中建七局四公司西凤酒扩建技改配套项目-科技研发文化综合服务区项目临建工程劳务分包公开招标

******四公司 西凤酒扩建技改配套项目-科技研发文化综合服务区项目临建工程劳务分包公开招标

招标编号：***********76

******四公司 西凤酒扩建技改配套项目-科技研发文化综合服务区项目临建工程劳务分包公开

招标文件

招 标 人：*********限公司

时 间：***

目 录

第一章 至投标人

一、特别提示

二、其它说明

第二章 招标文件

一、招标文件的组成

二、招标文件的澄清

三、招标文件的修改

第三章 投标须知

一、招标工程概况

二、招标范围

三、招标内容

四、招标要点

五、投标人资格要求

六、投标人需提交的资料

七、投标费用、保证金

八、质量标准

九、工期要求

十、安全文明施工

十一、投标报价

十二、结算及工程款支付节点

第四章 开标及评标

一、开标时间及地点

二、开标及评标说明

三、评标要点及评标细则

四、定标

五、中标通知

六、其它

第五章、投标文件要求

一、投标文件的编制

二、投标文件的密封与提交

三、投标文件格式

三、工程计价总说明

第一章 至投标人

一、特别提示

1、本招标文件是依据有关招标投标的法律、法规、规章和规范性文件的规定，根据本招标工程的特点和需要编制的。招标文件的编制遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，招标文件的内容已清楚地反映了工程的规模、性质以及商务和技术要求等。

2、投标人获取招标文件后，应仔细阅读招标文件及附件的全部内容，招标文件与附件具有同等效力。

3、投标人在投标截止时间前，应随时与招标人保持联系，接收有关该工程招标文件的答疑、补遗内容。招标文件、答疑、补遗内容不一致时，以最后发出的为准。

4、投标人应在遵循招标文件的各项规定和要求的前提下，编制投标文件。编制投标文件时，应注意：

（1）投标文件必须满足招标文件中的实质性要求和条件。

（2）投标人对招标文件有不同意见或不明之处，应通过书面提疑方式向招标人质疑，求得彻底澄清。若招标人不接受投标人提出的意见，投标人必须按招标文件办理，而不应在投标文件中加进额外的条件。

5、投标人在提交投标文件时，应注意：

（1）投标人应严格按照招标文件的要求进行投标文件的密封、装订和标记。

（2）投标人应当在要求提交的截止时间前，将投标文件送达指定地点。

6、其他应该注意的：***

（1）投标人提交投标文件、参加开标会必须是投标人的法定代表人或法定代表委托人，并必须遵守办理程序及人员身份的相关规定。

（2）投标人须对投标资料的真实性负责。招标人有权将投标文件的部分或全部内容向外公示，若公示期间收到有关弄虚作假投诉的，招标人一旦查实将严格按照法律法规以及投标人承诺作出处理。

（3）本次招标不集中组织答疑。实行投标人主动质疑，投标截至日前停止质疑。

1、本工程采用公开招标方式，由不少于五家单位参与投标；

2、本工程招标遵循公开、公平、公正及诚实信用的原则；

3、本招标文件只提供电子版，在云筑网直接下载。

4、招标进程安排。

（1）招标文件领取

云筑网上时间领取招标文件（领取方式：***://jicai.****.cn自行下载，并在线上线下同时投标。如投标单位未按要求投标，直接按照废标处理！）

（2）投标文件送达

云筑网回标截止时间前将投标文件送达开标地点。

（3）开标时间及地点

开标时间：***通知的具体开标时间为准。

开标地点：***东北角中建商务广场4号楼7楼会议室。（若有变动，另行通知）。

5、 经办人及联系电话

项目部联系人：*******155

采购部联系人：*******305

一、招标文件的组成

招标文件包括下列文件：

1、至投标人

2、招标文件

3、投标须知

4、开标及评标

5、投标文件要求

二、招标文件的澄清

直接在云筑网上提交答疑内容，招标人及时通过云筑网回复予以澄清。

三、招标文件的修改

1、在投标截止时间5天前，招标人可以修改招标文件，并通知所有投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足5天，相应延长投标截止时间。

2、投标人收到修改事项后，应在规定的时间内告知招标人，确认已收到修改事项。

3、当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

一、招标工程概况

1、 ******四公司 西凤酒扩建技改配套项目-科技研发文化综合服务区项目临建劳务工程

2、建设地点：***。

3、工程整体简介：

一、西凤酒扩建技改配套项目-科技研发文化综合服务区项目由业主陕西西凤酒股份限公投资建设，我单位 ******限公司 总承包施工，总包合同已签订。目前我公司西凤酒扩建技改配套项目-科技研发文化综合服务区项目临建工程劳务分包施工进行公开招标，选定1家分包人。

4、计划选择 1 家有一定经济实力，具备一定的垫资能力的优秀分包单位。

二、招标范围

本次招标范围为:***-科技研发文化综合服务区项目办公区、劳务生活区以及施工现场临建板房基础、试验室、仓库、食堂、餐厅、浴室、厕所、化粪池、安全体验区、样板区、地坪硬化、围挡、磅房基础、洗车台、围墙、大门、临时道路、现场临水临电等临建工程施工。以上内容所包含的土方挖填、清理、材料运输、砂浆搅拌、砌筑抹灰、腻子、涂料、贴面砖、贴地砖、铺透水砖、刷涂料、焊接、混凝土路面、零星用工、扬尘治理防尘用工、绿化种植及日常养护、水电管线布置、埋设及安装。

三、招标内容

1、承包方式：***（本工程在承包方承包范围内以包人工、包辅材、包中小型机具、包工期、包质量、包成品保护、包安全、包文明施工、包场内运输、包施工中分包方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利、包物价上涨因素、包开具正式增值税专用发票的形式承包）。

2、承包方提供材料设备：

（1）商砼、钢筋、标砖、水泥、砂石料、模板、方木、各规格墙砖地砖、台阶石材、 白水泥、腻子粉、108胶、防水卷材、涂料、油漆、脚手架及施工用水、施工用电接至二级配电箱等。

（2）施工现场用电：***施工现场指定位置，从二级配电箱以下配电所用电线、电缆、配电箱及照明设备均由乙方负责按中建CI手册（项目管理标准化形象手册第五版）要求配备。为此，要求乙方施工现场必须配备至少一名持合格证件上岗的专业电工和安全员。

（3）施工现场用水：***，并预留相应出水接口。

（4）工人住宿、被褥、生活用具、生活区水电费等生活相关费用投标方综合考虑在投标综合单价报价中，甲方不再承担。

3、分包方提供材料设备及包含内容：

（1）机械设备：***，其余均由投标方提供并承担相应费用。

（2）辅助材料及用具：***，和临建工程施工相关材料均由投标方提供并承担费用。

4、技术要求：

满足设计图纸及规范要求。

四、招标要点

1、以工程所在地 陕西省宝鸡市 市场价为基础，按招标文件提供报价清单项，投标单位自主报价。

2、投标单位自报施工方案。（严格按照招标清单内容编制施工方案）

五、投标人资格要求

参加投标的单位必须符合下列要求：

1、具有合法经营资格的建筑劳务施工 资质，并在人员、设备、资金方面具有相应的施工能力。

2、营业执照年检合格；资质证书年检合格；安全生产许可证年检合格。

3、投标人的项目负责人必须持有相应资格证书，且是投标企业在职职工。

4、须有较好的信誉、较强的设备实力和较强的垫资能力。投标方应配置足以满足工程进度/质量的施工人员、材料、机具等。若投标方在上述资源配置上满足不了现场施工生产需要，应无条件增加配置，并且不得以此为借口向发包方索要任何额外费用；

5、施工经历要求：***；

6、投标方不得将承包范围内的任何工作分包给第三方；

7、现场施工人员应该具备一定的施工经验，能正确并按时执行其所属任务。在施工中，投标方必须服从发包方管理，发包方保留更换分包队伍的权力。

8、近三年来无安全事故。

六、投标人需提交的资料

1、营业执照；

2、资质证书；

3、安全生产许可证；

4、一般纳税人资格证明文件；

5、授权委托书；

七、投标费用、保证金

1、投标人自行承担其投标文件准备与递交所涉及的一切费用，包括购买招标文件。

2、投标保证金

本次招标不要求缴纳投标保证金。

3、投标方中标后，应交纳不低于合同价款3%的履约保证金。

八、质量标准

1.1、本招标工程适用中华人民共和国现行设计和施工验收规范、标准以及发包方可能随相关施工图纸向中标人提供的本工程具体技术要求；

1.2、本招标工程质量标准必须符合设计图纸要求、中华人民共和国标准、建筑业行业标准、项目所在省市地方标准，上述标准、规范有任何不一致的地方时，按较高标准执行。

2、质量验收等级：***。

九、工期要求

工期要求：***，在签订具体执行合同时，工期要求应严格合同文本中承诺。

十、安全文明施工

1、投标方须按承包方及项目所在省/市有关现场安全文明施工之要求组织施工。现场文明施工达到 中建七局标准化要求 标准。

十一、投标报价

、本分包工程报价为不含增值税固定清单综合单价形式报价，报价表详见招标文件中投标文件经济标报价表。

2、分包工程单价以市场价格为基础，投标方综合考虑竞争实力，单价不做调增。

3、本分包单价包含乙方完成本分包工程有关的一切工作内容所需的全部 包括按照本招标文件、现行施工规范、规程要求的施工工艺，完成承包范围所含人工费、辅材费、施工机械使用费、管理费、利润、风险等、及相应的农民工工伤保险、养老保险、管理费用、税金以及建筑物内的垃圾清理（清理至招标方指定位置）、工人住宿费、进退场费、赶工费、不可预见费、冬雨季措施费、辅材和小型机械费等有关工作内容，所发生的一切费用。包含除特殊注明之外的材料费及材料检测费、人工费、小型机具费、成品保护费，承包单价不可调整；

4、投标人应根据企业具体情况在合理的范围内自主报价，但不得低于企业实际成本。

5、风险因素

5.1、报价时应认真对照图纸及详细现场情况，在施工中不可预见因素引起风险等均含在投标报价时综合考虑因素内。

5.2、由于施工质量原因造成的返工及发生的一切费用均由投标单位承担。

5.3、投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

6、计价单位及计量方法：***。

十二、结算及工程款支付节点

结算

（1）依据分包方完成的实际工作量和承包单价。

（2）依据分包方实际施工的工期、质量及其他情况。

（3）验收时，下列情况不予计量付款。

a) 分包方强行施工的；

b) 不能证明施工质量合格的；

c) 分包方自身原因返工的；

d) 未经甲方验收的（包括阶段验收）。

2、合同价款的支付

（1）预付款：***

（2）工程进度款支付比例为：

每月支付已完合格工程量的75%；所有临建施工完毕并投入使用支付已完合格工程量的85%；经甲方验收合格办理完最终结算支付至结算工程量的97%；剩余3%质保金，缺陷责任期满（甲方验收合格6个月后），扣除维修费用，办理完支付手续后支付剩余尾款。

每次付款前，分包人必须提供真实、合法、有效、足额的发票，工程结算完成后，应按结算价款全额提供发票；支付方式为：***。

招标人支付给投标人的工程款，投标人应优先保证本工程现场工作人员（或已离场）的劳务工资，如招标人发现投标人未按规定发放劳务工资，招标人有权代为发放，所有费用将从投标人工程款中扣除，并对投标人进行 20000元的经济处罚。

付款前，投标人必须提供经工程所在地税务机构认可的等额结算金额的正规合法增值税专用发票。

施工过程中的罚款在结算金额中直接扣除。

具体项目可根据实际情况调整付款比例。

第四章 开标及评标

云筑网回标截止时间或若有变动以招标人电话通知的具体开标时间为准。

开标地点：***。（若有变动，另行通知）。

二、开标及评标说明

招标人组建技术标评标委员会，在开标会上按投标须知规定，由开标人对投标人的投标文件的密封性及是否应当受理进行符合性审查，然后将应当受理的投标文件开启，送评标委员评审；

招标人有权力选择合适投标人，招标人对未中标投标人不做任何解释。招标人在选择投标人时，将综合考虑到工期、价格、实力、组织能力、经验和信誉等，不承诺一定会以最低价中标。

三、 评标要点及评标细则

1、评标要点

（1）标价；

（2）企业实力；

（3）投标方信誉；

（4）优惠条件及发包方考虑的其它因素；

2、 评标办法

（1）符合性审查表

通过对投标人形式评审标准、资格评审标准、响应性评审标准等资格审查，填写符合性审查表，若投标文件存在以下情况的，投标文件应按废标处理：

a)形式或程序上符合下列情形的按废标处理

Ø 未按招标文件要求密封的。

Ø 投标文件没有投标人授权代表签字或者加盖公章。

Ø 未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊、辩认不清。

Ø 未按招标文件规定日期逾期送达的或者未送达指定地点的。

Ø 未按招标方要求在“云筑网”线上线下同时投标的（特殊情况除外）。

b)投标文件内容符合下列情形的按废标处理

Ø 投标文件附有招标人不能接受的条件。

Ø 投标人以低于成本报价竞标的。

Ø 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

Ø 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

c)技术规定符合下列情形的按废标处理

Ø 明显不符合技术规格、技术标准的要求；招标文件对重大偏差无其他规定的情况下，应作为废标处理

d)投标人主体符合下列情形的按废标处理

Ø 投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的。

Ø 联合体投标的（本次招标不接受联合体投标）。

Ø 经资格后审不合格的投标单位。

3、对有效标书评标

Ø 对有效标书根据招标工程量及投标单位投标报价计算本次招标范围总造价，最高报价者在评标中直接被淘汰，不参与详细评标。

Ø 按以下详细评审标准对有效投标的各项评分因素进行量化打分综合评价，投标人的最终得分为所有评标成员评分的算术平均值。详细评分标准如下表：

综合评标法评分标准打分表

4、其他说明

a) 投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以用书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复，投标人应以书面形式进行，但对投标报价和实质性的内容不得更改。凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

b) 投标文件的符合性鉴定

开标后，投标文件经招标人审查符合的投标文件提交评标委员会进行评审；

评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求，所谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

c) 错误的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：

如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。

d) 投标文件的评估和比较

在评标过程中，评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，招标人将以口头形式通知投标人，投标人按要求进行答辩。

四、定标

评标结果 ******四公司 分包管理群中进行公示，公示期最少两天。评标结果在公示和审批期间提出异议的，应提交评标委员会重新评议，书面出专项定标报告，按评议结果定标。

