五局三基础设施常德棚改PPP项目芙蓉公园绿化提质工程

五局三基础设施常德棚改PPP项目芙蓉公园绿化提质工程

常德市桃花源大桥北端棚户区改造配套基础设施建设PPP项目

芙蓉公园绿化提质工程

招 标 文 件

招标编号:***-166

******三公司 基础设施公司

招标日期：***

目 录

第一章 投标人须知

一、总则

二、投标文件的编制

三、投标文件的递交

四、开标、评标和定标

五、合同的授予

六、其他约定

第二章 合同条款

第三章 工程技术要求及工程规范

第四章 图纸资料

一、工程施工图纸

二、工程标准图集清单

三、招标人编制的施工组织设计、方案等技术资料

第一章 投标人须知

一、总则

6．踏勘现场

6.1投标人应按本须知第4.2款规定的时间、地点参加工程现场及周围环境踏勘，以便获取投标人须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。

6.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。投标人由此做出的推论、理解和结论，招标人概不负责。

7．招标文件的澄清

7.1投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后当日向招标人书面提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其投标文件将成为无效投标文件而失去评标资格。

7.2投标人若对招标文件若有疑问，应按照本须知第4.3款中关于提交书面质疑所规定的截止时间,及时向招标人提出书面质疑。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的书面质疑对招标文件作出澄清,招标人都将按本须知第4.4款所明确的时间和方式以书面形式予以答复。招标人有关澄清招标文件的任何形式的书面文件都将做为招标文件的合法组成部分，对投标人起约束作用。

7.3招标人下发的“常德市桃花源大桥PPP基础设施项目芙蓉公园绿化提质工程招标文件澄清、答疑”需签字盖章作为对本招标文件的响应，与招标文件具有同等效应。

8．招标文件的修改

8.1招标文件发出后，在投标截止日期前3天的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2招标文件的修改将以书面形式递交给所有领取招标文件的投标人，招标文件一经招标人修改，将以修改后的招标文件为准，对投标人产生约束力。投标人的法定代表人或委托代理人在收到修改后的招标文件的同时应向招标人办理有关签收记录（以传真方式递交给领取招标文件的投标人时，应以确认书方式确认收到的修改后的招标文件）。

8.3招标文件、招标文件澄清、修改的内容，均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件澄清、修改的内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准；电话或口头咨询和答复的意思解释均不具有法律约束力。

8.4招标人保证招标文件澄清或修改在投标截止时间至少3日前以书面形式发给所有投标人。为了使投标人在编写投标文件时有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以视其修改的工作量，酌情考虑是否延长递交投标文件的截止时间，并将修改后的递交投标文件截止时间以书面形式通知投标人。

9．投标保证金的提交

所有投标人应在递交招标文件前，须按本须知5.1条的要求向招标人提交投标保证金，没有按要求提交投标保证金的投标人递交的投标文件将视为不响应招标文件而予以拒绝。

二、投标文件的编制

10．投标文件的组成

10.1投标文件由投标函部分、技术部分、商务部分三部分组成。

10.2投标函部分包括的内容：

投标书（见附录格式）；

质量、安全、文明施工、工期、劳务工资须按月结算并完成支付等各方面的承诺；（投标方须按月完成内部各级结算，并明确结算、收款责任人及银行账号，未执行月结算者招标方有权不付款，且分包须提供增值税专票后付款。劳务工资须按月支付，经劳务公司负责人、专业队长签字确认，由财务直接发放到专业班组长，再由班组长发放至每个作业人员。）

企业资质、业绩等证明材料、企业的纳税身份证明；

拟投入的资源（包括管理人员及劳务组织架构、工人、自备机具等）及证明材料，该资源应承诺未征得招标人同意不得更改。土建主体大清包劳务组织架构严禁超过三级、专项分包劳务组织架构严禁超过二级。

本次招标范围内的工作结算方式为：***，每月15-20日办理当月结算，工程竣工验收合格后乙方报送最终结算，甲方根据乙方报送的最终结算资料结合现场实际情况于3个月内审核完毕并办理最终结算；

付款方式为：***，过程结算办理完毕后，次月25日之前甲方支付已办过程结算额的 70 %；完工达到鲁班奖创奖标准、且最终结算办理完毕后 3 个月内，工程款付至最终结算额的97%。预留保修金3 %在保修期满且乙方已履行完所有的保修责任后付清。乙方应确保农民工的权益，工程款必须优先满足民工工 ******按公司 文件实行实名制发放)。甲方有权进行监督，若发现乙方未支付到位，甲方有权自行扣除工程款，代替乙方支付，由此产生的后果及相应责任均由乙方承担。

各投标单位付款承诺不得高于招标文件的拟付款方式。

10.3技术部分包括的内容：

投标工作内容内的分部分项工程施工措施；

投标工作内容的进度计划；

配合总包管理、配合综合管理等方面的措施；

一个经验丰富的分包商对投标工作内容施工提出的合理化建议。

10.4商务部分包括的内容：***

10.4.1工程量清单列项的报价应包括且不限于为完成该工程发生的材料费及保管费、机械费及进退场和安拆费、所有人工费（含津补帖，节假日加班，夜班，赶工补贴等）、安全文明施工费、措施费、劳保费、医疗费、差旅费，管理费、利润及政府部门规定交纳的所有税费(包括税金、个人应交的劳动保险费用（养老保险统筹等）、个人所得税、技术工人办证和证件年审费用及办理上述税费用所发生的等各种费用)。

