，须对每个标段（合同包）单独递交投标文件。

（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含投标人及法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则均按否决投标处理；

其他：(未填)。4.招标文件的获取

4.1潜在投标人可访问浙江交通集团电子招标采购管理系统，网址为https://cncico.****.com/cms/default/webfile/index.html进行供应商注册。本项目招标文件（含招标图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。

4.2招标文件网上下载时间：****-**-** 00:***至****-**-** 23:***。

4.3未取得浙江交通集团电子招标采购管理系统数字证书的潜在投标人，应先办理浙江交通集团电子招标采购管理系统CA数字证书，具体办理指南请登录浙江交通集团电子招标采购管理系统（网址https://cncico.****.com/cms/default/webfile/index.html）→《浙江交通集团电子招标采购管理系统数字证书办理通知》→附件《浙江交通集团CA数字证书办理指南》进行操作（CA数字证书由浙江省交通集团招标（采购）交易中心办理，联系人：***，联系电话：（0571）****；技术服务由上海市 ******限公司提供，客服电话：****60转6转2。

4.4潜在投标人对招标文件有疑问的，通过浙江交通集团电子招标采购管理系统提交。提交疑问截止日为****-**-** 00:***。招标人将于****-**-** 16:***前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

5.投标文件的递交

5.1 招标人不组织工程现场踏勘，不召开投标预备会。

5.2投标文件递交的截止时间：****-**-** 09:***。

5.3投标文件递交方式：

5.3.1电子投标文件（正本）的递交。采用网上递交方式,在投标文件递交时间截止前将投标文件加密后递交至浙江交通集团电子招标采购管理系统。

5.3.2要求递交纸质投标文件。采用邮寄递交方式，在投标文件递交时间截止前将纸质投标文件邮寄送达至浙江省交通集团招标（采购）交易中心（地址：***，联系人：***，手机号码：****529（联系人及其手机号码由招标人联系招采中心工作人员确定）。

5.3.3不要求递交样品等。

如要求递交纸质投标文件，投标人应预留足够时间确保纸质投标文件、样品等在投标文件递交截止时间前邮寄送达至浙江省交通集团招标（采购）交易中心。因快递公司延误造成的投标失败等风险由投标人自行承担。

5.4电子投标文件（正本）未在投标文件递交截止时间前递交至电子招标采购管理系统将被拒绝，后果由投标人自行承担。

如要求递交纸质投标文件，当所有投标人递交的电子投标文件均无法解密而采用纸质投标文件开标时，因投标人纸质投标文件未递交或逾期送达或者未送达指定地点或者未按招标文件要求密封，无法参加纸质投标文件开标，造成投标失败的，由投标人自行承担责任。

5.5本项目采用网上远程开标方式（投标人无需至开标现场），在开标时间开始后解密投标文件。（开标网址：***://cncico.****.com/cms/default/webfile/index.html）

6.发布公告的媒介