对评标委员会评标结果无异议的按评标结果定标。

五、中标通知

1、在投标文件有效期内，发包方及时通过云筑网向中标单位发中标通知书，中标通知书自发出之日起生效；

2、中标通知书在未签署正式施工合同之前作为双方合法有效的文件，双方均受其制约；

3、发包人将在发出中标通知书的同时，电话通知未中标单位。

1、招标文件、中标通知书作为合同的组成部分，投标人须充分了解招标文件内容；

2、任何不响应招标文件要求的投标文件都可能被视为废标；

3、投标单位不论是否中标，招标文件、投标文件均不予退还。

第五章、投标文件要求

1、投标文件的语言：

投标文件及与投标有关的来往信函和文件均使用中文。

2、投标文件的组成：

投标人所递交的投标文件应包括：***、经济标、技术标和合同文本格式确认四部分。

（1）商务标应包括：

a) 投标函

b) 授权委托书

c) 法定代表人身份证明

d) 承诺书

e) 投标保证金缴纳证明资料

f) 投标人基本情况表（附资质证书，复印件加盖单位公章）

g) 近年完成的类似项目情况表

Ø 最近三年以来投标人及项目经理获奖荣誉证书；（复印件加盖公章）

Ø 最近三年以来项目经理承建的类似工程中标通知书、合同、竣工验收报告；（复印件加盖公章）

h) 近三年内施工过观摩工地证明

（2）经济标应包括：

a) 投标报价说明

b) 投标报价汇总表

c) 投标报价明细表

（3）技术标应包括：

a) 施工组织设计

Ø 工程概况

Ø 工程质量、环境、职业健康安全管理目标及工期目标

Ø 工程中难点分析及解决措施

Ø 工程施工部署及总体施工安排

Ø 主要施工方法

Ø 质量事故及质量通病的预防、纠正措施

Ø 施工技术组织措施（包括进度保证措施、质量保证措施、安全保证措施、环境保护措施、资料控制措施、文明施工保证措施等）

Ø 施工进度计划表（包括资源投入、赶工措施等）

本工程技术标编制应包括以上内容但不局限于此内容，缺项、漏项则该项不得分。

b) 项目管理机构配备情况

Ø 项目经理注册建造师证、安全考核合格证；（复印件加盖公章）

Ø 拟派项目技术负责人、质量员、安全员、材料员、测量人员、电工、信号工等相关人员从业资格证；（复印件加盖公章）

二、投标文件的密封与提交

1、如果招标人在本招标文件中提供了相关格式，则投标人在准备投标文件时必须使用这样的格式（如属表格可以按同样格式扩展）。

2、投标文件在本须知规定的投标截止日期之后的30天 (日历天)内有效。

3、投标文件的份数和签署

（1）投标人应将1正1副都应胶封装订成册，并在其封面上标明“正本”、“副本”字样。所有投标文件（包括正本和副本）统一密封在密封袋中，密封袋骑缝处应加盖投标人公章和法定代表人印鉴。 投标文件正文字体为：***、小四、文字行距为固定值20磅，页面必须标明页码，尽量双面打印减少标书装订厚度。不按规定密封投标文件的按废标处理。

（2）投标函、承诺书、授权委托书、报价表除按招标文件要求在云筑网上传盖章扫描件外，另提交一份（用信封密封）并加盖公章及法定代表人印章。(备注：***+投标文件PDF+投标函盖章扫描页+承诺书盖章扫描页+授权委托书盖章扫描页+报价单盖章扫描页)。

（1）投标文件的正本和全部副本均应使用A4纸电脑打印，并在招标文件要求投标人加盖投标人公章和法定代表人印鉴的地方加盖公章及印章。

（2）投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。凡有增加或修正之处均应加盖投标人公章或法定代表人或其授权委托人的签章（只限于投标截止日之前）。

4、投标文件封面上应有以下标志：

工程名称、投标人、法定代表人、投标日期，并加盖投标人公章和法定代表人印鉴。

5、投标截止时间和递交投标文件的地点

投标人必须按前附表的规定时间和地点将投标文件递交，特殊情况下经过招标人允许可合理延期。

三、投标文件格式

******四公司 西凤酒扩建技改配套项目-科技研发文化综合服务区项目

临建工程劳务分包

投标文件

工程名称：***

投标人(盖章)：***

法定代表人(盖章) ：***

投标日期 ：***

目 录

第一部分、商务标

一、投标函........................................................................................................................页码

二、授权委托书................................................................................................................页码

三、法定代表人身份证明................................................................................................页码

四、承诺书........................................................................................................................页码

五、投标保证金缴纳证明资料........................................................................................页码

六、投标人基本情况表（附资质证书）........................................................................页码

七、近年完成的类似项目情况表....................................................................................页码

第二部分、经济标

一、投标报价说明............................................................................................................页码

二、投标报价汇总表........................................................................................................页码

三、投标报价明细表........................................................................................................页码

第三部分、技术标

一、施工组织设计...........................................................................................................页码

二、项目管理机构配备情况...........................................................................................页码

第四部分、合同文本确认

一、拟签订合同文本格式............................................,.................................................页码

商务标

一、投标函

致：***（招标人名称）：

1、 ******贵公司 （项目名称、招标编号）的招标文件，并已仔细研究招标文件的全部内容（含补遗书第 号至第 号），完全理解并接受招标文件的全部条款。我公司愿以：***报价及招标文件相关要求，工期 日历天，按合同约定实施和完成该分包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 。

2、我公司的投标报价，已充分考虑了招标文件要求中标单位应承担的所有义务及风险，由此造成或可能造成的费用已包含在报价中。

3、我公司保证所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，在投标有效期（或延长的有效期）内不修改、撤销投标文件。

4、我公司理解，贵单位不一定接受最低价的中标或其他任何可能的标价。

5、随同本投标函提交投标保证金一份，金额人民币（大写） 元（￥ ）

6、在合同协议书正式签署生效之前， ******贵公司 的中标通知书将构成双方之间共同遵守的文件，对我方具有约束力。

7、 ******我公司 的投标， ******贵公司 认可的条件，按招标文件约定的比例缴纳足额履约保证金。

8、其他补充事项：（如有）

投 标 人：***（盖章）

法定代表人或其委托代理人：***（签字）

地 址：***

电 话：***

传 真：***

邮政编码：***

法定代表人：***（签字或盖章）

年 月 日

二、授权委托书

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（招标项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：***。

代理人无转委托权。

附：***、授权委托人身份证复印件及社保证明

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：***

委托代理人：（签字）

身份证号码：***

年 月 日

三、法定代表人身份证明

投标人名称：***

单位性质：***

地址：***

成立时间：***

经营期限：***

姓名：***：***：***：***（投标人名称） 的法定代表人。

特此证明。

附：***

投标人：***（盖单位章）

年 月 日

四、承诺书

致：***

******贵公司 的 工程的投标， ******我公司 已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对承包方有关项目管理 ******我公司 经研究决定，在此郑重承诺：

1、如我公司有幸中标，我公司承诺不在合同谈判中提出违背招标文件相关条款的要求，如因我公司原因导致合同不能签订，影响工程正常施工，相关损失由我方负责， ******我公司 投标保证金，另选其他单位。我公司保证，不会因图纸未看全面，而对综合报价提出异议，不会因此提出任何索赔。

2、我公司报价为固定综合单价，已在报价中充分考虑了企业自身的管理水平、经济实力、利润、税金及生产要素价格水平及其走势。我公司在标书中派出承担该分包项目具体施工的下属项目经理等人员机构，将全面代表我司履行合同所约定的一切相关职责。

3、一旦我公司中标，保证中标后不会对中标价格提出任何异议，更不会以任何理由要求贵司针对中标范围的价款要求额外补偿，在接到中标通知之日起三天内缴纳合同额的3%履约保证金打到承包方指定帐号，接到中标通知书15日内按本合同条款签订合同，否则除投标保证金外，愿意赔偿给承包方造成的一切损失，并无条件放弃。

4、我公司将本工程作为重点项目对待，保证不会出现劳动力、资金、施工设备、项目管理人员不能满足施工需要的现象，农忙不停工。为满足本工程业主及贵司在质量、进度、安全、环保上的要求，我司将采取一切措施保证各项施工资源满足贵司的要求，并保证不会因此而向贵司提出增加任何补偿要求。保证按合同约定完成施工、验收、交工资料、保修维修任何缺陷。

5、无论任何情况下，我公司有充分的经济实力，保证我们的全部人员工资按时发放。如出现因拖欠工人工资情况， ******我公司 缴纳的履约保证金中先予以划支。并愿接受贵司的处罚（按发生额的30%），如出现影响贵司的形象、工作的围堵、群体（3人以上）的找项目或贵司要薪情况，每次愿接受30000元处罚。

6、如招标人资金暂时不到位，我方保证连续正常施工3个月，不提出任何索赔（包括但不限于停工损失费、材料费等）。

7、本公司拟派（姓名）：***：***工程投标。在此郑重承诺拟派投标人本企业自有员工，绝非挂靠该单位，中标后授权委托人本企业在此项目主要负责人，若进场后在未经项目部同意下更换项目负责人，或者出现转包等行为视为违约，承担单位有权单方终止合同，我方无条件退场，履约保证金扣除不予退还。（后附授委托人社保缴纳证明复印件）

投标方：***

法定代表人（或委托代理人）：***

日 期：***

五、投标保证金缴纳证明资料

（复印件加盖单位公章）

六、投标方基本情况表

备注：***、施工资质证书副本、安全生产许可证副本，一般纳税人证明复印件加盖红章。

七、近年完成的类似项目情况表

备注：***，表后需附相应的合同协议书的复印件。

第二部分 经济标

一、投标报价要求

1、本报价是依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制的施工图预算造价基础上的报价。

2、本报价是币种为人民币。

3、报价书中投标人的报价被认为是充分考虑了本工程的实际情况做出的，一旦投标人中标，其报价将作为合同价格的组成部分，除非发生本招标文件规定的允许变更的情况，此价格在招标工程实施期间不得调整。为了方便招标人对各投标人的报价进行比较,不允许投标人修改招标文件规定的报价格式。

4、对于投标人报价书中可能遗漏的或未列明的项目，招标人可视其费用已分摊在报价书中已经列明的其它项目中，无论投标人是否说明，一旦投标人中标，其报价均按招标文件要求条款执行。

5、招标人有权要求中标人上报综合单价组价明细。

二、投标工程量清单封面

******四公司 西凤酒扩建技改配套项目-科技研发文化综合服务区项目临建工程劳务分包

投 标 报 价

投 标 人：***（单位盖章）

法人代表：***（签章）

年 月 日

三、工程计价总说明

总 说 明

工程名称：***

表-01

四、分部分项工程量清单计价表

注：***、依据招标文件中分包工程量清单项目及计算规则内容报价；

2、本分包单价包含乙方完成本分包工程有关的一切工作内容所需的全部乙方管理费、工人进退场费、劳保、保险及医疗费、人工费（含信号工工资）、辅材费、机械费、安全文明施工费、赶工费、不可预见费、利润、税金（含由劳务分包单位缴纳的城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加等其他分包应缴税金；增值税另行计取）等招标范围规定的一切与本工程有关的工作内容，包括但不限于临建工程等全部工作。

3、投标人报价时请严格按此报价表执行，不可改动，若无相关费用，请填报为0；

4、报价时考虑工人服装统一，由招标人提供服装一套（春秋装，单价168元/套）费用由投标人承担，服装见附图。

5、每次付款时分包单位应提供当期对应分包预结算金额的增值税发票。

6、如果项目临建做法不在上述清单内施工做法超过20%不在此招标内容中进行单独招标。

投标人：***（单位公章）

法定代表人或委托代理人：***（签字）

日 期：***

第三部分 技术标

一、施工组织设计

1、投标应编制施工组织设计。编制的具体的要求：***布分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应的技术措施，如冬雨季施工技术措施，减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表达外应附下列图表，图表及格式要求附后。

2.1拟投入的主要机械设备表

2.2劳动力计划表

2.3计划开、竣工日期和施工进度表

2.1拟投入的主要施工机械设备表

工程项目名称：***

2.2 劳动力计划表

工程项目名称：***：***

注：***、投标人按所列格式提交包括投标人在内的估计劳动力计划表

2、本计划表是以每班8小时工作制为基础编制的

2.3计划开、竣工日期和施工进度表

2.3.1、投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行的各个关键日期，中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2.3.2、施工进度表可采用网络图（或横线图）表示，说明计划开工日期和分项工程的完工日期。

2.3.3.、施工进度计划与施工组织相适应。

二、项目管理机构配备情况

1、项目管理机构配备情况表；

2、项目经理简历表；

3、项目技术负责人简历表；

4、项目管理机构配备情况辅助说明资料。

1、项目管理机构配备情况表

工程项目名称：***

后附：***、项目经理注册建造师证、安全考核合格证；（复印件加盖公章）。2、拟派项目技术负责人、质量员、安全员、材料员、测量人员、电工、信号工等相关人员从业资格证；（复印件加盖公章）

2、项目经理简历表

工程项目名称：***

3、项目技术负责人简历表

工程项目名称：***

4、项目管理机构配备情况辅助说明资料

工程项目名称：***

注：***、辅助说明资料主要包括管理机构和机构设置、职责分工有关复印资料及投标人认为有必要提供的资料。格式不做统一规定。

2、项目管理机构配备情况说明资料另附(与本投标文件一起装订)。

第四部分 合同文本确认

合同编号：

******四公司 西凤酒扩建技改配套项目-科技研发文化综合服务区项目

临建劳务分包合同

工程承包人（甲方）：*********限公司

专业分包人（乙方）：***

签约地点：***

签约时间：***

第一部分

合同协议书

工程承包人（甲方）：*********限公司

法定代表人：***

住 所：*** 号中建财智广场

4号楼

专业分包人（乙方）：***

法定代表人：***

住 所：***

资质证书号码：***

发证机关:***

资质专业及等级：***

复审时间及有效期：***

营业执照号码：***

安全生产许可证号码：***

鉴于分包人同意按照本合同要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与承包人及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作，以确保本工程的圆满竣工；另鉴于分包人已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对承包人有关项目管理制度规定充分了解。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包人、分包人双方就西凤酒扩建技改配套项目-科技研发文化综合服务区项目临建劳务分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。一、分包工程概况

分包工程名称:***-科技研发文化综合服务区项目临建劳务工程。

分包工程地点：***。

分包工程 ******四公司 西凤酒扩建技改配套项目-科技研发文化综合服务区项目办公区、生活区、仓库、食堂、餐厅、浴室、厕所、化粪池、地坪硬化、围挡、地磅基础、围墙、大门、临时道路等临建工程施工。以上内容所包含的土方挖填、清理、材料运输、砂浆搅拌、砌筑抹灰、腻子、涂料、贴面砖、贴地砖、铺透水砖、刷涂料、焊接、混凝土路面、零星用工、扬尘治理防尘用工、绿化种植及日常养护等。

实际施工范围由承包人根据施工方案划分，分包人不得提出异议。

二、分包合同价款

1、本分包合同为固定综合单价合同,综合单价表见附件。

2、暂定价款（含增值税）为：￥：***，金额大写：***；其中，不含税价款为：￥：***，增值税为：￥：***。

三、工期

1、开工日期：***

2、竣工日期：***；

3、合同工期总日历天数为：***。

4、保修期为本分包工程竣工后：***。

四、工程质量标准

本分包工程质量标准双方约定为：***

五、组成本分包合同的文件包括：

除专用条件另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序见通用条款第2条。

六、本合同中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条件》中分别赋予它们的解释相同。

七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“本分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。

八、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并承担履行本分包工程合同及确保本分包工程质量、工期等的全部责任。

九、发票

9.1分包人属于以下第 种纳税人：

（1）一般纳税人 （2）小规模纳税人

9.2分包人提供以下第 种发票。

（1）提供税率为 %的增值税专用发票；

（2）提供税率为 %的增值税普通发票。

9.3分包人在向承包人申请付款前，应提供与承包人确认付款金额等额的合法、有效、完整、准确的增值税发票。若分包人提供的发票不符合要求的，承包人有权拒收增值税发票，并有权暂停支付相应款项，分包人不得以此为由中止履行合同的义务。如因分包人不能按期提供发票或提供的发票不符合要求而导致付款延期的，由其自行承担后果，承包人不承担任何责任。