10.4.2因天气等自然原因、村民阻工或者与其它标段同时施工和交叉作业而导致的人员和设备停工、窝工等所有不可遇见风险费用。

10.4.3夜间施工的现场照明费用，因赶工而产生的技术措施费用。各分项工程双方验收满足合同要求前已完工程的保护和养护费用。

10.4.4配合甲方试验要求的费用。

10.4.5乙方对材料有保管责任，丢失材料由乙方按原价赔偿。

10.4.6乙方衣、食、住、行由乙方自行负责，生活用水用电乙方自行负责。

10.4.7因设计变更或招标人指令引起工作量增减。

10.4.8合同履行过程中招标人要求投标人进行的其余计时工作的工日单价（包括管理费）；

10.4.2.9投标人需综合考虑雨季施工抽、排水措施及费用；预计施工导致道路泥泞产生其他费用（包括但不限于安全措施、道路维修、车辆运输难度等）

10.4.10投标人报价中的包含的安全文明施工费包含的安全施工费、文明施工费包括但不限于现场临时施工便道，移交场地后的所有抽、排水，移交范围内的所有必要的安全措施及文明施工措施等。

10.4.11投标人已充分考虑了项目工期范围内出现的赶工、冬雨季施工等措施（包括但不限于劳动力资源、材料、施工措施等），相关费用已综合考虑在清单综合单价中。

10.5投标人投标文件中的各种措施、计划并不作为合同履行过程中必须遵守的依据，仅作为招标人评判投标人能力的依据。最终的措施、计划应以合同履行过程中招标人向投标人下达的各种书面指示为准。

11．工程计价

11.1计价原则：

11.1.2劳务分包采用固定单价原则，投标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时自行考虑风险。

11.2招标方不接受任何有选择的报价，只允许有一个报价。

11.3投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

11.4综合单价不因工程量变化而调整。

12．投标保证金

12.1未中标人的投标保证金，在招标人发出中标通知书后15天内退回，不计利息。

12.2投标人如有下列情况，将没收其投标保证金：

12.2.1 在投标文件有效期内（有效期为开标后的60天，特殊情况下，招标人有权延长有效期）撤回投标文件；

12.2.2有明显串标、围标现象的；

12.2.3中标人未能按本须知第24.1条的规定签订协议书。

13．标前会（答疑会）

13.1除非招标人另行通知召开标前会，否则按照本须知第4款的规定办理。投标人应按照本须知第4款有关时间以书面形式将质疑提交给招标人。招标人将按照本须知第4款的有关时间安排以书面形式向所有投标人作出澄清和解答。答疑纪要的有效性规定按照本须知第8.3、8.4款规定执行。

13.2未提出投标质疑不作为否定投标人资格的理由。

14．投标文件的格式及其签署

14.1投标单位按本须知第10款的规定，编制投标文件壹份“正本”和贰份“副本”，并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”，投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

14.2投标文件正本应使用不能擦去的墨水书写或打印，正、副本均应加盖投标单位法人公章，并由投标单位法定代表人(或委托代理人)亲自签署或加盖法定代表人(或委托代理人)印鉴。由法人代表委托代理人签署的，投标文件内应附属一份法人委托书。

三、投标文件的递交

15．投标文件的密封

15.1投标人应将投标文件密封，封口处应有投标签署人的印鉴及投标人的公章；封皮上应注明招标人名称、招标项目名称、投标人名称。

15.2如果投标人没有按上述规定密封并标示清楚，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

15.3 分包投标资料提交招标方将以短信方式提前通知，投标人根据招标方要求的截至时间前送到指定地点，否则作废标处理。（本工程投标报价资料无需邮寄或发送电子邮箱，由投标人直接递交至指定地点）。

16．投标文件递交

16.1投标人应按本须知第4.5款中规定的时间及地址将投标文件递交给招标人。

16.2投标人在本须知第4.5款中规定的投标截止时间后提交的投标文件，招标人将拒绝或原封退回给投标人。

四、开标、评标和定标

17、评标小组

评 ******分公司 总经理（或书记）、总经济师、生产副总、总工程师、商务部经理、工程部经理以及项目班子成员组成。原则上以上人员均须参与，若有特殊原因不能参与，须经分公司总经理批准并在开标记录中进行说明。 ******的公司 相关部门酌情参与,公司纪检监察室参与监督重要供方单项招标和年度招标。同时，注意评标委员会应由不少于5人的单数组成，并 ******分公司 书记、 ******或公司 纪检人员）。评标委员会应坚持“公开、公正、公平、诚信、科学、择优”的原则

18、开标前准备

18.1 ******分公司 商务部通知评标委员会成员具体时间和地点，确认每一个成员都能准时参加开标会议。同时，通知各投标方准时到会参与询标。

18.2开标前，招议标工作小组落实各投标方是否已递交了投标保证金，未交纳或未足额交纳投标保证金的分包单位不得参与下一步招标流程。

19开标

19.1开标纪律

参加投标的各成员凭本人身份证原件入场（被授权人须持法人授权委托书原件入场），否则取消其投标资格。

评标委员会成员将手机关闭后统一交监标人，在评标过程中禁止拔打或接听电话，以保证评标的严肃性、公正性。

19.2开标前介绍

19.2.1由生产（或机电副总）介绍入围队伍情况（比如：***、原合格分供方名册内队伍的履约项目、履约情况与协作情况、是否有不良行为等），并说明在评标过程中当评分结果一致时有无需要优先考虑的队伍。如有，须经评标委员会无记名投票确认（赞成票超过2/3票数时）方可作为评标的准则。

19.2.2由总经济师介绍招标文件中已 ******分公司 在招标文件中应对评分标准进行具体描述，建议技术标为通过制，采用合理低价中标法，最终报价占90%（其中投标报价表一占90%，投标报价表二占10%），各项量化承诺占10%，同时，结合项目具体情况提议本次评标须补充的评标标准和询标原则，经评标委员确认后作为评标与询标的依据。

19.2.3开标人通报投标保证金的交纳情况，如未交纳则作为废标，相应的投标书不予以开标；监标人检查并通报每一份投标文件是否密封，有没有拆开的痕迹，如有痕迹，相应的投标书不予以开标。