9.4若分包人未能按承包人要求提供增值税发票或因分包人原因导致提供的增值税发票承包人不能认证、抵扣的，分包人应按承包人要求采取补救措施，同时，承包人有权要求分包人支付本合同暂定总价的 5 %的违约金并赔偿承包人损失。

9.5如果承包人丢失增值税专用发票发票联和抵扣联，则分包人必须向承包人提供专用发票记账联复印件和分包人主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

9.6若分包人由一般纳税人身份变为小规模纳税人身份的，或者计税方法发生变化的，或者政策法规规范性文件发生变化的，并导致承包人可抵扣的进项税额减少或被税务机关要求补缴税款的，则减少的进项税额或补缴的税款应由分包人承担，承包人有权从将支付的任何一笔款项中扣除。

9.7若承包人从合同价款中扣除了违约金、损失赔偿额等款项的，分包人仍应按扣除前的合同金额开具增值税发票。

9.8增值税发票开票信息

承包人企业名称：*********限公司

纳税人识别号：********75

银行账户：****5882

开户银 ******限公司 郑州锦江花园支行

地址：***7 号中建财智广场

4号楼

电话：***-****

分包人企业名称：***

纳税人识别号：***

银行账户：***

开户银行：***

地址：***

电话：***

十、合同的生效

合同订立时间：***

合同订立地点：***

本合同采用电子印章（亦称“电子签名”）签署生效。甲乙双方根据《民法典》、《电子签名法》等有关法律、法规，就采用电子印章签订本合同的有关事项约定如下：***

1．电子签名风险揭示

乙方认识到由于使用电子签名方式签署合同，是指数据电文中以电子形式所含、

所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据的方式签署合同，因此电子签名除具有以书面方式签署合同的所有风险外，还充分了解和认识到其具有以下风险：***

（1）密码泄露或乙方身份可能被仿冒；

（2）由于互联网上存在黑客恶意攻击的可能性，互联网服务器可能会出现故障及其他 不可预测的因素，合同签署信息可能会出现错误或延迟；

（3）乙方的上网设备及软件系统与甲方所提供的网上交易系统不相匹配，无法签 署合同或合同签署失败；

（4）乙方电脑系统感染电脑病毒或被非法入侵。

上述风险可能会导致乙方发生损失，乙方已经完全知晓并自愿承担上述风险，且

承诺不因此而追究甲方的任何责任。

2．电子签名约定

（1）乙方郑重承诺：*********限公司 （以下简称“ ******四公司 ”）发包的分供工程中使用电子合同、电子签名。乙方通过身份验证登录的本条第二款约定的网站，确认同意接受相关电子合同或文书的，视为同意签署合同，与在纸质合同上手写签名或盖章具有同等的法律效力，无需另行签署纸质合同或文书。

（2）乙方为签署本合同所登陆的网站必须是甲方提供或甲方指定站点

（http://29.****.13:***/APWebPF/）。乙方使用其他网址或软件签署本电子合同，由此产生的后果由乙方自行承担。

（3）乙方凡使用乙方的客户账号、交易密码和通讯密码进行的签署电子合同均视为乙方亲自签署合同，并同意合同文本的全部约定，且不得变更或撤销，由此所产生的一切后果均由乙方承担。

（4）本条列举的系统所蕴涵的风险所指的事项发生时，由此导致的乙方损失，甲方不承担任何赔偿责任。

因本合同（协议）引起的一切争议，由双方当事人协商解决；协商不成，双方将争议提交郑州仲裁委员会申请仲裁。

本合同一式 肆 份，承包人执 叁 份，分包人执 壹 份。

承包人：（电子印章） 分包人：（电子印章）

第二部分

通用条件

1.词语定义

2.工程概况

3.工作内容

4.合同工期

5.质量标准

6.承包人权利及义务

7.分包人权利及义务

8.技术资料

9.环境保护及安全文明施工

10.材料及设备管理

11.检验、验收及完工

12.工程保修

13.合同价格

14.合同价款的支付

15.变更

16.索赔

17.合同价款结算

18.违约

19.合同的解除

20.担保及保险

21.争议

22.不可抗力

23.文物和地下障碍物

24.其他

1. 词语定义

1.1 建设单位：***位，即项目业主。

1.2 监理：***。

1.3.工程承包人（承包人）：***，被建设单位接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4.劳务分包人（分包人）：***，被承包人接受的具有工程施工劳务承包主体资格的当事人。

1.5 总包合同：***。

1.6 整体工程：***。

1.7 整体工程质量奖项：***。

1.8实际开工日期：***。

1.9实际完工日期：***。

1.10 现场现有的垂直运输设施及脚手架：***、搭设的垂直运输设施及脚手架，且搭设时间仅限于承包人为完成主体工程所需时间或总包合同中约定的时间。

1.11 合同价款：***的价格。

1.12 罚款：***“罚款”，性质皆属“违约责任”。

1.13 日、天：***“日”、“天”均指日历日。

1.14项目经理：***代表，并唯一具有现场签认用工、办理洽商变更手续的最终确认权，但任何签认用工、洽商变更均须符合本合同规定，否则承包人仍有权不予认可。

1.15分包人现场代表：***代表。

1.16项目部：***机构。

1.17过程计量：***，由分包人提出并经承包人审核认可的月度或节点已完工程量。过程计量只是过程付款的凭据，不作为双方本合同最终结算的依据。

1.18最终结算：***，按本合同约定方式确定分包人最终工程价款的书面凭证。

1.19高层住宅：***。

1.20多层及中高层住宅：***，七层至九层为中高层。

1.21低层住宅(洋房及别墅)：***。

1.22含周转料具：***、木枋、支撑钢管、扣件、对拉螺栓（含螺帽）、地下室止水螺栓、止水钢板、止水条、止水带、钢板网、铁件、钉子、铁丝、粘胶带、双面胶、海绵条、隔离剂、木工施工机具、水管、末级箱、末级箱外电线、夜间照明灯具等。

1.23竣工验收：***。

1.24竣工结算：***包人双方结算办理完毕。

2. 工程概况

具体见合同协议书及专用条件中所述。

3. 工作内容

除非本合同另有约定，分包人应对其作业内容的实施、完工负责，分包人并应履行总包合同及本合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

具体见合同协议书及专用条件中所述。

4. 合同工期

4.1 开工

4.1.1 本工程计划开工时间由甲乙双方在合同协议书中约定。

4.1.2 工程实际开工日期以承包人现场书面通知进场施工时间为准，无论实际开工日期与本合同约定计划开工时间是否一致，分包人均已在投标中考虑了该项风险，不得再就此向承包人提出任何索赔。

4.2 阶段工期

4.2.1 分包人须在本合同签订后五日内报送本分包工程进度计划，该计划应满足承包人整体工程总体进度计划要求。该计划经承包人审核确认后，作为合同附件，具备合同约束力，分包人必须遵守该计划中关于本分包工程的阶段工期及完工日期的要求。除专用条件另有约定之外，承包人无义务对分包人工期提前的行为予以奖励或支付任何补偿。

4.2.2 分包人应根据承包人要求，每月25日前提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划。分包人应按承包人要求提交阶段、时段施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经承包人批准后严格实施。但承包人对月及阶段、时段等过程中施工计划的任何批准不视为允许改变总工期，不得作为分包人提出工期延长及追加合同价款的依据。

4.3 工程完工及延期

4.3.1 分包人应在本合同约定完工日期或依合同顺延后的完工日期前完成本工程的施工，并通过验收。

4.3.2 因承包人原因引起的设计变更，导致工程延期开工或造成关键线路工程的工期延误，分包人须在事件发生后7天内以书面形式报告承包人，并附上相应的证据资料。经承包人审核确认后，按承包人批准时间顺延阶段工期或总工期，但分包人无权要求因工期延长引起的合同价款的增加。若本条所述审核需建设单位审批的，则以建设单位审核结果为准。

4.3.3 除本条所述原因外其他情况导致的工期延误，及分包人未在上述规定期限内向承包人提出书面报告的，视为不影响本分包工程工期，也不涉及任何费用及利润的增加。

4.4 违约责任

4.4.1 在施工期间，若承包人认为分包人进度不能满足本合同约定，分包人应按承包人要求安排赶工措施，除专用条件另有约定外，由此发生费用由分包人自行承担。

4.4.2 承包人认为分包人施工能力不能满足承包人工期要求的，承包人可单方面减少分包人施工范围或工作内容，另行雇佣第三方实施，因此发生的费用直接从应付分包人工程款中扣除，无须通知分包人或征得分包人同意，扣除金额为承包人与第三方签订的合同额。

5 质量标准

5.1 质量标准及奖项

分包人应严格执行承包人的质量保证体系及质量管理规定，认真按照施工图、设计变更以及有关标准、规范规程和设计要求组织施工。工程质量确保符合国家或专业的现行质量检验评定标准的规定及合同约定工程质量标准，并达到约定质量奖项的验评标准。

5.2 返工、修理及整改

5.2.1 无论分包人施工工程是否已通过验收，当承包人或监理发现分包人施工质量不符合本合同约定，派驻承包人代表可要求分包人返工，除非分包人举证证明并非分包人原因造成，否则分包人应按承包人代表的要求返工，并承担由此发生的一切费用，工期不予顺延。

5.2.2 若整体工程质量标准及质量奖项未达到总包合同的要求，除非分包人举证证明此类影响并非分包人原因造成，否则分包人应负责其承包工程的返工、修理和整改，并承担因此而发生的费用。

5.3 违约责任

5.3.1 若承包人通知分包人后24小时内，分包人不能对缺陷进行修返工、修理或整改，或分包人返工、修理或整改后仍不能达到相应的质量要求，承包人可在发出通知或专用条件约定期限24小时后雇佣第三方进行修补，并直接从分包人的工程款或保修金中扣除因此发生的费用，扣除金额为承包人与返工、修理或整改的第三方签订的合同金额和承包人由此产生的其他费用，无须通知分包人和征得分包人同意，同时承包人有权要求分包人承担违约责任。

5.3.2 因分包人原因造成在施工中出现影响结构、使用功能等重大质量事故时，分包人必须承担事故处理所发生的所有费用。同时，承包人可无条件终止本合同，并要求分包人按本合同第18条规定承担违约责任。

6 承包人权利及义务

6.1 派驻承包人代表

6.1.1 承包人项目经理代表承包人行使本合同的约定责任，履行本合同条款。其权限在专用条件中约定。

6.1.2 除承包人项目经理及其书面确定具有详细权限的代表人外，任何人的签字及行为均不发生效力，不对承包人产生任何约束力。

6.2 总包管理职责、权限

承包人负责工程施工指导和管理工作，行使总承包管理职责，对分包人施工的进度、质量、安全、文明施工进行监督和管理，协调分包人同其他施工方的配合关系。对分包人不服从现场管理的行为，有追究其违约责任和终止本合同的权利。

6.3 现场施工条件的提供

6.3.1若承包人需提供垂直运输设施及周转架料，则承包人仅负责在其整体工程工期计划注明或专用条件约定时间内提供现场现有的垂直运输设施及周转架料。分包人不得因自身施工便利要求承包人延长垂直运输设施及脚手架的搭设时间。

6.3.2考虑到需配合现场其他分包工程施工，承包人不承诺专为分包人提供任何设备及周转架料，分包人也不得因承包人不能完全满足分包人关于垂直运输设施及周转架料的要求，而提出任何工期及费用赔偿。

6.3.3承包人保证现场道路畅通，场地平整并提供进场材料临时堆放地点。

6.3.4承包人还应负责向分包人提供除本款第1项所述的施工所需工作面。若因承包人提供工作面不及时导致分包人施工进度受到影响，分包人可按本合同第4.3.2条约定办理工期顺延，但不得就此提出任何经济索赔或费用补偿。

6.4 支付工程款

承包人应按本合同约定办理工程结算，向分包人支付工程款。

6.5 其他

6.5.1其他权利义务由双方在专用条件中约定，如：

(1)测量定位。

(2)沉降观测。

(3)检查和验收。

(4)提供（非）独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。

6.5.2 第6.5.1条所述其他权利义务由双方在专用条件中选择适用，若未选择则视为承包人无须承担。

7 分包人权利及义务

7.1 派驻分包人代表及管理人员

7.1.1 分包人现场代表全权负责分包人施工现场管理，代表分包人行使与本合同有关的权利和义务，并与承包人保持通畅的通讯联系和现场配合，分包人对该负责人所有基于履行本合同约定的行为承担全部法律责任。

7.1.2 分包人必须按投标文件要求在施工现场派驻管理人员，且不得随意更换。管理人员每周驻现场时间不得少于40个小时。若分包人未经承包人允许更换任何一位管理人员，或管理人员驻现场时间未达到本合同要求，则分包人应按专用条件约定承担违约责任。如因特殊原因需更换上述人员，分包人须事先向承包人提出申请并提交拟任命的管理人员的详细资料，经承包人审查批准后方可更换。

7.1.3 如果在履约过程中，承包人认为分包人的管理人员不能胜任其工作，则有权要求分包人更换，分包人应在5天内提交拟任命的管理人员的详细资料，经承包人批准后更换。如分包人在5天内未提交出新的人选，或两次提出的人选都不能令承包人满意，将被视为分包人违约，承包人有权终止合同，并追究分包人的违约责任。

7.2 工程施工

7.2.1 分包人需服从承包人现场管理，做到安全、文明施工， ******人公司 及项目部管理制度，按承包人统一规划堆放材料、机具，按承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

7.2.2 分包人应于本合同签订后七天内报送劳动力安排计划，并按本合同约定的阶段工程分别注明各工种最低人员数量。该计划一经承包人审批确认，即成为具备合同效力的文件。若分包人怠于报送该计划，承包人可单方通知或分阶段通知分包人其关于劳动力数量的要求，通知送达后，该要求即对分包人具备约束力。

7.2.3 若分包人人员不足最低数量要求时，承包人可自行安排劳动力工作直至分包人调配足够劳动力之日止，并按本合同约定的零工或工日价格从分包人工程款中扣除相应费用。

7.2.4 分包人连续三十天不能满足上述人员数量要求时，承包人可单方解除本合同，并要求其按合同第19条约定承担违约责任。

7.2.5 分包人须按照批准的施工方案做好冬雨季施工防护措施。

7.2.6 分包人应及时清理现场丢弃的垃圾至承包人指定堆放地点。

7.2.7 分包人应按照承包人协调的工作面按工序进行施工，不得在施工中损坏其他分包人的工作成果，否则需按承包人与其他分包人签订的合同价格予以赔偿，并承担专用条件中约定的违约责任。

7.2.8 分包人工作应满足承包人或施工场地内第三方工作中的相关要求，如与其他分部分项（专业）工程施工相关的留孔、补洞、预埋、修补等以及为其提供便利条件等施工时，分包人应按承包人的指令予以配合。本合同的合同价格的单价或合价中已包括此类的交叉、配合工作内容及其费用，并且因配合工作对施工工期的影响也已包括在本合同约定的分包工作期限内，不因此顺延工期。

7.2.9 分包人应严格依照本合同及承包人指令施工，未经承包人授权或允许，不得擅自与建设单位、监理及有关部门建立工作联系。若建设单位、监理及有关部门直接向分包人发布指令，分包人应立即报告承包人，经承包人审批后方可实施，否则不予调整合同价款，不计任何费用，且不顺延工期。