19.3开标

开标人逐份打开标书并唱标，唱标内容包括：***（说明是否含税），承诺事项是否完全响应标书要求（应按标书内容逐项通报）。同时，由主办部门作好开标记录。

20评标与定标

20.1评标原则。

20.1.1除技术要求特别高或施工组织特别复杂的工程项目外，一般采用“经评审的合理低价法”选择分包单位。

20.1.2参与投标的入围队伍数量需遵循2X+1原则。

20.1.3若2/3的评委认为最低报价是不合理低价的，则最低报价的投标人应予以淘汰。

20.1.4投标人第二次报价高于第一次的，原则上应予以淘汰，但招标文件出现歧义，经招议标工作小组公开澄清，所有投标人重新报价的情况除外。

20.1.5对于分包单位的不平衡报价，应要求分包单位进行调整，若不调整的，应予以淘汰。

20.1.6投标文件有下列情形之一，由评标小组审核后按废标处理：

（1）开标前投标人未按招标文件要求提交投标保证金的；

（2）投标工期不能满足招标工期的要求；

（3）投标文件没有投标单位法定代表人或委托代理人签字并加盖公章的；

（4）投标文件有明显串标围标行为的；

（5）不响应招标文件中规定的其他实质性要求的。

20.2首轮评标

依据首轮报价情况确定有效报价，将有效报价由低至高排出名次，得出报价的初评结果。

查看报价内容是否完整、是否有附加条件、报价组成中单价是否有明显过高与过低现象；查看相关承诺事项是否完全响应标书要求，并作好相应记录；检查工程量及计算是否有误，若有误，应对报价进行调整，并以调整后的报价作为评选依据。

细评首轮报价，执行首轮淘汰制。首轮开标可淘汰报价最高的1/3投标人（不少于1家），但公司级及以上的优秀供方可多给一次询价报价机会。

20.3二轮询标

首轮开标后，评标小组应对入围询标的投标人进行询标，询标问话应一视同仁，不能有诱导性的语言。询标后直接进行二次或三次报价，并要求被询人对询标过程中的回答予以书面承诺确认并在“云筑网”上回标。被询人必须是投标人法定代表人或其委托代理人，委托代理人须携带本人身份证及法定代表人授权委托书（原件）。

21．定标

评标小组按最终评标结果推荐中标候选人，其数量需符合 N+1 原则（N 为拟选中标人数量），确定中标限价和主要商务条件，由以项目经理为首的项目管理班子从中标候选人当中选择拟中标人，在中标限价以内确定中标价，原则上要求各项目（标段）定标单价一致。项目班子可进一步与中标候选人面谈（比如：***、专业资源组织及来源、管理人员 ******和公司 制度中的有关详细要求等），在“云筑网”中填报“定标报告”报招议标领导小组或授权人审批。

五、合同的授予

22．合同的授予和拒绝

22.1招标人将把合同授予综合比较最优的投标人，确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

22.2投标人应该理解，招标人有权将合同授予任何一位投标人，也有权拒绝任何投标人，且并不需要就任何原因向投标人作出解释。

23．中标通知书

23.1招标人在评审委员会提出书面报告7个工作日内确定中标人，但最迟应在投标有效期结束21个工作日前确定，并向中标人发出中标通知书。

23.2中标人确定后，招标人应及时通知中标人和未中标人，并在中标通知书发出后15天内及时向未中标人退回投标保证金（不计利息）。中标人投标保质金（如有）自动转为履约保证金。

24．合同协议书的签订

24.1招标人与中标人将在中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件、中标人的投标文件及可能的二次协商文件、招标人与业主签订的工程总承包合同签订分包合同。

24.2中标人如不按本须知第24.1条的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金的，还应对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

24.3履约保证金在分包合同中约定，分包人必须先缴纳履约保证金才能签订合同。

六、其他约定

25其他约定

25.1由于乙方安全措施不力及乙方其他责任造成事故发生的费用，包括工程实体、临时设施及工程机械的修复返工费用，伤病人员的医疗、护理、补偿费用，死亡人员的丧葬、赔偿费用和因安全事故产生的违约金等费用每次在 5 万元（合同金额≧**0万元 ，500万元≤合同金额﹤**0万元 ，合同金额﹤**5万元 ）以内的均由乙方自行承担，费用超过 5万元（合同金额≧**0万元 ，500万元≤合同金额﹤**0万元 ，合同金额﹤**5万元 ）的，超过部分甲乙双方按4：***。

25.2体检费用

25.2.1 由我方自行分包的单位，作业人员体检费用，项目部与分包单位各承担50%，项目部承担部分计入项目成本，分包承担部分根据发票金额的50%分摊结算，并附带发票、凭证及体检人员名单。

25.2.2 甲指分包单位作业人员体检费用由相应单位自行承担。

25.2.3 以上关于体检费用的约定，各单位须在最新的合同条款中与各分包明确到位；已签订合同的，要通过补充条款进行增加。

投标书

致：*********限公司 基础设施公司

经研究贵公司常德市桃花源大桥北端棚户区改造配套基础设施建设PPP项目芙蓉公园绿化提质工程（以下简称“该工程”）招标文件、合同条款和施工图纸之后，我司愿按照上述要求，以分项综合单价报价计费方式按承接该工程的施工和竣工后的保修，报价详细清单后附。

一旦我司中标并正式签定合同后，保证在接到贵司开工通知后按贵司要求的时间开始该工程施工，在 日（日历日）内建成并交付该工程，本工程按国家现行技术标准和建筑施工工程质量验收规范以及规程、标准验收，达到鲁班奖验收标准。

如果我司中标，我司将在定标后3日内向贵司提交履 ******方公司 **纳万元 。

我司同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内投标文件始终对我司具有法律约束力。

在签署正式施工合同之前，贵司的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

我司理解，贵司原则上接受合理低价的投标但不保证接受最低价投标，贵司有权选择任何一家单位作为中标单位而无需向我司作出任何解释及承担任何责任。

投标人名称：***：***

投标人地址：***：***

电 话：***：***

开户银行名称：***：***

投标日期：***

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：***（姓名）系 （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托 （姓名） 为我单位代理人，以本单位的名义参加 ******限公司 基础设施公司常德市桃花源大桥北端棚户区改造配套基础设施建设PPP项目芙蓉公园绿化提质工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同签订、结算办理过程中所签署一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托书的撤销而失效，本授权委托书自投标活动开始至合同履行完毕为止。

代理人无权转委托，特此委托。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字盖章）

代理人：***

法定代表人身份证复印件 代理人身份证复印件

投标书附录

投标人：***

法定代表人或委托代理人：***

投标日期：***

常德市桃花源大桥北端棚户区改造配套基础设施建设PPP项目芙蓉公园绿化提质工程投标报价表

第二章 合同条款

分公司 工程

专 业 分 包 合 同

合同编号:***

承 包 人:*********限公司

分 包 人:***

签约时间:***

签约地点:***

目 录

1、协议书……………………………………………………………3-5

2、通用条款（通用条款仅正本附，副本可不附，详正本）……6-25

3、专用条款………………………………………………………… 24-39

4、附件一……………………………………………………………39

5、附件二……………………………………………………………40

6、附件三……………………………………………………………41

7、附件四……………………………………………………………42

8、附件五……………………………………………………………43

9、附件六……………………………………………………………45

10、附件七……………………………………………………………46

11、附件八……………………………………………………………52

12、附件九……………………………………………………………55

13、附件十……………………………………………………………62

14、附件十一…………………………………………………………66

15、附件十二…………………………………………………………71

16、附件十三…………………………………………………………76

第一部分 协 议 书

承包人（全称）：*********限公司 （简称甲方）

纳税人身份：***

统一社会信用代码：***********2A

注册地址及电话：***（0731-****）

开户行及账号：*********限公司 长沙井湾子支行

4300 1531 0610 5000 0438

分包人（全称）：***（简称乙方）

法定代表人：***

项目负责人：***

资质专业及等级：***

复审时间及有效期：***

安全生产许可证号码：***

纳税人身份：***/ 小规模纳税人 / 其他纳税人

纳税人识别号/统一社会信用代码：***

注册地址及电话：***

开户行及账号：***

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、分包工程概况

工程名称：***施建设PPP项目芙蓉公园绿化提质工程

工程地点：***

分包范围：***纸文件内容的本项目芙蓉公园所有绿化提质等工程，以及该标段内建设方和甲方分包的工作进行配合、衔接工作。(如果乙方不能满足甲方要求，甲方有权缩小乙方承包范围，由其他分包方施工，乙方不得进行任何索赔。)

二、分包合同价款

本合同货币单位为人民币。

本合同暂定金额（含增值税） 元（大写：***）。其中不含增值税暂定金额为 元（大写：***）；增值税单列税率为 %，税金 元（大写：***）。

三、工期

计划开工日期：***

计划完工日期：***

合同工期总日历天数为：***

具竣体分包工作期限根据甲方施工进度计划调整。

四、工程质量标准

本分包工程质量标准双方约定为：***

五、安全文明施工标准

本分包工程安全文明施工标准双方约定为：***，并要求达到 安全奖项的评定标准，否则按专用条款相关要求进行扣款。

六、合同文件及解释顺序

1．本合同协议书；

2．中标通知书（如有时）；

3．本合同专用条款；

4．乙方的报价书；

5．除总包合同工程价款之外的总包合同文件；

6．本合同通用条款；

7．本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；

8．合同履行过程中，甲乙双方协商一致的其他书面文件；

9．甲方的各项管理制度。

七、乙方向甲方承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。

八、甲方向乙方承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款（以下简称“分包合同价”），以及其他应当支付的款项。

九、乙方向甲方承诺，履行总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务，并与甲方承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

十、乙方向甲方承诺提交工程履约保证金。

十一、合同的生效

合同订立时间：***

合同订立地点：***

本合同约定双方电子签章、乙方向甲方交纳履约保证金后生效。

甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

法定代表人：***：

委托代理人：***：

电 话：***：

邮政编码：***：

第二部分 通 用 条 款

一、词语定义及合同文件

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：

1.1 通用条款：***、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于分包工程施工的条款。

1.2 专用条款：***、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3 发包人：***体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4 总包合同：***。

1.5过程结算：***，经甲方审核，按月或节点办理的用于过程付款的凭据，不作为双方合同结算的依据。

1.6最终结算：***，按本合同约定方式确定乙方最终工程价款的书面凭证。

二、双方一般权利和义务

2.1总包合同

2.1.1 乙方对总包合同的了解

乙方有权了解总包合同中关于质量、工期、文明施工等合同条件，甲方应积极配合。

2.1.2 乙方对有关分包工程的责任

除本合同条款另有约定，乙方应履行并承担总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务与责任，同时应避免因乙方自身原因造成甲方违反总包合同约定的情形发生。

2.1.3 乙方与发包人的关系

未经甲方允许，乙方不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，乙方不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令，否则视为违约，并须承担违约责任。

2.2指令和决定

2.2.1 甲方指令

就分包工程范围内的有关工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应执行甲方根据分包合同所发出的所有指令。乙方拒不执行指令，甲方可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给乙方的相应款项中扣除。

2.2.2 发包人或工程师指令

就分包工程范围内的有关工作，乙方应执行经甲方确认和转发的发包人或工程师发出的所有指令和决定。

2.3甲方项目经理

2.3.1 甲方项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。

2.3.2 甲方项目经理可授权具体的管理人员行使自己的部分权利，并在认为有必要时可撤回授权，授权和撤回均应提前7天以书面形式通知乙方，委派书及撤回通知作为分包合同的附件。