7.3 成品保护

在本分包工程通过完工验收前，分包人对自己完成的工作有责任做好成品保护工作，如发生成品损坏，其责任和修复费用由分包人承担，工期不予顺延。

7.4 临近建筑物、地下构筑物的保护

分包人须认真做好施工现场责任范围内的地下管线、临近建筑物、设备、构筑物及交通要道、人行道等的保护工作。若此类建筑、设备、管线及道路发生了损坏，除非分包人举证证明其已尽到保护义务，否则因修复损坏及因此发生的赔偿等一切责任均由分包人承担。

7.5 人员

7.5.1 分包人应解决其施工人员的吃、住、行等问题，费用承担由双方在专用条件中约定。

7.5.2分包人应与其使用的工人签订劳动合同，且保证工人持有上岗证件，不得违反相关法律规定。合同应约定工资标准及支付时间，并在当地有关部门备案，复印件（包括备案资料）交承包人备案。分包人应当按照法律规定为工人缴纳社会保险，若分包人违反法律规定不予缴纳或不足额缴纳，应自行承担因此导致工人提出的赔偿，及因此导致的法律责任。因此造成承包人损失，承包人可直接从应付工程款中予以扣除，扣除金额为承包人实际支出金额，无须通知分包人或得到分包人同意。

7.5.3 分包人应实行《劳务实名制管理》，服从及当地区县相关部门对农民劳务实名制的规章制度，实现农民工工资“月清月结”。分包人每月要把“分包人员考勤及工资明细表”原件（盖分包单位章）及所有“工资支付结算单据”的复印件送承包人备案。如因拖欠工人工资导致工人讨薪、聚众扰民事件，或分包人的任何人员（包括其雇佣人员）未经承包人的同意，以索要工资、工程价款等名义，擅自进入建设单位、监理、承包人办公区或工程现场妨碍建设单位、监理、承包人工作人员正常办公，或影响正常施工，或做出任何影响承包人和建设单位声誉的行为出现时，承包人无须通知分包人或征得分包人的同意，可按工人提出的拖欠工资额直接向其支付工资，并从分包人工程款中扣除，同时要求分包人按专用条件约定承担违约责任。

7.5.4 分包人所有参与本工程作业的人员包括施工管理人员，在进场前，须向承包人出示并递交进场人员的花名册及其身份证、计划生育证、出省（市）务工许可、特殊岗位操作（合格）证，及按照建设当地有关政府部门的要求须出示的其它相关证件的原件，并向承包人递交相应的复印件。每月3日还须提供上月的分包人盖章确认的花名册、考勤表及工资单。若不按本条约定提供相应花名册、考勤表及工资单，承包人可拒付当期工程款直至分包人补足相应资料。

7.5.5 分包人严禁雇佣未成年人、残疾人及年龄未超过16岁的现场作业人员。每发现一例则按专用条件约定承担罚款。若因分包人雇佣未成年人、残疾人及年龄未超过16岁的现场作业人员，出现安全责任事故，则分包人应承担责任，并赔偿由此给承包人造成的损失。

7.6 免除承包人责任

分包人应在履行本合同项下约定义务时保证，承包人在本合同约定的分包工程的实施、完工以及保修过程中免于承担（由于分包人原因造成的）与下述事项有关的任何责任、费用、索赔和诉讼：

(1)任何人员的伤亡。

(2)任何财产的损失或损害。

(3)由于分包人的疏忽、过失导致的连带责任。

如分包人在分包工程中造成以上事项或导致承包人因以上事项承担相关责任，分包人自愿按专用条件约定金额承担违约责任，并赔偿承包人因此所受的一切损失，如赔偿金、诉讼费、差旅费等。

7.7.禁止转包

分包人严禁将工程转包或再分包，否则承包人有权单方终止合同并根据分包人提供的履约担保索取赔偿，担保金额不足以承担承包人损失时，分包人应向承包人支付不足部分。

7.8 其他

8 技术资料

8.1 图纸

承包人按专用条件约定时间及数量向分包人提供施工图，并组织设计交底和图纸会审，向分包人明确施工技术、质量、安全、工期、文明施工、成品、半成品保护等要求。

8.2 技术交底

施工前，分包人应做好技术交底工作，严格按照承包人要求施工工艺施工。施工过程中，承包人管理人员有权按规定进行检查。

8.3 施工方案

8.3.1 分包人应在本合同签订后三日内，向承包人报送其编制的施工方案，并根据承包人审定的方案进行施工。若分包人未按时报送，则承包人自行编制并通知分包人后产生合同约束力，分包人应遵照执行。

8.3.2 在施工过程中，承包人有权针对施工中出现的问题修改施工方案，分包人应按修改后的施工方案组织施工，并不得以施工方案变更为由提出任何索赔要求。

8.4 完工验收资料

工程完工后，分包人应在验收前十天，向承包人提交完工验收报告和完工资料，包括：

(1)隐蔽工程和中间验收记录的原始技术资料。

(2)提供办理工程完工图的数据与资料。

(3)分包人提供资料数据并配合承包人做好完工验收各项资料，资料费用由分包人承担。

(4)其他。

8.5 违约责任

分包人应随施工进度，按承包人要求及时上报有关施工资料至承包人，如有关资料上报不及时或不完整，承包人有权暂停办理工程结算，直至分包人按要求交齐相关资料。

9 环境保护及安全文明施工

9.1 编制安全文明施工方案

分包人应严格遵守承包人安全生产管理体系和本项目各阶段安全生产、文明施工要求方案，编制专项安全施工组织设计并在合同签订后三日内取得承包人审批同意，建立安全生产保证体系，根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》等法律法规的要求，配备足额、专职的持证安全生产管理人员。

9.2 安全教育及事故处理

分包人应按工程所在地有关规定做好安全教育、安全防护（包括为所属人员配备个人防护用品）等工作，保证施工安全和人身安全。除非分包人举证证明其已尽到安全生产管理的所有义务，否则在本合同期内，分包人应承担本分包工程范围内发生的所有人员伤亡事故的相应责任及费用，并应积极采取有效措施防止损失扩大，同时按规定立即书面报告承包人及有关部门。

9.3 安全生产

9.3.1 分包人应与承包人签订《安全生产协议》（作为本合同附件），并遵守工程建设职业健康、环境保护、安全生产以及文明施工有关管理规定，严格按标准进行施工。除非分包人举证证明其已按规定实施了防（保）护措施，否则所有有关职工健康、污染环境、安全事故的责任和因此而发生的费用，由分包人承担。

9.3.2 分包人在施工过程中必须遵守工程所在地有关消防、安全文明施工、环境管理等规定，办理相关手续，承担由此发生的费用。凡因违反政府有关规定的引起的所有责任，均由分包人承担。

9.3.3 若承包人授权人员要求分包人违反安全管理的规定进行施工时，应予以拒绝，并书面通知承包人。分包人明知或应当知道，承包人授权人员的要求或承包人提供的有关设施不符合安全生产管理规定，却不予拒绝，导致安全事故的，由分包人承担责任及因此发生的费用。

9.4 安全设备及要求

9.4.1 甲乙双方依专用条件约定为分包人工人配备符合国家规范的安全设备及劳保用品。配备的安全设备及劳保用品应通过安全防护性能测试，符合有关规定，否则不得使用。未按约定配备安全设备及劳保用品的，按专用条件约定承担罚款。

9.4.2 分包人在建筑工程施工全过程应严格按照安全生产操作规程组织施工，进入现场的人员一律佩戴安全帽，如有违反，按照承包人管理制度处理；因施工违章造成的人员伤亡，其责任和由此发生的费用由分包人全部承担。

9.4.3 分包人人员在进行高空施工时应注意做好防护措施及人身保护措施，遇有同一作业面上立体交叉时，作业人员在垂直方向不得交叉作业。如有发生此类安全事故，分包人应承担违约责任，并承担因此发生的所有赔偿责任。

9.4.4 承包人认为分包人工作中安全措施不力或安全设施不足,可要求分包人限期改正,若仍不能满足安全要求,承包人有权自行安排,所发生的费用由分包人承担。

9.5 噪声及扬尘

9.5.1 工程实施全过程，要节约资源，爱护环境，保护环境，满足社会的环保要求，避免噪声扰民并严格控制粉尘污染，如有社会投诉或因为粉尘污染受到相关部门处罚，分包人应承担相应违约责任。

9.5.2 分包人在施工过程中应最大限度的控制扰民，并负责解决出现的扰民及民扰问题，并承担相应的费用。若分包人不能平息事件，则由承包人解决，由此产生的经济支出由分包人承担（非分包人原因造成的扰民事件除外）。

9.6 排污

分包人因生产、生活造成的废弃物、污水等应按照承包人要求的指定地点堆、排放，如有违反，按承包人现场管理制度执行。

9.7 防火、防电

在施工过程中，分包人人员在施工过程中要注意电源、电线的摆放与连接安全，严防发生火灾、触电事故。施工现场严禁有明火，现场施工人员不准吸烟，避免明火。如需明火施工，需提前到承包人处办理动火证。施工现场要消除一切火灾隐患，并备有灭火工具。若分包人于本分包工程范围内发生一切火灾事故，应赔偿造成的所有损失及政府的处罚，并承担相应违约责任。

9.8 体检

分包人进场施工人员须有一年内的体检记录，确保身体健康，无突发性及传染性病史。否则，因此导致的职工健康、安全或疾病事故等责任均由分包人承担。

9.9 其他

若专用条件或承包人现场管理制度有更为详细的规定，分包人应遵照执行。

10 材料及设备管理

10.1 辅材及中小型机具

10.1.1 材料、设备进场的时间及程序

分包人应及时组织符合本合同约定、施工生产需要及国家相关规范要求工程需要的材料进场，分包人应遵守承包人材料进出场规定和其他材料的相关制度。原材料购买前七天及时向承包人提供样品，并按经承包人确认的样品采购材料。

10.1.2 提供材料的产品资料

分包人应随进场材料向承包人提供产品合格证书、检测报告等资料，否则，承包人将拒绝材料进入现场。

10.1.3 材料的质量与检测

10.1.3.1 分包人采购的材料应按工程所在地的检验试验规定自行对材料进行见证取样，并承担材料检验试验的全部费用。检验试验结果收集整理后随完工资料移交给承包人。

10.1.3.2 由分包人提供的材料必须与整体工程所用材料的材质、颜色、外观、性能配套。

10.1.3.3 不论分包人提供的材料是否经过承包人检验，均不减轻分包人的责任，承包人也不对其检验结果承担任何责任。

10.1.4违约责任

10.1.4.1分包人在施工过程中未经承包人书面许可，不得擅自更换材料用于本分包工程施工。否则，承包人将视为分包人擅自降低材料标准而违约，分包人将为此承担相应的违约责任。承包人要求改正的，应立即改正，并承担因此发生的费用。若因此造成承包人损失，分包人应负责赔偿。

10.1.4.2因材质不配套或材料进场不及时等特殊情况，承包人可自行采购分包人分包工程范围内部分材料用于本分包工程，发生的费用按承包人的采购价（依承包人采购合同确定）从分包人工程当期付款中扣除。

10.2 承包人供应材料

10.2.1 计划

10.2.1.1 分包人若需使用承包人供应材料（具体材料规格及数量见专用条件约定），应在本合同签订后三日内报送需求计划给承包人，该计划应包括材料的需求数量。承包人按专用条件约定审核确认后，该需求计划生效。除设计变更外，承包人仅按该需求计划的材料种类及数量提供，但该计划并不作为分包人完成实物工程数量的依据。设计变更所需甲供材在承包人通知分包人后三日内报送需求计划。

10.2.1.2 分包人在材料使用前十五天报送详细的需求报告，以确保承包人及时供货给分包人使用。因分包人计划或报告提供不及时导致甲供材不及时，由分包人承担相应的工期责任及相关损失。

10.2.2 使用

10.2.2.1 在施工过程中，甲供材料及甲供设备到场后即由分包人专职材料人员负责验收，承担保管、保养、维护等责任。发生的卸车、清点、保管、保养及维护费用均已包含在本合同价款内。

10.2.2.2 承包人对现场使用的甲供材料及甲供设备有优先的占有控制、管理权，如发现分包人浪费材料、损坏设备，分包人应按照承包人现场管理规定支付违约金。现场剩余的材料及废料由分包人负责及时清理运至指定地点，并及时办理相应手续，不得乱放。

10.2.2.3 若分包人使用承包人供应的材料超过承包人审定的需求计划，其超过部分由分包人自行采购，且采购的品牌、质量、颜色、外观应与承包人供应的材料及设备保持一致，或由承包人供应，按承包人采购价（依承包人采购合同确定）从分包人工程款中扣除。

10.2.2.4 分包人严禁擅自使用承包人物资，同时应严格遵守承包人各项物资管理制度，进出场物资必须先向承包人申报，待承包人书面认可后方可进场或退场。擅自使用的，除返还原值外，还应承担专用条件约定的罚款。

10.2.2.5 所有应由承包人采购供应的材料、半成品，即使由分包人采购供应被用于工程，但若未经承包人项目经理书面批准和认可的，一概不计入分包人的工程价款或其它属承包人向分包人支付的任何款项内。

10.3 承包人供应设备

10.3.1 甲供设备种类、数量及提供时间见专用条件约定。

10.3.2 分包人在使用完毕后，应立即将甲供设备退还给承包人，并办理退还手续。退还时其回收率不得低于专用条件约定的回收率，因分包人保管、使用不善造成的丢失、损坏或低于该回收率的，由分包人负责按此类周转机具/材料的原值赔偿不足部分，或由承包人在应付分包人工程价款中扣除承包人提供的现场照明灯具、灯泡（管）在施工过程中更换时应以旧换新。

10.4 对承包人供应材料的加工、管理

10.4.1 分包人工作内容若包括对承包人供应材料的加工、管理时，分包人应编制材料加工方案，计算材料需求数量及可退还材料数量，在本合同签订后七天内报承包人，承包人应依据专用条件约定的计算规则进行核实。经承包人核实后，该加工方案、需求数量及退还数量成为本合同文件的一部分。分包人未及时报送的，承包人可自行编制方案并通知分包人，通知后即成为具备合同效力的文件。

10.4.2 分包人在退还承包人材料时，应将其返回原状，并在与承包人核对退还数量及质量后，完成退还工作。若退还材料少于约定退还数量时，由分包人负责按承包人采购价格的原值赔偿，或由承包人在应付工程款中扣除。材料复原及退还材料发生的费用承担等具体在专用条件中约定，无约定时视为由分包人承担。

11 检验、验收及完工

11.1 验收程序

11.1.1 分包人应在每个分项样板工程施工完、每一道工序施工完，每个分项工程施工完后进行自检后，依本合同约定时间以书面形式通知承包人进行验收。

11.1.2 上道工序未自检、承包人和监理未验收或验收不合格，不得进入下道工序施工。施工中分包人应严格执行隐蔽工程和隐蔽验收制度。

11.1.3 如因承包人未按分包人通知时间及时进行验收，造成工期延误，按本合同第4.3条约定处理。

11.2 隐蔽工程检验、阶段检验及完工检验

11.2.1 工程具备覆盖、掩盖条件或达到本合同约定的中间验收部位，分包人自检合格后，在隐蔽和中间验收48小时前通知承包人代表进行验收。通知包括分包人自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，承包人代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，分包人在限定时间内修改后重新验收。