2.3.3 甲方所发出的指令、通知，由项目经理（或其授权人）签字后，以书面形式交给乙方，乙方人员签收后生效。乙方拒不签署的，经发包人工程师见证后，视同分包项目经理收到。确有必要时，甲方项目经理可发出口头指令。紧急情况下，项目经理可发出要求乙方立即执行的指令，乙方如有异议也应执行。

2.3.4甲方应按分包合同的约定，及时向乙方提供所需的指令、批准、图纸并履行其他约定的义务，否则乙方应在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由及延误的后果通知甲方。

2.4乙方项目经理

2.4.1 乙方项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。

2.4.2乙方依据合同发出的请求和通知，以书面形式由乙方项目经理签字后送交甲方项目经理，甲方项目经理在回执上签署姓名和收到的时间后视为有效签收。

2.4.3 乙方项目经理按甲方项目经理批准的施工组织设计（或施工方案）和依据分包合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与甲方项目经理取得联系时，乙方项目经理应采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向甲方项目经理送交报告。责任在甲方或第三人，由甲方承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方承担费用，不顺延工期，给甲方造成损失的，应赔偿甲方损失。

2.4.4乙方如需更换项目经理和主要管理人员，应至少提前7天以书面形式通知甲方，并征得甲方书面同意，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。

2.4.5甲方可要求更换甲方认为不称职的乙方项目经理。

2.5甲方的工作

2.5.1甲方应按照本合同专用条款约定的日期和套数，向乙方提供图纸。如根据总包合同，甲方对工程图纸负有保密义务的，乙方应负责分包工程范围内图纸的保密工作，乙方的保密义务在分包合同终止后，应当继续履行。

2.5.2如分包工程的图纸不能完全满足施工需要，并且甲方委托乙方进行深化施工图设计的，乙方应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在原分包工程图纸的基础上，根据国家有关工程建设标准进行深化设计，乙方的深化设计须经过甲方确认后方可进行施工。如乙方不具备相应的设计资质，应由甲方委托具有相应资质的单位进行深化设计。乙方应对自行设计的图纸负有全部的法律责任。

关于甲方委托乙方进行深化施工图设计的范围及发生的费用，双方应在专用条款中约定。

2.5.3 甲方提供的图纸不能满足分包工程施工需要时，双方在专用条款内约定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用承担。

2.5.4甲方应按本合同专用条款约定的内容和时间，一次或分阶段完成下列工作：

⑴ 向乙方提供根据总包合同由发包人办理的与分包工程相关的各种证件、批件、各种相关资料，向乙方提供具备施工条件的施工场地。

⑵ 按本合同专用条款约定的时间，组织乙方参加发包人组织的图纸会审，和进行设计图纸交底。

⑶ 提供本合同专用条款中约定的设备和设施。

⑷ 为乙方提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

⑸ 负责整个施工场地的管理工作，协调乙方人员与同一施工场地的其他乙方之间的交叉配合，确保乙方按照经批准的施工组织设计进行施工。

⑹ 甲方应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。

2.6乙方的工作

2.6.1 乙方应按本合同专用条款约定的内容和时间，完成下列工作：

⑴ 乙方应按照分包合同的约定，对分包工程进行设计（分包合同有约定时）、施工、竣工和保修。乙方在审阅分包合同和总包合同时，或在分包合同的施工中，如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在的错误、遗漏、失误或其他缺陷，应立即通知甲方。

⑵ 按照本合同专用条款约定的时间，完成规定的设计内容，报甲方确认后在分包工程中使用。

⑶ 在本合同专用条款约定的时间内，向甲方提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。乙方不能按甲方批准的进度计划施工时，应根据甲方的要求提交一份修订的进度计划，并经甲方批准。以保证分包工程如期竣工。

⑷ 乙方应在专用条款约定的时间内，向甲方提交一份详细施工组织设计，甲方应在专用条款约定的时间内批准，乙方方可执行。

⑸ 遵守政府有关主管部门对施工场地交通，施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方，并承担自身责任造成的罚款。

⑹ 乙方应允许甲方、发包人、工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的乙方的任何工作或准备的地点，乙方应提供方便。

⑺ 已竣工工程未交付甲方之前，乙方应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复；甲方要求乙方采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在本合同专用条款内约定。

⑻ 甲方与发包人所签订的合同为主合同，本合同为从合同。主合同针对甲方在上述承包范围内的所有条款均对乙方具有同等的约束力，乙方必须严格遵守并承担相应的责任。

⑼ 乙方应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。

2.6.2 乙方未履行前款各项义务，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方有关损失。

2.6.3 本条中所约定的乙方的工作，即使得到甲方批准，作为一个有经验的分包商不能免除其责任。

2.7总包合同解除

2.7.1 如在乙方没有全面履行分包合同义务之前，总包合同解除，则甲方应及时通知乙方解除分包合同，乙方接到通知后应尽快撤离现场。

2.7.2因本合同第2.7.1款原因终止分包合同，乙方可以得到：***。如本合同第2.7.1款约定的总包合同终止是因为乙方的违约，乙方只能得到已完工程价款的70%，并须承担违约责任。

2.7.3 在本合同第2.7.1款解除分包合同的情况下，乙方经甲方同意为分包工程已采购或已运至施工场地的材料设备，应全部移交给甲方，由甲方按本合同专用条款约定的价格支付给乙方。如因乙方违约，甲方有权决定是否接收乙方已采购或已运至施工场地的材料设备。

2.8转包与再分包

2.8.1 除2.8.2款规定的情况外，乙方不得将其承包的分包工程转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人，否则视为违约，并须承担违约责任。

2.8.2乙方经甲方同意可以将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。

2.8.3乙方应对再分包的劳务作业的质量等相关事宜进行督促和检查，并承担相关连带责任。

2.9人员

2.9.1甲方有权要求乙方严格遵守先与劳务作业人员（以下称“农民工”）签订劳动合同后进场施工的基本原则，劳动合同要求明确工资支付方式、支付标准（不低于当地最低工资标准）及工资支付时间等条款；施工过程中须建立工资支付台账、进出场登记台账，并将农民工本人签字确认的工资支付书面记录保存两年以上备查。

2.9.2甲方有权督促乙方将工资按月支付农民工本人，有权监督乙方依法与招用的农民工签订劳动合同并严格履行合同内容。

2.9.3乙方要加强对农民工的进场教育，教育内容不限于安全生产，合法合理维权方法，要求农民工要依法履行对子女的监护责任和抚养义务，务工期间需委托有监护能力的亲属或成年人监护照料未成年子女，不得让不满16周岁的子女脱离监护单独居住生活；要密切关注委托监护质量，对无力监护或者监护不到位的受委托人要及时更换；务工父母要每周不少于1次与子女沟通交流，利用春节或寒暑假等节假日尽量与子女团聚或见面每年不少于1次，及时了解掌握子女的学习生活和思想动态，加强亲情关爱，做到安全生产和关爱子女两不误。

三、工期

3.1开工与延期开工

3.1.1 乙方应当按照本合同协议书约定的开工日期开工。

3.1.2 因甲方原因不能按照本合同协议书约定的开工日期开工，项目经理应以书面形式通知乙方，推迟开工日期。

3.2工期延误

3.2.1 因下列原因之一造成分包工程工期延误，经甲方项目经理确认，工期相应顺延：

⑴ 甲方根据总包合同已从工程师处获得的与分包合同相关的工期顺延；

⑵ 甲方未按本合同专用条款的约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地；

⑶ 甲方项目经理未按分包合同约定提供所需的指令、批准或所发出的指令错误，致使分包工程施工不能正常进行；

⑷ 不可抗力的原因；

⑸ 本合同专用条款中约定的允许工期顺延的其他情况。

3.2.2乙方应在3.2.1款约定情况发生后10天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告，经甲方确认后予以顺延。超过10天的，不予认可。

3.3暂停施工

3.3.1 发包人或工程师认为确有必要暂停施工时，应以书面形式通过甲方向乙方发出暂停施工指令，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方停工和复工程序以及暂停施工所发生的费用，按总包合同相应条款履行。

3.4工程竣工

3.4.1乙方应按照本合同协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。

3.4.2因乙方原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。

3.4.3 提前竣工程序按总包合同相应条款履行。

四、质量与安全

4.1质量检查与验收

4.1.1 分包工程质量应达到本合同协议书和本合同专用条款约定的工程质量标准，质量评定标准按照总包合同相应条款履行。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方应承担违约责任，违约金计算方法或额度在本合同专用条款内约定。

4.1.2 双方对工程质量的争议，按照总包合同相应的条款履行。

4.1.3 分包工程的检查、验收及工程试车等，按照总包合同相应的条款履行。乙方应就分包工程向甲方承担总包合同约定的甲方应承担的义务。

4.1.4 乙方应允许并配合甲方或工程师进入乙方施工场地检查工程质量。

4.1.5 甲方项目部对乙方所完分项工程检验批进行实测，其实测合格率与结算单价挂钩，具体在本合同专用条款中明确。

4.2安全施工

4.2.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。乙方负责本单位班组在工程施工中的每日班前安全活动，由班组长组织进行，并填写班前安全活动记录，按时上交甲方项目安全部备案。

4.2.2 在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时，乙方应提出安全防护措施，经甲方批准后实施，发生的相应费用由乙方承担。

4.2.3乙方严禁雇佣未成年人（未满18周岁）、残疾人、年龄超过55岁的男性及超过50岁的女性现场作业人员。每发现一例则按专用条款约定承担罚款。若因乙方雇佣人员不符合约定导致安全责任事故，则乙方应承担责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。

4.2.4严禁带病上岗、酒后上岗和体力不支上岗。因乙方不遵守安全操作规程或甲方安全管理制度、或其他因乙方责任造成的安全事故由乙方承担全部安全损失和相应的法律责任。

4.2.5由于乙方安全措施不力及乙方其他责任造成事故发生的费用，包括工程实体、临时设施及工程机械的修复返工费用，伤病人员的医疗、护理、补偿费用，死亡人员的丧葬、赔偿费用和因安全事故产生的违约金等费用每次在 万元（合同金额≧**0万元 ，500万元≤合同金额﹤**0万元 ，合同金额﹤**5万元 ）以内的均由乙方自行承担，费用超过 万元（合同金额≧**0万元 ，500万元≤合同金额﹤**0万元 ，合同金额﹤**5万元 ）的，超过部分甲乙双方按4：***。

4.2.6 分包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：***，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。

五、合同价款与支付

5.1合同价款及调整

5.1.1 招标工程的合同价款由甲方与乙方依据中标通知书的中标价格在本合同协议书内约定，非招标工程的合同价款由甲方与乙方依据工程报价书在本合同协议书内约定。

5.1.2 分包工程合同价款在本合同协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在本合同专用条款内约定采用其中一种（应与总包合同约定的方式一致）：

⑴ 固定价格。双方在本合同专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内约定；

⑵ 可调价格。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在本合同专用条款内约定合同价款调整方法；

⑶ 成本加酬金。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在本合同专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。