11.2.2 分包人在工程完工后应通知承包人办理完工验收，并向承包人提交完工验收报告及有关资料施工技术基础资料（包括施工日志），承包人在收到上述资料后的14个工作日内应组织有关部门验收，并在验收后的7个工作日内给予批准或提出修改意见。需要修改的，分包人按承包人要求修改，并承担由自身原因造成的修改费用。在承包人、监理在完工验收单上签字，明确表示本分包工程符合本合同约定的质量标准之日，为工程完工时间。

11.2.3 分包人应协助承包人办理整体工程完工验收，及时完成验收提出的整改内容；并负责向承包人提交产品合格证、完工报告及符合地方标准的资料。如有缺项、漏项或资料不合格等情况，承包人有权不办理工程结算，不支付剩余工程价款及保修金。

11.3 重新检验

11.3.1 检查检验合格后，发现因分包人原因引起的质量问题，仍由分包人承担返修责任及费用，赔偿承包人因此造成的损失。承包人并不为其检查检验的行为承担任何责任。若分包人拒不返修或整改，则由承包人自行聘请第三方返修，并按其与第三方实际发生费用从分包人应付工程款中扣除。

11.3.2 无论是否进行验收，当业主、监理工程师、承包人要求对已经隐蔽的工程重新检验时，分包人应按要求进行剥离和开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格后，由发出重新检验指令一方承担由此发生的全部费用，赔偿分包人损失，并相应顺延工期。检验不合格且分包人不能证明非分包人原因造成的，分包人承担检验、返工、修理发生的全部费用，工期不顺延。

12 工程保修

12.1 保修期

保修期及保修金比例由双方在专用条件中约定。

12.2 保修责任

12.2.1 保修期内，分包人在收到承包人保修通知后24小时内派人修理，如分包人不在规定的期限内派人修理,承包人可委托其它单位或人员修理，无论是否为分包人过错，费用均由分包人支付。若分包人按承包人要求进行维修后，认为保修事项非因分包人原因造成，在分包人出示可证明责任人的当地质量检测部门的检测报告后，承包人协助分包人向责任人追偿。

12.2.2 如发生需要分包人紧急抢修的事故,分包人应在接到承包人通知12个小时内到达事故现场抢修。

12.3 保修金的返还

保修金在专用条件约定时间内无息支付给分包人。

13 合同价格

13.1 合同价格模式

下列合同价款的方式，甲、乙双方在本工程分包合同中约定采用其中的一种：

(1)固定合同总价。

(2)固定综合单价，结算时综合单价不变，工程量计算和变更价款的调整依据本合同第13.4条及专用条件的约定执行。

(3)固定综合单价+措施费包干，结算时综合单价不变，工程量计算和变更价款的调整依据本合同第13.4条及专用条件的约定执行，措施费总价包干。

(4)约定不同工种劳务的计时单价，按确认的工时计算。

(5)其他方式

13.2 合同价格内包括的风险及费用

13.2.1 本分包工程的第（1）种计价方式的合同总价款和第（2）、（3）种计价方式的单价，除本合同另有约定外，均为一次性含税包干价，分包人不得以低于成本、出现亏损等任何原因要求调高价款。

13.2.2 除非专用条件另有约定，否则下述风险及费用已含在本合同价款内，不予调整：

(1)分包人完成的实际工程量与分包人标价的清单内工程量的差异（仅为固定合同总价包括的风险范围）。

(2)经过分包人标价的工程量清单（或分包人投标报价）各分项工程、各子目中的计算、价格错误及组价的漏项。

(3)分包人为完成本合同所述工作范围内及相关的所有工作内容发生的费用。

(4)分包人施工范围或施工工程量的增加或减少导致价格的变化。

(5)材料价格及人工价格上涨或下落。

(6)税率及费率的变化。

(7)国家法律、法规、政策的变化。

(8)当地工程造价管理部门公布的各种价格调整。

(9)其他。

13.3 工时或工程量的计算

13.3.1 采用固定合同总价方式的，施工过程中不计算工时和工程量。

13.3.2 采用固定综合单价模式的，甲乙双方按专用条件约定的计量规则，按图计算工程量。

13.3.3 采用劳务计时单价模式的，由分包人每日统计其用工数量，报承包人审核确认工时数量。

13.3.4 对分包人自行超出设计图纸范围和因分包人原因造成返工的工程量，承包人不予计量。

13.4 合同价格的调整

13.4.1 价格调整的程序

若发生影响本合同价款的事由，分包人需在七天内向承包人提出调整本合同价款的请求并附所有证明资料。若分包人未按本条所述时限和方式提出合同价款调整的请求，则承包人有权单方面确认调整金额，分包人不得再行提出任何异议。

13.4.2 价格调整的计算方式

因设计变更发生的价格调整，清单中已有相同项目的，按照已有项目填报单价调整；清单中有类似项目的，参照类似项目填报单价调整；清单中没有相同或类似项目的，由双方协商确定。

14 期中结算与合同价款的支付

14.1期中结算

分包人每月25日向承包人报送中间计量申请，随附已完工程项目任务单、材料设备单据等资料.分包人的已完工任务单应由工程部、技术部、安全部、材料部、项目生产经理和项目经理等共同签字确认。中间结算在分包人上报后按照合同约定由项目部审核完毕；并按照工程款应收、应付情况、月度资金使用情况办理结算支付。

14.2 预付款

见专用条件约定。

14.3进度款的支付

14.3.1在专用条件约定的时间内，由分包人向承包人报送已完成工程量，该报告应完整、准确的统计当期工作量完成情况，并包括中期结算价及明细表及上期农民工工资已发放的工资单据。

14.3.2承包人在收到分包人报送工程量后，对其进行审核确认，承包人在进行审核前24小时应通知分包人，分包人为计量提供便利条件并派人参加。分包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为当期工程款支付的依据。

14.3.3 承包人审核确认的工程量，抵扣工程预付款及其他应扣除金额，并在承包人收到建设单位当期付款后，向分包人支付工程进度款，具体支付比例及时间在专用条件中明确。承包人未予审核的，不能视为承包人对其的默认，只有当承包人以书面形式明确认可时，方表示该工程量的计算得到确认。

14.3.4 分包人未按本合同约定的时限和方式向承包人提交已完工程量报告，或其所提交的报告未按承包人要求进行整改的，承包人不予计量，并视为分包人放弃当期支付请求。

14.3.5 承包人依本条约定确认的工程进度款仅为中期付款依据，对双方不产生任何合同价款确认方面的约束力，且并不视为对因变更调整的合同价款、索赔的价款或费用以及其他约定的追加合同价款的确认。

14.3.6 因变更调整的合同价款、索赔价款或费用及其他依本合同约定追加的合同价款由双方确认后在最终结算时一并支付。

14.4工程尾款的支付

分包人承接本分包工程完工结算完毕后，除保留保修金外，承包人按专用条件约定支付剩余工程尾款。分包人在申请除质量保留金之外的最后一次工程款时，应提交全部工程资料、双方办理结算确认手续后承包人方会支付。

14.5代扣款项

依规定应由承包人代扣代缴的已计入合同价格中的各类款项，由承包人在向分包人支付款项时直接扣除。

14.6拒绝付款

除本合同其他约定外，承包人有权自在以下情况发生当期起，拒绝支付分包人工程款，直至分包人整改完毕，符合本合同约定后再行支付，延付期间承包人不承担任何利息及违约责任，并且分包人需对其违约行为承担违约责任：

(1)分包人未按本合同约定履行义务或履行义务不完全（包括本合同约定的工期、质量、材料检验、成品保护、资料提交、农民工工资发放等所有本合同约定的分包人义务）的。

(2)分包人未在提出每期付款请求前提供足额税务发票的。

15 变更

15.1 变更的范围和内容

在履行本合同时发生以下情形之一，可按照本条规定进行变更：

(1)缩小分包人工作范围或取消合同中的任何一项工作。

(2)改变合同中任何一项工作的质量或特性。

(3)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸。

(4)增减合同约定的工程量。

(5)改变有关的施工时间和顺序。

(6)其他有关工程变更需要的附加工作。

15.2 变更的指令

15.2.1 分包人应根据以下指令，以更改、增补或省略的方式对本分包工程进行变更：

(1)建设单位或监理根据总包合同做出的，并经承包人确认通知分包人的变更指令。

(2)除上述（1）项以外的承包人直接做出的变更指令。

15.2.2 分包人不应执行从建设单位或监理处直接收到的未经承包人确认的分包工程变更的指令。如分包人直接收到此类变更指令，应立即通知承包人并向承包人提供一份该直接指令的复印件。由承包人提出关于对该指令的处理意见后，按承包人意见实施。

15.2.3 施工中分包人不得擅自进行任何变更。因分包人擅自变更发生的费用和由此导致承包人的全部损失，由分包人承担，延误的工期不予顺延。

15.3 变更的计价和对工期的影响

15.3.1 发生工程变更后，按本合同第13.4条及专用条件的约定调整合同价格。

15.3.2 变更工作影响工期的，按本合同第4.3.3条约定办理。

15.3.3 因分包人自身原因导致的工程变更，分包人无权要求追加合同价款及顺延工期。

16 索赔

16.1 协助索赔

在分包工程实施过程中，如果按总包合同可进行索赔时，则分包人应尽其最大可能，以书面形式提供分包工程方面的相关情况或其它资料，出示同期施工记录等有效证据，协助承包人索赔成功。任何此类分包人索赔的款项均应在承包人业已从建设单位取得相关索赔款项的前提下支付，且索赔额度不超过建设单位批准索赔额中劳务费用额度。若因分包人原因导致承包人索赔不成功，承包人有权不批准分包人的该项索赔，且造成承包人的全部损失由分包人承担。

16.2 索赔的程序

分包人应在索赔事件发生7天内，将索赔数额和索赔依据上报承包人。若分包人未按时报送索赔事项，视为分包人放弃其索赔权利，在此时间后提交的任何补充索赔请求均不予批准。

17 合同价款结算

17.1 结算的计价方式

17.1.1 若采用固定合同总价模式，则最终结算价款为本合同中约定的合同总价与合同确定的调整金额之和。

17.1.2 若采用固定综合单价合同、计时单价合同模式，最终结算价款均为其单价与依合同确定的工程量、工日、数量之乘积，加上合同确定的调整金额。

17.2 结算的程序

17. 2.1 分包人应在本分包工程完工，并验收合格之日起28天内向承包人上报其结算资料，结算资料应包括其结算总价及明细表。承包人在收到该结算资料后予以审核，并经承包人代表签字确认后生效。承包人未对该结算资料提出意见不能视为默认，仅在承包人以书面形式明确表示同意后，结算资料方视为认可。

17.2.2 若分包人未在该期限内上报结算资料，或结算资料不符合本条约定，则被视为分包人违反本合同约定，承包人有权根据承包人现有资料，单方面进行计算，并确定结算价格，分包人应无条件接受，且不得提出异议。承包人并有权扣留本合同约定结算完成后应付的任何款项，直至结算最终办理完毕，且分包人无权要求承包人承担任何违约责任及利息。承包人前期依据本合同已支付的款项被视为已满足分包人支付农民工工资的需要，若因此发生分包人拖欠农民工工资、农民工聚众闹事等情况，分包人将承担结算价款的10％/次的违约责任。

17.3 配合承包人与建设单位的结算

承包人若要求分包人就总包合同工程结算事宜，与工程监理、建设单位或建设单位委托的审查单位共同核实时，不论与分包人的结算价格是否直接相关，分包人均须按承包人的要求予以配合。若分包人未予以配合的，造成承包人与建设单位结算中未能获得相应价款的，分包人在本合同价款的结算中不得计取。

18 违约

18.1 分包人违约责任

18.1.1 分包人未按本合同约定完工时间完工的，除本合同其他条款约定的违约责任外，还应按专用条件中约定的比例承担违约金。

18.1.2 分包人施工质量不符合本合同约定标准的，分包人除按本合同约定进行修复外，还应承担相应的违约金，违约金比例在专用条件中约定。

18.1.3 分包人违约后，如承包人要求分包改正，而分包人没有在承包人要求期限内及时改正，则承包人有权要求分包人退场，且分包人必须在承包人要求的期限内退场；如在上述期限内分包人没有退场，分包人应向承包人支付人民币违约金，违约金数额由双方在本合同的专用条件中约定，承包人有权从分包人的工程款或履约保证金里扣除。

18.1.4 其他违约责任在其他通用条件及专用条件中约定。

18.2 承包人违约责任

若分包人完全履行了本合同的所约定的责任和义务，而承包人应按本合同未尽支付价款义务时，承包人按合同专用条件约定承担违约责任，分包人对此无权再获得任何其他工期延长或费用、利润的增加。

18.3 违约金的扣除

18.3.1 承包人可直接依据本合同约定扣除违约金，而不需得到分包人的确认。

18.3.2 一方违约后，另一方要求违约方继续履行本合同时，违约方承担违约责任后仍应继续履行本合同。

19 合同的解除

19.1 因分包人违约而解除合同

分包人存在违约行为，或承包人认为分包人没有能力履行本合同时，承包人可向分包人发出解除本合同的通知，通知到达分包人时合同解除，由分包人承担违约责任，赔偿承包人全部损失。承包人也可选择向分包人发出整改通知要求整改，分包人不能按照整改通知进行整改或者整改结果不能满足承包人要求的，承包人可将本合同约定的分包人工作内容的一部分或全部，自行组织实施、整改或委托第三方实施、整改。由承包人自行组织实施、整改或第三方实施、整改的，除相应工程量不进入分包人的合同结算价款外，由此所造成差价及因此导致的工期延误责任，均应由分包人承担。

19.2 因建设单位原因而解除合同

如因建设单位的原因致使本合同无法履行，或因建设单位原因造成工程停建或缓建达到专用条件约定时限的，承包人和分包人可以解除本合同。

19.3 合同解除后的移交和撤场

本合同解除后48小时内，分包人应将已完工程和剩余材料、设备全部移交承包人，按承包人要求撤出施工场地。承包人应为分包人撤出提供必要条件，所产生的费用按专用条件约定承担。若分包人不按规定时间离场，承包人向分包人收取占住费，该笔费用直接从本分包工程结算款中扣除，同时要求分包人承担相应违约责任。占住费及违约责任由双方在专用条件中约定。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力，分包人应根据实际工程量与合同价格及时与承包人办理结算支付手续。合同的解除并不免除分包人对已完工作所需承担的全部责任（包括不限于安全责任、质量保修责任等）。承包人有权待分包人按承包人的要求退场后再予以支付结算价款。

20 担保及保险

20.1 履约担保

分包人在本合同签订后七天内，按专用条件约定向承包人提供履约担保，担保有效期至整体工程完工验收之日止。承包人在未收到分包人提供的合格的履约担保前，有权不向分包人支付任何工程款或工程进度款。

20.2 保险

20.2.1承包人已购买工程保险（具体见专用条件所述），分包人应视其需要自行购买保险，保险费用已包含在本合同价款中。若发生承包人购买保险保赔额以外的损失，由分包人承担。