5.1.3可调价格计价方式中合同价款的调整因素以甲方与业主签订的总承包合同中约定的调整因素为准，调整方式在专用条款中约定。

5.1.4 乙方应当在5.1.3款情况发生后7天内，将调整原因、金额以书面形式通知甲方，经甲方确认调整金额后作为追加合同价款。

5.1.5 分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。

5.2工程量的确认

5.2.1过程结算：***

办理的时间为每月15至20日。过程结算应遵循分项工程所包含的所有工作内容均已完成的原则，经甲方项目部验收合格后，方可作为过程结算的依据。

文明施工费用在当期结算金额中单列（按平米/或按比例），文明施工费用由现场主管文明施工的部门确认完成比率后，填写当期文明施工合格率，当期文明施工费用按“安全文明施工费*当期文明施工合格率”计算。

5.2.2最终结算：

最终结算在乙方完成合同中约定的所有工作内容，且工程质量验收合格，竣工资料符合甲方要求后的一个月内由乙方向甲方项目部提交完整的最终结算书，甲方项目部收到完整的结算书后按甲方内部相关管理制度逐级审核后方可生效。

办理最终结算时，乙方应按时报送并积极配合，如乙方延期报送或无理拖延视为乙方违约，则甲方有权单方面确认结算价款，由此造成的损失由乙方承担。

5.3合同价款的支付

5.3.1 在确认计量结果后，乙方须按当月分包结算额提供分包工程增值税专用发票，甲方凭增值税专用发票按专用条款约定的时间和方式，支付分包款项。

5.3.2分包合同约定的工程变更调整的合同价款、合同价款的调整、索赔的价款或费用以及其他约定的追加合同价款，在工程完工，办理完结算，支付结算款时一并支付。

5.3.3乙方应有与承揽本工程相应的足够的经济实力，应充分考虑到并承担因业主或其它特殊原因致使甲方延期或不足额支付工程款的风险。

5.3.4乙方应依据相关合同及时足额支付各类款项，如因乙方原因导致甲方发生诉讼隐患，或司法机关要求甲方配合强制执行时，甲方有权要求乙方立即履行或直接从乙方进度款中扣除相应款项代为支付（无需经乙方同意），由此产生的后果及相应责任均由乙方承担。若因乙方原因导致甲方涉诉涉裁、甲方账户内的款项被冻结或被划扣时，乙方则应按专用条款8.1.2.（8）条承担违约责任。

六、工程变更

6.1工程变更

6.1.1 乙方应根据以下指令，以更改、增补或省略的方式对分包工程进行变更：

⑴ 工程师根据总包合同作出的变更指令。该变更指令由工程师作出并经甲方确认后通知乙方；

⑵ 除上述⑴项以外的甲方作业的变更指令。

6.1.2乙方不执行从发包人或工程师处直接收到的未经甲方确认的有关分包工程变更的指令。如乙方直接收到此类变更指令，应立即通知项目经理并向项目经理提供一份该直接指令的复印件。项目经理应在24小时内提出关于对该指令的处理意见。

6.1.3 分包工程变更价款的确定应按照总包合同的相应条款履行。乙方应在工程变更确定后11天内向甲方提出变更分包工程价款的报告，经甲方确认后调整合同价款。

七、竣工验收及结算

7.1竣工验收

7.1.1 分包工程具备竣工验收条件的，乙方应向甲方提供完整的竣工资料及竣工验收报告。双方约定由乙方提供竣工图的，应在专用条款内约定提交日期和份数。

7.1.2 甲方应在收到乙方提供的竣工验收报告之日起3日内通知发包人进行验收，乙方应配合甲方进行验收。根据总包合同无需由发包人验收的部分，甲方应按照总包合同约定的验收程序自行验收。

7.1.3分包工程竣工验收未能通过的，乙方负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任。

7.1.4分包工程竣工日期为乙方提供竣工验收报告之日。需要修复的，为提供修复竣工报告之日。

7.2竣工结算及移交

7.2.1双方按照本合同协议书约定的合同价款及本合同专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算，乙方不能按通用条款5.2.2条约定的时间提供结算报告的结算资料，须承担违约责任，同时甲方有权单方面确定结算金额。

7.2.2 甲方收到乙方递交的分包工程竣工结算报告及结算资料进行核实，给予确认或者提出明确的修改意见。甲方确认竣工结算报告后向乙方支付分包工程竣工结算价款，甲方不按约定时间审定结算，须承担违约责任。

7.2.3乙方结算书的报送金额不得高于最终审定金额的5%，若超过乙方必须按超过部分向甲方支付30%的违约金。

7.3．缺陷责任

7.3.1 在包括分包工程的总包工程竣工交付使用后，乙方应按国家有关规定对分包工程出现的缺陷进行保修，具体保修责任按照甲乙双方签订的质量保修书执行或由双方在专用条款中约定。

八、违约、索赔及争议

8.1违约

8.1.1 当发生下列情况之一时，视为甲方违约：

⑴ 本合同通用条款第5.3.1款提到的甲方不按专用条款的约定支付工程款；

⑵ 在本合同专用条款内约定的其他情况。

双方在本合同专用条款内约定甲方赔偿乙方损失的计算方法或甲方应当支付违约金的数额。

8.1.2 当发生下列情况之一时，视为乙方违约：

⑴ 本合同通用条款第2.1.3款提到的如乙方与发包人或工程师发生直接工作联系；

⑵ 本合同通用条款第2.8.1款提到的乙方将其承包的分包工程转包或再分包；

⑶ 本合同通用条款第3.4.2款提到的因乙方原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的；

⑷ 本合同通用条款第4.1.1款提到的因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准；

⑸ 乙方不按分包合同约定履行义务的其他情况。

乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的经济损失。双方在本合同专用条款内约定乙方赔偿甲方损失的计算方法或乙方应当支付违约金的数额。

8.1.3乙方违反本合同可能产生的后果。

如乙方有违反分包合同的行为，乙方应保障甲方免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同甲方将负责的任何赔偿费，在此情况下，甲方可从本应支付乙方的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其他补救方法的可能。