20.2.2若根据本合同约定，应由分包人承担工期延误责任时，因此导致保险期延长的损失，也应由分包人承担。

21争议

如果在承包人和分包人之间产生由于分包工程的施工的任何争议，无论是在分包工程施工期间或竣工之后，也不论是在分包合同有效或终止分包合同之前或之后，承包人或分包人可就此类争议向另一方发出通知。在此情况下，双方应设法通过友好协商解决争议或由第三方进行调解；当协商不成或调解不成时，双方可选择以下一种作为争议的解决方式：

(1)双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁。仲裁机构应由双方在本合同的专用条件中约定。在分包工程实施过程中，承包人和分包人各自的权利义务不因正在进行仲裁为由而改变。

(2)向有管辖权的人民法院起诉。双方也可在本合同的专用条件中约定选择。在分包工程实施过程中，承包人和分包人各自的权利义务不因以正在进行诉讼为由而改变。

22 不可抗力

22.1 不可抗力事件定义

本合同中不可抗力的定义与总包合同的定义相同。

22.2 减少不可抗力的损失

22.2.1 不可抗力事件发生后，分包人应立即通知承包人项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，承包人应协助分包人采取措施。若因分包人未能尽力挽救，导致损失扩大的，由分包人承担全部责任。

22.2.2 承包人项目经理认为分包人应当暂停工作的，分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内分包人向承包人项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，分包人应每隔7天向承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，分包人应向承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。

22.3 不可抗力责任承担

22.3.1 本分包工程本身的损害、因不可抗力导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由承包人承担。

22.3.2 甲乙双方人员伤亡引起的全部责任各自承担。

22.3.3 分包人机械设备损坏及停工损失，由分包人承担。

22.3.4 停工期间，分包人应承包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由承包人承担。

22.3.5 工程所需清理、修复费用，由承包人承担。

22.3.6 延误的工期相应顺延。

23 文物和地下障碍物

23.1 在施工过程中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知承包人，承包人应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，甲乙双方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。由此发生的费用和延误的工期，经承包人确认后，按专用条件约定处理。如分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

23.2 施工过程中发现影响工作的地下障碍物时，分包人应于8小时内以书面形式通知承包人，同时提出处置方案，承包人收到处置方案后24小时内予以认可或提出修改方案，由此发生的费用和延误的工期，经承包人确认后，按专用条件约定处理。所发现的地下障碍物有归属单位时，承包人应报请有关部门协同处置。

24 其他

24.1 禁止转让合同权利或义务

本合同任何一方不得单方面转让合同权利或义务，若确需转让合同权利或合同义务，必须满足以下两个条件：

(1)取得合同另一方明确的书面同意意见；

(2)签订合同权利、义务转让协议。

24.2 合同备案

本合同签订后15天内，分包人应负责至相关行政管理机关办理分包工程备案手续，承包人给予必要的协助。办理备案手续发生的费用由分包人承担，且未能办理备案前，承包人有权不支付任何合同价款。若本合同发生重大变更的，分包人应当自变更后7个工作日内，将变更协议送原备案机关备案完成后，变更协议生效。

24.3 合同生效与终止

本合同自双方加盖公章并经法定代表人或授权代理人签字之日起生效。在完工结算办理完，分包人将工程交付承包人，承包人支付约定的工程款后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止。保修期满后，有关保修条款自行终止。

24.4补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同通用条件内容具体化、补充或修改，在本合同专用条件内约定。

第三部分

专用条件

（注：***）

2 工程概况

本工程概况描述如下：

西凤酒扩建技改配套项目—科技研发文化综合服务区由 ******限公司 投资建设，总建筑面积约90000m2，总造价4.37亿元。地下一层，地上单体5座：***、营销中心、研发中心、管理服务中心及营销中心配套用房。

3 工作内容

3.1乙方以包人工、包部分材料、包小型施工机具的方式进行承包，即除甲方提供的材料外，其余材料，中小型机械及机具等均由乙方自备。

工作内容：***：***-科技研发文化综合服务区项目办公区、生活区、仓库、食堂、餐厅、浴室、厕所、化粪池、地坪硬化、围挡、地磅基础、围墙、大门、临时道路等临建工程施工。以上内容所包含的土方挖填、清理、材料运输、砂浆搅拌、砌筑抹灰、腻子、涂料、贴面砖、贴地砖、铺透水砖、刷涂料、焊接、混凝土路面、零星用工、扬尘治理防尘用工、绿化种植及日常养护等。

5 质量标准

本工程要求达到的质量等级为 合格。

要求：***法和甲方CI形象标准进行施工。在施工过程中，各工序未按要求施工的，每发现一次罚款200元。

6 承包人权利及义务

6.1.1 承包人人员

姓名：***：***/执行经理 工作邮箱：***

职责范围：***、确认或批准前，就下述工作仅负有基础性审查建议职责，而不具有最终决定权：

（1）下达开工指令或通知；

（2）认可工程任何部分的分包及确认或同意分包商；

（3）批准任何工期顺延及任何费用索赔；

（4）对工期、工程造价有任何影响的变更指示、工程洽商、工程签证文件的签署；

（5）确定变更、签证估价；

（6）决定暂列金额、暂定项目、选择项目的使用或不使用；

（7）重要设备、材料的审查确定及定价；

（8）发出接收证书或通过工程竣工验收；

（9）工程款及工程尾款支付的审核和签认；

（10）结算的复核确认权与否决权。

以上职权的行使，项目经理亦仅具有初步审查权，而无最终确定权；项目经理在上述文件上签署意见，应理解为仅作提供审查意见，而不表明该文件已生效。

姓名：***：***：***

职责范围：***、确认或批准前，就下述工作仅负有基础性审查建议职责，而不具有最终决定权：

（1）中间计量的审核

（2）项目招投标事宜的审核

（3）审核任何费用索赔；

（4）对工程造价有任何影响的变更指示、工程洽商、工程签证文件的签署；

（5）审核变更、签证估价；

（6）重要设备、材料的审查确定及定价；

（7）工程款及工程尾款支付的审核；

（8）结算的确认权与否决权。

以上职权的行使，商务经理亦仅具有初步审查权，而无最终确定权；商务经理在上述文件上签署意见，应理解为仅作提供审查意见，而不表明该文件已生效。

姓名：***：***：***

职责范围：***，开收发票或收据，扣除应扣款，与分包分供方核对资金收支等财务工作。非按授权办理的文件无效。

7 分包人权利及义务

7.1.2 分包人派驻代表为 。全权代表分包人执行工程项目质量、进度、安全、文明施工、协调管理及收发文件等所有职责。分包人指派项目经理所签署的任何文件，包括但不限于同意、认可、批准、通知、报告、证书、决定、请示、函件、会议纪要、备忘、补充协议、合同文件、变更估价、结算、索赔报告、或报审资料等，均视为由分包人所作出。分包人加盖于来往文件中的所有印章，包括但不限于加盖于相应文件的单位公章、财务专用章、技术专用章、合同专用章、项目部及其他部门公章等，均视为由分包人项目经理同意并代表分包人的签署行为。

分包人擅自更换管理人员应承担的违约责任为：***间少于40个小时应承担的违约责任为5000元/每次。

7.2.7 分包人损坏其他分包人的工作成果的，应承担的违约责任为乙方损坏其他分包人的工作成果的，对损坏部分进行修补和维护，若乙方不能及时进行维修，甲方有权指定专人维修，所发生的一切费用由乙方全部承担。乙方除承担维修费用外，还应承担的违约责任为3000元/次。

7.5.1 分包人人员的吃、住、行由乙方负责解决，并承担费用。

7.5.3 若分包人违反本条约定，每发现一例，分包人应承担罚款或违约金为：***。

7.5.5分包人严禁雇佣未成年人、残疾人、患有呼吸系统疾病、严重心脑血管疾病、肝肾疾病、恶性肿瘤以及药物无法有效控制的高血压和糖尿病等症状征兆、年龄未超过16岁或超过50岁(女性)以及超过55岁(男性)的现场作业人员。每发现一例，分包人应承担违约金 5000元。若因分包人雇佣未成年人、残疾人、年龄未超过16岁或超过50岁(女性)以及超过55岁(男性)的现场作业人员，出现安全责任事故，则分包人应承担责任，并赔偿由此给承包人造成的损失。

7.6 关于免除甲方责任：***，乙方承担的违约责任为10000元/次。

7.8其他

（1）乙方应教育工人严禁偷盗行为，若发现乙方工人偷盗甲方项目部或其它班组材料、机具等，每人次按乙方人员所偷盗材料价值5倍进行罚款，罚款直接从进度款中扣除，并将当事人送交当地公安机关处理。

（2）若在施工过程中或施工后，总包、监理、业主因种种原因未及时验收或者因乙方原因造成的质量不合格、进度不满足要求等，导致业主拖延对甲方付款，则甲方向乙方付款亦相应拖延；乙方不得停工、怠工，甲方视情节轻重，有权扣除相应款项。

（3）乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。

8 技术资料

8.1 图纸

承包人于 开工前一周向分包人提供图纸 壹 套，并于开工前3组织图纸会审及设计交底。

9 环境保护及安全文明施工

9.4.1 乙方应为工人配备符合国家规范的安全设备及劳保用品，乙方未按本合同约定配备安全设备、安排安全措施的，每发现一例，应承担违约金或罚款1000元。。

10 材料及设备管理

10.2.1 甲供材包括：（1）商砼、钢筋、标砖、水泥、砂石料、模板、方木、各规格墙砖地砖、台阶石材、 白水泥、腻子粉、108胶、防水卷材、涂料、油漆、脚手架及施工用水、施工用电接至二级配电箱等。

10.2.1.1甲供材规格及数量为以甲方提供为准。

10.2.2.1 分包人专职材料人员为 。

10.2.2.4乙方严禁擅自使用甲方物资，进出场物资必须先向甲方申报，待甲方书面认可后方可进场或退场。擅自使用的，除返还原值外，还应承担5000元/次的罚款。。

10.3.1甲供设备数量、种类及提货时间：***。

10.3.2如有甲供设备，分包人应在使用完后立即将甲供设备退还给承包人，并办理退还手续，如因分包人保管、使用不善造成丢失、损坏的应照价赔偿 。

10.4.1 需加工的承包人供应材料为 / 。材料数量计算规则为 / 。

10.4.2 材料复原及退还材料的费用承担方式为：***全部承担。

11 检验、验收及完工

11.1.1分包人应提前 1 天向承包人申请报验。

13 合同价格

13.1（2）本工程合同价款采用固定综合单价：***。

13.2.2固定综合单价为不含税包干价格，包括完成本工程所需的乙方管理费、工人进退场费、劳保、保险及医疗费、人工费、辅材费、机械费、安全文明施工费、赶工费、不可预见费、利润、税金等合同范围规定的一切与本工程有关的工作内容，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整，合同范围内一律不计取计时工。

13.3.2采用综合固定单价模式，计量规则为：***。

14 期中结算与合同价款的支付

14.1期中结算

每月25日双方办理月度中间计量，由分包人向承包人书面提交月度中间计量审核表(需加盖公章)，承包人按内部流程和规定进行审核。月度中间计量仅作为对分包人进度款支付依据，不作为最终结算依据，最终结算以承包人审批为准。

分包人应在每月的25日前按承包人规定的格式提交一式两份的月度中间计量报表，包括依据合同计量规则的工程量计算单及计量所需的一切证明资料，如截止到当月27日分包人仍未报送月度中间计量报表，则该月计量以承包人办理的为准。

14.3进度款支付

14.3.1月度中间计量办理与付款分离，分包进度款支付的时间及方式依据14.3.3条。付款节点处于每月25日前的，按照分包开工日期至上月月度中间计量办量日期之间的累计金额，作为本次付款基数；付款节点处于每月25至31日之间的，按照分包开工日期至本月月度中间计量办理日期之间的累计金额，作为本次付款基数。

每次支付时，分包人应提供农民工工资发放表（单位盖章、个人摁手印），否则不予支付。

甲方可以采用非现金方式支付工程款，产生贴息费及其他费用均由乙方承担。

14.3.2应扣款

在中间结算经承包人审核确认并扣除下列费用后，且分包人提供合规的增值税专用发票后45天内支付给分包人：

（1）质量保证金/%（如有）；

（2）安全保证金/%（如有）、农民工工资保证金/%（如有）；

（3）每次付款时应扣除的预付款（如有）；

（4）分包人应缴纳的税费（如需要承包人代扣代缴）；

（5）项目管理过程中对分包人的罚款（财务部门在每次付款时扣除）；

（6）按合同规定每次付款时应扣除的其他款项和承包人垫付的其他款项。

14.3.3支付方式及比例

本合同约定的支付方式为：***

1、按月支付，支付比例如下：***

A.每次应支付价款为审批后当月经承包人审核确认工程进度款的 70 ％；

B.分包范围内所有工程施工完毕且验收合格后，分包人移交全部工程资料，且承包人与分包人完成最终结算后，付至经承包人审核确认最终结算价的 85 ％；经甲方验收合格办理完最终结算支付至结算工程量的97%；缺陷责任期满后 6 个月内，付至最终结算价的100％。

2、按节点支付，支付比例如下：

A.每次应支付价款为审批后每个节点经承包人审核确认工程进度款的 ％（各项目可根据实际情况约定支付比例，不得高于发包人对承包人进度款支付比例)，支付节点为（各单位根据实际情况自行编制，可视情况增加农忙、秋收、春节等节点）；

B.分包范围内所有工程施工完毕且验收合格后，分包人移交全部工程资料，且承包人与分包人完成最终结算后，付至经承包人审核确认最终结算价的 ％；缺陷责任期满后 个月内，付至最终结算价的100％。

14.3.4在每次付款前，分包人必须提供增值税专用发票，发票的备注栏需注明建筑服务发生地所在县（市、区）、项目名称。增值税专用发票经承包人认证无误后方可付款，分包人提供的发票不符合要求的，承包人不予接受，且有权拒绝付款。如因分包人不能按期提供发票或提供的发票存在瑕疵而导致付款延期，分包人自行承担后果，承包人不承担任何责任。

付款至最终结算价的 %时，分包人必需提供100%的增值税专用发票（包含税务机关代开）。

因国家增值税税率变更，由此导致合同税率发生变更的，按照相应文件执行税率变更并相应调整价格。

14.3.5分包人施工的进度、质量不能满足合同要求或承包人对分包人的现场管理及任何工作的执行情况不满，承包人有权延缓付款或在付款申请书中删减部分金额。如分包人未能完成合同清单项目或约定的某项工作内容，承包人将扣除未完成项目合同价款3倍的违约金并没收履约保证金。

18 违约

18.1.1乙方未按本合同工期或延长的工期完工的，每延误一天，承担的违约责任为除承担甲方各项损失外，还承担 5000元/天的违约金。

18.1.2乙方返修后仍不能达到本合同约定要求或不及时进行返修的，其承担的违约责任为除承担返修至合格所产生的全部费用外，还承担 3000 元/天的违约金。

18.1.3分包人违反本分包合同通用条件第18.1.3条应承担的违约责任：***%作为违约金。

18.1.4如因分包人原因造成农民工工资不能按时发放或不能全额发放，导致农民工上访、投诉或发生农民工群体事件，经查属实的，承包人视分包人严重违约，每次处以违约金 1 万元，并赔偿承包人因此产生的一切损失。承包人与分包人共同确认：***在承包人要求时配合办理委托代付手续，如分包人不配合，承包人有权自行核对，并将核对结果发函告知分包人，如分包人不接收或在接到后3日内未完成核对，则视为认可该金额，承包人有权直接代付，并视为承包人已向分包人支付了等额的工程款，如存在超额支付，承包人有权以超额工程款的 1.2 倍对分包人进行追偿 。情形包括但不限于：①上访至承包人项目部的；②上访至发包人建设单位的；③上访政府相关职能部门的；④分包人拖欠农民工工资问题在新闻媒体曝光，事态严重，给承包人造成声誉影响较大的；⑤围堵承包人、发包人及政府有关部门的；⑥其他情形。

19 合同的解除

如因建设单位的原因致使本合同无法履行，或因建设单位原因造成工程停建或缓建达到60天，甲方和乙方可以解除本合同。

19.1 因分包人违约而解除合同

19.1.2如发生下列情形的，承包人有权解除合同：

（1）分包人没有全面履行劳务分包合同义务，承包人认为有必要解除合同的；

（2）分包人无正当理由，未能按合同约定开工；

（3）分包人无合理原因擅自中止合同履行或无能力完成分包工程；

（4）承包人根据合同约定要求分包方修补有缺陷工程，分包人拒绝执行或忽视此类指示；

（5）分包人扰乱施工秩序、阻碍施工生产或闹事以及分包方原因导致的其人员拒不施工或闹事等；

（6）因分包人原因无法达到承包人工期、质量、安全及文明施工要求的；

（7）分包人无正当理由提出单价变更要求的或单价变更要求承包人无法接受的；

（8）分包人因非承包人原因提出停工或怠工的；

（9）分包人存在违法分包或者转包的；

19.3若分包人于解除合同后不按承包人规定时间撤出施工场地的。占住费金额为 / 。违约金为 / 。

20 担保及保险

20.1履约保证金

分包人必须在合同签订前向工程承包人足额缴纳人民币（大写） 元（￥ 元）的履约担保，担保方式为第 1 种 。如未按约定期限缴纳，则本合同不生效。（符合局免缴纳规定的，本条款不适用）

1、现金担保。分包人采用银行转账的方式，转账至承包人指定账户；

2、保函担保。分包人提供经承包人认可的商业银行保函。

履约保证金的返还：***内无息返还。如因分包人违约导致扣除履约保证金的，承包人应以书面形式通知分包人。

若由分包人违约中途退场，履约保证金全部没收，且承包人不对分包人进行退场补偿。

21 争议

争议解决方式双方约定，在履行分包合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，按下列第 （2） 种方式解决争议：

（1）将争议提交 郑州 仲裁委员会申请仲裁；

（2）依法向有管辖权的人民法院（即 西安未央区人民法院 ）提起诉讼。

23 文物和地下障碍物

24.4补充条款

24.4.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，合同双方均应采用书面形式联络，并指定各自的送达接收人和送达地点。

（1）承包人指定的接收人：***：***：***

承包人接收文件的地点：***：***

（2）分包人指定的接收人：***：***：***

分包人接收文件的地点：***：***

24.4.2任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应在实际变动前提前3天以书面形式通知对方。若无变更通知则按以上地址发送的函件，视为收悉。

24.4.3承包人和分包人双方应当及时签收另一方送达其送达接收人和送达地点的来往信函。拒不签收的，送达信函的一方可以采用特快专递或公证方式送达，由此增加的费用和（或）延误的费用由拒绝接收一方承担。

24.4.4除采用书面形式联络外，与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，通过电子邮箱、短信、微信、QQ 等方式通知对方，均视为对方已接收。

24.4.5（1）按标化工地要求搞好现场美化，做到每天工完场清，保持现场整洁。

（2）乙方应搞好生活区管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

（3）按甲方要求设置消防设置，负责自用部分消防设施的费用。消防器材统一由甲方购置，乙方不得自制。公共使用品，由乙方负责维护、保管，损坏照价赔偿。

（4）甲方下发的企业环境管理体系文件中各种要求对乙方同样具有约束力，乙方承担由于违反有关规定所造成的一切后果。

本合同附件：

附件一：***

附件二：***

附件三：***

附件四：***

附件五：***

附件六：***

附件七：***

附件八：***

合同附件一：

甲供材清单一览表

合同附件二：

分部分项工程量清单计价表

******四公司 西凤酒扩建技改配套项目-科技研发文化综合服务区项目 分包类型：***/标段：***

注：***、本分包单价包含乙方完成本分包工程有关的一切工作内容所需的全部乙方管理费、工人进退场费、劳保、保险及医疗费、人工费（含信号工工资）、辅材费、机械费、安全文明施工费、赶工费、不可预见费、利润、税金（含由劳务分包单位缴纳的城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加等其他分包应缴税金；增值税另行计取）等招标范围规定的一切与本工程有关的工作内容，包括但不限于临建工程等全部工作。

2、每次付款时分包单位应提供当期对应分包预结算金额的增值税发票。

投标人：***（单位公章）

法定代表人或委托代理人：***（签字）

日 期：***

附件三

******四公司 ******四公司 西凤酒扩建技改配套项目-科技研发文化综合服务区项目安全生产协议书

为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，依照《安全生产法》、《建筑法》、《建筑工程安全生产管理条例》等有关规定，本着“总包统一负责、分包各负其责”的安全管理原则，强化安全生产管理，逐级落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保建设工程项目施工过程中操作人员的安全与健康，促进施工生产顺利进行，遵循公平、守法、诚信的原则，双方就本工程施工安全事项协商一致，订立本协议书。

一、工程概况

分包 ******四公司 西凤酒扩建技改配套项目-科技研发文化综合服务区项目临建劳务工程

分包工程地点：***。

分包工程承包范围：***，零星土方人工开挖、回填，临建板房基础，临建板房内贴砖，砌筑工程（含围墙、砖基础、旗台、化粪池、雨水收集池、排水沟、集水井等），围墙的抹灰、贴砖，临时道路混凝土硬化，混凝土垫层，磅基础，化粪池及雨水收集池的砼浇筑及预制混凝土盖板的制作及铺设，办公区及生活区透水砖铺贴，室外走廊及台阶贴砖，散水，办公区及生活区给排水管道安装及电线电缆敷设，办公区及生活区的绿化植树种草、施工区域的道路硬化、水电安装、围档制作安装及承包人需要分包人配合完成的其他零星工作。

方式：***，以包人工费、进出场费、辅材费、机械费（含燃油费）、工期、质量、成品保护、安全文明施工、扬尘治理费、赶工费、不可预见费、夜间施工措施费、施工中分包工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利、物价上涨因素、开具正式增值税专用发票的形式承包。

二、管理目标

1.现场杜绝重伤、死亡事故的发生；轻伤频率控制在万分之六以内。

2.场内的安全隐患整改率必须保证在规定时限内达到100 %，杜绝现场重大隐患、违章指挥，违章操作，违反劳动纪律”的出现。

3.做好施工现场的卫生防疫和食品卫生工作，采取有效措施防止传染病和食物中毒事件发生。

4.确保施工现场安全文明达到陕西省安全文明工地标准；确保总包CI战略的要求。

5.落实 陕西省宝鸡市治理大气污染及扬尘污染的措施，共同实现治理目标。

6.严格落实施工现场明火作业制度，加强监管，确保施工现场不发生火灾火警事故。做好施工现场的保卫工作，杜绝重大刑事案件发生。

7、严格落实集体食堂安全卫生管理制度，杜绝集体中毒事故发生。

三、安全生产要求和管理责任划分：

1.施工现场实行“总包统一负责，分包各负其责”的管理原则。总承包单位对施工现场的安全生产负总责，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

2.分包单位应明确:***,现场负责人 身份证号：***；专职安全管理人员为 ；身份证号：***、安全证书编号：***；专职安全管理人员为 身份证号：***、安全证书编号：***。上述三人如需更换需报总承包单位同意后方可更换。分包单位在施工过程中忽视安全生产，不服从总包单位安全生产管理的，由于违章指挥、违章作业、违反劳动纪律或因自身安全管理不善造成人身伤害和经济损失，事故责任由分包单位独自承担。

附：***

3.分包单位必须是取得安全生产许可证和具备相应资质，并满足当地建设行政主管部门对分包单位的管理和要求。按规定为本单位施工人员办理合法用工手续和工伤保险，队伍入场应进行三级安全教育经考核合格后方可上岗，建筑施工特种作业人员必须经建设主管部门考核合格，取得建筑施工特种作业人员操作资格证书，方可上岗从事相应作业。否则，因非法用工或未经过安全教育就上岗而引发的一切安全事故由分包单位承担责任。

4.分包单位进入施工现场后，必须遵守总承包单位现场各项安全生产规章制度，加强自身管理，履行己方责任，保证项目安全管理的能力，配置合格充足的安全生产专职管理人员，确保总承包单位安全文明管理目标的实现。因分包单位不按总承包单位要求组织施工，造成现场管理混乱、安全隐患严重、影响安全文明工地整体达标的或给交叉施工作业的其他分包单位造成不安全后果时，总承包单位有权对其给予经济处罚直至终止合同，清除出场，同时分包单位承担由此造成的经济损失和事故责任。

5.禁止分包单位将其承包的工程进行非法转包。如分包单位有非法转包行为，一切责任由分包单位承担。由此原因发生安全生产事故造成总承包单位或第三方受到损失的由分包单位赔偿一切损失。

6.分包单位应熟悉并能自觉遵守、执行JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范；自觉遵守、执行工程所在地建设行政主管部门或其相应的职能部门有关安全文明施工的各项规定，并且积极参加有关促进安全生产的各种活动，切实保障施工作业人员的职业健康安全。

7.分包单位应遵守总承包单位对现场的统一布置，分包单位在施工现场建临时库房、值班住宿、办公室等设施应提前向总承包单位提出申请，经总承包单位有关部门批准后方可占用，未经总承包单位批准，分包单位一律不准私自搭建临时设施。

8.分包单位投入到本工程中的全部机械设备及各类电动、手动工具必须是检验合格，符合国家、工程所在地建设行政主管部门或其相应的职能部门安全使用标准。若因分包单位违反操作规程或使用不符合安全标准的各类机械设备或电动、手动工具，总承包单位将给予收缴，在操作过程中造成的一切人身伤害和其他安全事故责任均由分包单位承担。

9.分包单位应按交叉施工安全管理规定负责本责任区域内的安全生产管理，总承包单位根据合同规定向分包单位提供完好的安全防护装置（如电梯井门、护栏、安全网、坑道口盖板等），经双方点验合格后由分包单位负责维护及日常使用，不准任意移动、破坏。确因施工作业必须改动时，需经总承包单位同意并采取临时防护设施后才准改动，否则分包单位承担一切责任。

10.分包单位严禁在未采取防护措施的情况下进行电气焊割与喷漆、防水、木工、外保温等工种的交叉作业，由此造成的责任事故由分包单位承担。

11.分包单位必须执行下列安全管理制度：

11.1安全技术方案报批制度：***织设计和安全技术方案。分包单位自行编制的单项作业安全防护措施，须报总承包单位审批后方可执行，若改变原方案必须重新报批。

11.2分包单位必须执行安全技术交底制度、安全例会制度与班前安全教育制度，并做好跟踪检查管理工作，并做好记录留存。

11.3分包单位必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度：

11.3.1分包单位的项目经理、主管生产经理、技术负责人、专业安全管理人员须接受安全培训、考试合格后持有效证件方可组施工；

11.3.2分包单位的工长、技术员、机械、物资等部门负责人须接受安全培训、按规定参加安全年审考核，没按规定定期进行审核的视为无证上岗；

11.3.3分包单位工人入场一律接受三级安全教育，考核合格后方准进入现场施工，如果分包单位的人员需要变动，必须提出计划报告总包，按规定进行教育、考核合格后方可上岗；

11.3.4分包单位的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有有效证件上岗；

11.3.5分包单位的工人变换施工现场或工种时，要进行转场和转换工种教育；

11.3.6分包单位必须执行周一安全活动一小时制度。

12、安全检查制度：

12.1分包单位必须接受总承包单位以及上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查，否则造成的后果均由分包单位承担；

12.2分包单位必须建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度，并且严格贯彻实施；

12.3分包单位必须设立专职安全人员实施安全生产检查制度及安全巡查制度。

13.分包单位必须严格执行安全检查整改消项制度，做到定人定时定措施整改。

14.分包单位必须执行安全防护设施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度：

14.1分包单位自带的各类施工机械设备，必须是符合质量安全技术标准，且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠；

14.2分包单位的中小型机械设备的安装、布置必须符合现场安全管理规定，安全防护设施搭建完自检后报总包验收合格后方可投入使用；

14.3分包单位的大型防护设施和大型机械设备，在自检的基础上申报总包，由总包组织进行专业验收；分包单位必须按规定提供设备技术数据，防护装置技术性能，设备履历档案以及防护设施支搭（安装）方案，其方案必须满足工程所在地建设行政主管部门或其相应的职能部门有关规定。

15.分包单位须执行安全防护验收制度和施工变化后交接检验制度。

16.分包单位必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。

17.分包单位必须预防和治理本单位的职业伤害与中毒事故。

18.分包单位必须严格执行职工因工伤亡报告制度：

18.1如果发生因工伤亡事故，分包单位应立即以最快捷的方式通知总包的安全部门或项目领导，报告事故的详情。同时积极组织抢救工作采取相应的措施，保护好现场。

18.2在抢救伤员时必须移动现场设备、设施者，要注意抢救过程中的安全，并做好相应的记录或拍照，总包为抢救提供必要的条件。

18.3分包单位要积极配合总包上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因乙方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场，所造成的一切后果均由乙方承担。

18.4分包单位须承担因为自身的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任。

18.5如果发生因工伤亡事故，分包单位应积极配合总包做好事故的善后处理工作，伤亡人员为分包单位人员的，分包单位应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作，因此发生的资金费用由分包单位先行垫付，待事故调查确定相关方责任后，由责任方承担相关费用。因不能积极配合总包对事故进行善后处理而产生的一切后果由分包单位自负。

19.分包单位必须执行安全工作奖罚制度：***工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。

20.分包单位必须执行安全防范制度：

20.1分包单位要对分包工程范围内工作人员的安全负责；

20.2分包单位必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况，并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险；

20.3分包单位的分供商和他在现场雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条款；

20.4施工现场内，分包单位必须按总包的要求，在工人可能经过的每一个工作场所和其他地方均应提供充足和适用的照明，必要时要提供手提式照明设备；

20.5总包有权要求立刻撤走现场内的任何乙方队伍中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场，除非事先有总包方的书面同意；

20.6施工现场和工人操作面，必须严格按政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥；

20.7对不符合安全规定的，总包安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准，所须费用从工程款中加倍扣除；

20.8凡重要劳动防护用品，必须符合相关规范标准及总包要求（含中建CI形象要求等）。如：***、安全带、安全网、漏电保护器、电焊机二次线保护器、配电箱、五芯电缆、脚手架扣件等。乙方对个人劳动防护用品发放应满足生产使用要求，并严格按规定要求配戴。否则，总包有权采取必要措施进行纠正。若因购置伪劣产品而发生事故和造成经济损失由乙方独自承担责任。

20.9分包单位应给所属职工提供必须的和有效的安全用品，如：***、安全带等，若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等其他的个人人身防护设备；

20.10分包单位应在进场后一个月天内，呈送安全管理防范方案，详述将要采取的安全措施和应急预案以及自身的安全管理条例，以报总包批准，但此批准并不减轻因分包单位原因引起的安全责任；

20.11分包单位应指定至少两名合格的且有经验的安全员负责安全方案和措施得到实施，并在班组建立安全巡查员制度。分包单位应配合总包单位提供分包单位安全管理资料，并严格按照《 ******限公司 分包安全管理实施细则》要求进行落实。

四、现场文明施工及其人员行为的管理：

1.分包单位必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定，在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合总包CI战略的要求，按总包的规定执行，在施工过程中，对其全体员工的服饰、安全帽等进行统一管理；

2.分包单位应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为，保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，否则由此造成的一切损失和费用均由乙方自己负责；

3.分包单位应按照总包要求建立健全工地有关文明安全施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度，同时必须按照要求，采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路遗洒和垃圾清运等措施；

4.分包单位必须严格执行保安制度、门卫管理制度，工人和管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪、对人有礼貌，禁止上班喝酒、寻衅闹事；

5.分包单位在施工现场应按照国家、地方政府及行业管理部门有关规定，配置相应数量的专职安全管理人员，专门负责施工现场安全生产的监督、检查以及因工伤亡事故处理工作，乙方应赋予安全管理人员相应的权利，坚决贯彻“安全第一、预防为主，综合治理”的安全方针；

6.分包单位应严格执行国家的法律法规，采取适当的预防措施，以保证其劳务人员的安全、卫生、健康，在整个合同期间，自始自终在工人所在的施工现场和住所，配有医务人员、紧急抢救人员和设备，并且采取适当的措施以预防传染病，并提供应有的福利以及卫生条件。

7.分包单位在施工中应做到工完场清，将自身施工中产生的垃圾清运至现场指定垃圾点。如果乙方对自身施工遗留的垃圾不及时清理，影响了整个现场的安全文明施工，甲方有权委托他人清理，所发生的一切责任及费用均由乙方承担。

8.现场文明施工(含其施工范围周边临时道路的清扫工作，具体范围由甲方划分)，保证足够人员随时配合项目部的现场文明施工及CI覆盖和维护及现有临时设施的维护工作，确保每栋每天有专人进行维护。要求工完场清，施工场地周围及施工作业面，工人宿舍区域随时保持整洁、干净。

9.分包单位及时负责本标段进出场材料、工器具的装卸及堆码等（包括所有的承包供材料，费用已含在综合单价中）。分包单位负责本标段进场材料的一次或多次转运并承担费用。

10.后勤及现场保卫工作，由分包单位自行负责，但须服从甲方安排管理。分包单位负责本标段承包分包双方财物保卫工作，甲方指派保卫负责监督。但所有分包单位承包范围内甲方提供给乙方施工使用的施工设施，由分包单位指定领用人在甲方材料部领取，并签字确认，如使用过程丢失，由分包单位按采购价全价赔偿。分包单位必须根据甲方项目部后勤管理办法实施，自备床铺、空调等生活设施，服从项目部统一管理，费用由分包单位承担。

11.在施工区内，严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮、打架等不文明行为，打架一次罚款2000元，此费用在分包单位所交纳的履约保证金中扣除（此罚款不代表免除乙方所有责任），直接参与者交派出所处理。

12、分包单位若开设工地食堂，必须取得《卫生许可证》，操作人员必须取得《健康体检合格证》和《卫生培训合格证》后方可开业经营。

五、安全防火管理

1.施工现场动用明火，应由分包单位施工人员提前到总甲方项目部安全部门申请办理动火证后方可施工，分包单位负责要加强动火人员的管理，落实安全措施；

2.分包单位严禁在场内任何地方私自设置库房保存易燃易爆品；

3.施工现场严禁吸烟，严禁无证动火；

4.分包单位施工过程中严禁埋压，圈占消防栓和其他消防设施，乙方必须自备足够数量的消防器材，并保证其有效。分包单位施工人员应了解灭火器材的性能和使用方法；

5.施工现场临时用电，应提前将电器设备的功率，用电部位报甲方安全部，经批准同意后方可使用。要按指定部位取得电源，不准超负荷用电，严禁乱接拉电线；

6.施工现场需停水、停电必须提前先向甲方工程部申请，经甲方工程部同意后方可施工；

7.施工现场有两个或两个以上单位施工时，双方之间要另签防火安全责任书；

8.分包单位要承担其施工现场内的一切防火、治安等事故责任；

9.分包单位在甲方重点防火部位施工，必须报甲方同意后并做好相应保护措施后方可施工；

10.如分包单位违反防火安全规定并造成后果，由分包单位将承担一切责任。

六、安全奖罚

总承包单位对分包单位的奖罚除按双方签订的《安全生产责任状》进行兑现外，还应按总承包单位的《安全生产管理制度》中的安全奖罚制度执行。由于分包单位自身原因受到政府机关处罚的，分包单位独自承担由此产生的一切责任。

七、协议生效与终止

本协议的签订并不免除分包单位应承担的协议中没有提及而政府法律、法规有相关规定的责任。本协议书在分包总承包单位进入现场时签订，一式两份，具有同等效力，由双方各持一份。本协议书自签订之日起生效，随双方签订的经济合同的终止同时终止。

甲方：***：

（公章） （公章）

法定代表人：

附件四：

建筑业企业工资支付承诺

致：*********限公司

******四公司 西凤酒扩建技改配套项目-科技研发文化综合服务区 ******我公司 参与分包，为确保在该项目务工的农民工的合法权益不受侵犯，特做出如下承诺：

一、严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《劳动法》、《合同法》和《建设领域农民工工资支付监管暂行办法》等法律法规和规定。

二、严格按合同约定支付劳务工程款和农民工工资。

三、与农民工依法签订劳动合同，合同内容明确工资支付方式、标准和结算时间等。

四、告知农民工享有的合法权益和其合法权益受到侵犯时的投诉部门和联系电话。

五、当发生以下几种情形时， ******我公司 交付的履约保证金及劳务工程款中扣除：

1．故意拖延、拒不履行支付农民工工资义务，超过限定时间的；

2．因拖欠农民工工资引发群体性上访、越级上访或其它恶性事件的；

3．我方规避、逃逸，致使农民工诉求的拖欠事项无法认定的。

4．贵公司认定的其他需要动用保证金支付的情形。

乙方：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

合同附件五：

职业健康安全协议书

甲方：*********限公司 （以下简称甲方）

乙方：***（以下简称乙方）

为了保证甲方能够按照“职业健康安全管理体系”的管理要求进行工程施工，乙方在分包工程施工时必须满足职业健康安全管理的要求。双方就职业健康安全事宜达成以下协议：

第一条：***，必须按照当地建筑行业的有关施工管理规定，办理相应的手续。

1、乙方参加本工程施工人员必须持有合法的做工手续，三证具全（身份证、暂住证、劳务工上岗证），人证必须相符，人员更换必须及时通报甲方并补办手续，不得私招乱雇社会闲散人员和未成年人进入工地做工，对违反上述规定造成的任何后果，应由乙方承担全部责任。

2、乙方参加本工程施工的特种作业人员（如起重司机、登高架设、指挥、爆破工、电工、电气焊工、垂直运输机械司机和场内机动驾驶等）必须持有省级以上政府主管建设部门颁发的特种作业人员操作合格证，并经身体健康检查合格后方能上岗作业。否则发生的任何后果，应由乙方承担全部责任。

3、乙方施工管理人员，必须按照建设部及当地有关规定持证上岗。

4、乙方应将参加本工程施工的人员花名册（造册内容：***、年龄、区域、三证号码及特种本或岗位证书号码等）报甲方一份备案。

第二条：***，必须接受入场职业教育安全和特种作业人员的体检，不接受入场教育人员和体检不合格人员一律不得上岗作业，体检费用由乙方承担。

在进行入场职业健康安全教育后，乙方应在甲方的安全教育记录上予以签认。

第三条：***介绍本工程概况、场地环境、乙方施工范围，作业条件及工期进度、职业卫生安全管理体系等，以及安全、质量、防火、防盗、生活、卫生和交通安全、劳动纪律等有关注意事项。

第四条：***。乙方在组织作业前必须向甲方报出分包项目的施工方案和安全技术措施，并提出该项目的技术标准、操作规程、工艺流程和有关技术资料。

安全技术措施应详尽，切实可行，责任落实。措施未经甲方认可，不得实施作业，对强行组织施工所造成的一切损失，均由乙方承担。（措施报送甲方三日后仍无答复，则视甲方认可）。

第五条：***，甲方负有编制书面安全技术交底措施和卫生管理办法之责，乙方有权对交底措施和卫生管理办法提出合理改进意见，交底措施和卫生管理办法一经签认，便视乙方认可。乙方则必须严格按照交底措施和卫生管理办法进行施工管理，对未按交底措施和卫生管理办法组织施工而造成的一切后果，应由乙方负责。（对因交底措施和卫生管理办法不当而造成的损失应由甲方负责）。

第六条：***《 ******限公司 分包安全管理实施细则》要求配备专职安全人员，专（兼）职安全员配备比例，根据进场人数、配备专（兼）职安全员；

乙方安全管理人员，必须认真履行职责，严格管理。积极配合甲方做好乙方人员和分包项目的日常安全教育和检查工作。乙方安全员应接受甲方安全部门和工地安全员的监督、检查、指导和统一管理。乙方应将确定的安全员名单报甲方备案。

第七条：***安全防护装置必须完好。并应办理点验，签认手续。

1、对甲方提供的施工机械设备，乙方必须执行持证上岗，定人定职责，并应认真执行相应的安全操作规程和管理制度。乙方人员要勤于维护保养，保持机况良好，以确保正常运行、安全使用。

2、乙方在施工中不得随意拆改，移动甲方提供的电源、电闸和电气设备，严禁自行拉接电源和拉闸送电，对乙方自备的电闸、手持电动工具必须按规定配置漏电电流不大于30毫安的漏电保安器。

3、对甲方所提供的各种脚手架、防护棚、安全网及已实施的安全防护措施，如不符合安全要求或施工不便时，乙方有权提出改进意见，在事先未争得甲方同意情况下，不得自行拆除、改动，否则，对由此产生的任何后果，均应由乙方承担。

4、乙方在施工中需使用自备机具或自行搭设架子及所采取的安全防护措施，应由乙方先进行检查、验收并报甲方，经检查确认合格方可使用，对未经甲方认可即行使用而造成的任何后果应由乙方负责。

第八条：***、分包双方均应建立严格的安全检查制度。

1、甲方定期组织安全生产，卫生、文明施工联合大检查，甲方在检查中发现乙方在安全、卫生、防火、文明等方面存在的隐患和问题，乙方必须在限期内认真整改，对限期内未整改或整改不彻底的，甲方有权处以停工整顿，对在此期间所造成的事故和因停工所造成的一切经济损失应由乙方负责。

2、乙方应严格按照施工现场安全、卫生检查要点，不定期的组织施工现场检查和整改，检查应有记录，整改要有措施，同时应以书面形式及时通报甲方。

3、甲方、乙方双方安全员均应坚持日巡回安全检查制度，甲方安全员在检查乙方有重大隐患时有权处以停工和发出书面隐患通知或整改指令书，对严重违章人员有权按照甲方的安全生产奖罚规定给以经济处罚。对屡教不改者，甲方有权予以清退出场。

第九条：***，违章作业、违反劳动纪律。

1、甲方、乙方双方管理人员均不得以任何借口违章指挥，强令施工人员冒险作业，对因此而造成的事故和损失应由违章指挥者负主要责任。

2、乙方施工人员有权拒绝来自各方的违章指挥，严格按照安全操作规程施工，严禁违章作业。违反劳动纪律野蛮施工。因严重违章、违纪而造成的事故和损失应由肇事者承担主要责任。

3、因乙方违章指挥，违章作业，违反劳动纪律、野蛮施工和管理不善而造成的他人伤害应由乙方承担全部责任。

第十条：***、易爆、易损、有毒、危险品和防火、防盗、成品保护即环卫等方面有关规定，对违反上述规定而造成的一切严重后果应由乙方承担全部责任。

第十一条：***、安全带、手套、绝缘鞋，必须是符合标准、规定的合格产品。

第十二条：***，必须迅速通报甲方。重伤以上事故还应做好事故调查配合工作，同时应按当地有关规定做好伤者的医治、生活安置、工伤补偿等各项工作，由于打架斗殴或其他原因造成的伤害，由乙方按内部有关规定处理。

第十三条：***，必须履行《饮食卫生管理程序》

1、食堂建设必须取得《建设项目设计审查认可书》及《建设项目竣工认可书》后方可使用。

2、食堂从业人员必须取得《健康体检合格证》和《卫生培训合格证》后方可上岗。

3、食堂必须由资格单位验收，取得《卫生许可证》后方可开业经营。

4、食堂必须接受主管部门日常卫生监督。

第十四条：***，应按照有关规定进行治疗和安置。

第十五条：***，违反上述规定而被地方政府部门处以罚款或责令停工整顿，所造成的一切损失，应由乙方承担。

第十六条：***。自乙方签字、盖章之日起生效。

甲方：（公章） 乙方：（公章）

合同附件六：

******限公司

西凤酒扩建技改配套项目-科技研发文化综合服务区项目项目部综合授权书

******限公司 ******本公司 ），系 ******的公司 。现向本公司【 ******四公司 西凤酒扩建技改配套项目-科技研发文化综合服务区项目部】（以下简称该项目）签发授权书，项目执行经理 （ ******本公司 就该项目相关事务行使权限：

一、项目部有权行使以下权限：

二、项目部无权决定或审批以下事项：

三、该项目不得超越权限，不得违规行使授权。该项目超越权限行使本授权书已明示禁止的事项，一律无效。该项目超越权限行使本授权书未明示授权的事项，除本公司书面形式予以追认，均属无效。

四、本授权未涉及事项，若该项目确有必要行使权限的，必须经本公司另行授权后，方可以本公司名义处理。

五、该项目在行使授权范围内 ******循公司 的各项规章制度。

六、除合同另有约定，该项目行使授权须加盖项目公章并由项目经理签字后生效，该项目所属任何机构或个人以任何形式签字、盖章均无效，本公司不承担任何责任。

七、该项目按照本授权书规定开展各项生产、经营和管理活动，本公司予以认可，并承担法律责任。否则，本公司概不承担任何法律责任。

八、本授权书与合同约定的授权类条款不一致的，以该合同约定的条款为准。

九、 ******本公司 盖章后生效，本公司有权随时变更或撤销本授权。

******限公司 （盖章）：

签署日期：【 】年【 】月【 】日

合同附件七：

项目经理授权委托书

（法 ******（公司 名称）的法定代表人，兹任命本公司的 （姓名）担任 的项目经理，其负责处理本分包工程以及与承包人之间的一切事宜以及签署的所有文件，我均予以承认。

项目经理：***：***：***

身份证号码：***

单位名称（盖章）：***

法定代表人（签字或盖章）：***

身份证号码：***

联系电话：***

合同附件七：

材料领料员授权委托单

本授权委托书声明：***（法定代表人姓名）系 的法定代表人， ******（公司 ******我公司 现场材料负责人，负责 现场材料管理工作。其职责包括 同甲方材料员对甲供材料进场、退场的验收以及材料领取，被授权代理人签署的材料进场、退场、材料领取等有关的事务，我均予以认可。

分包单位（盖章）：***

法定代表人：

被授权代理人：

日期：***

信息来源：***://mall.****.cn