8.2 索赔

8.2.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

8.2.2 甲方根据总包合同的约定向工程师递交任何索赔意向通知或其他资料，要求乙方协助时，乙方应就分包工程方面的情况，以书面形式向甲方发出相关通知或其他资料以及保持并出示同期施工记录，以便甲方能遵守总包合同有关索赔的约定。

乙方未予积极配合，使得甲方涉及到分包工程的索赔未获成功，则甲方可在支付给乙方的合同价款中扣除上述本应获得的索赔款项。

8.3争议

8.3.1双方在履行合同时发生争议，应优先采取公平、公正、合理的原则协商解决。协商不成的，双方可以在本合同专用条款内约定解决争议的方式。

8.3.2 发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持分包工程施工连续，保护好已完工程：

⑴ 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

⑵ 调解要求停止施工，且为双方接受；

⑶ 仲裁机构要求停止施工；

⑷ 法院要求停止施工。

九、保障、保险及担保

9.1保障

9.1.1 除应由发包人承担的风险外，乙方应保障甲方免于承受在分包工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿：

⑴ 人员的伤亡；

⑵ 分包工程以外的任何财产的损失或损害。

上列损失应由造成损失的责任方承担。

9.2保险

9.2.1 甲方应为运至施工场地内用于分包工程的材料和待安装设备办理保险。发包人已经办理的保险视为甲方办理的保险。

9.2.2提倡乙方为作业人员及机具购置意外保险并及时续保。**0万元 时，必须在进场前购置意外伤害险，并在甲方第一次支付工程款项前提供相关证明。若因乙方未足额及时交纳保险费用造成的所有后果由乙方全额承担并承担事故善后处理的全部费用，乙方不得向甲方进行索赔。

9.2.3 保险事故发生时，甲乙双方均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

9.2.4 具体投保内容和相关责任，甲乙双方在本合同专用条款内约定。

9.3担保

9.3.1乙方应向甲方提供履约担保，在合同签订前3日内以银行转帐或现金方式交纳。

十、其他

10.1材料设备供应

10.1.1 有关材料设备供应的数量、程序及责任均按总包合同中发包人与甲方有关约定履行。

10.1.2 总包合同约定就分包工程部分由发包人供应的材料设备，视为甲方供应的材料设备。

10.1.3 除10.1.2款外的材料设备应由乙方按照本合同专用条款的约定采购（详见附件），并提供产品合格证明，甲方不得指定生产厂或供应商。

10.2文物

10.2.1甲方根据总包合同，应将涉及乙方施工场地以内需要保护的文物或古树名木通知乙方，乙方在施工中应认真保护，需要采取保护措施时，由甲方承担所需费用。

10.2.2乙方在其施工场地内发现文物，应采取保护措施，并按照总包合同约定的时间和程序报告甲方。

10.3不可抗力

10.3.1不可抗力包括的范围以及事件处理同总包合同相应条款。

10.3.2不可抗力事件发生涉及分包人施工场地的，乙方应立即通知甲方，在力所能及的条件下，迅速采取措施，尽力减少损失。

10.3.3乙方承担自身的人员和财产的损失。

10.3.4 因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延误履行方的相应责任。

10.4分包合同解除

10.4.1 甲乙双方协商一致，可以解除分包合同。

10.4.2 如有下列情形之一，甲方有权单方面解除合同

⑴ 乙方将其承包的工程进行再分包或转包的；

⑵ 乙方人力、物力、财力等资源组织不力，不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各项要求时，甲方有权勒令乙方进行整顿; 被甲方三次书面发函督告仍未完成整改的；

⑶ 乙方人员聚众闹事，给企业或甲方声誉造成损失的；

⑷ 乙方无正当理由要求提高单价、付款比例等商务条件或借客观条件变化提出甲方不能承受的条件，甲方有权单方面解除合同。

10.4.3 有下列情形之一的，甲乙双方可以解除合同：

⑴ 因不可抗力导致合同无法履行；

⑵ 因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）导致合同无法履行。

10.4.4分包合同解除原则

⑴ 乙方必须在甲方发出解除通知后3天内无条件退场；

⑵ 因乙方违反10.4.2条约定，甲方解除合同时，甲方按分包价款的百分之十从乙方结算款中扣除违约金。

10.4.5 分包合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。

10.5合同生效与终止

10.5.1甲乙双方在本合同协议书中约定合同生效方式。

10.5.2甲乙双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕后，乙方向甲方交付竣工的分包工程后，本合同即告终止。

10.5.3 分包合同的权利义务终止后，甲乙双方应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

10.6补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实施，经协商一致后，可对本合同通用条款内容具体化、补充或修改，在本合同专用条款内约定。

10.6.1乙方须遵守国家和地方的有关环境保护、噪音管理、职业健康安全的各项法律规定及甲方的有关制度。

10.6.2未经甲方书面同意，乙方不得单方面转让合同权利或义务，乙方对甲方所享有之债权不得进行转让或向任何第三方提供任何形式的保证、担保。乙方单方的转让和担保均不对甲方产生任何法律效力，如造成甲方损失，甲方有权要求乙方赔偿并承担违约责任。

第三部分 专 用 条 款

（注：***）

2.3甲方项目经理

姓名：***：***

2.4乙方项目经理

2.4.1乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理信息如下：

姓名：***；

身份证号：***；

职务：***；

联系电话：***；

电子信箱：***；

通讯地址：***；

乙方单位通讯地址为：***；实时联系电子邮箱为：***。

2.4.2乙方保证：***实有效，甲方向上述地址或电子邮箱发送文件、函件或相关指令，均视为有效送达。乙方单位及项目负责人、通讯地址和电子邮箱发生变更时，必须书面告知甲方，该书面告知经甲方有效签收后视为生效。

2.4.3乙方对该负责人的授权范围如下：***（任命书、主要施工管理人员名单作为分包合同附件）。

2.4.4未经甲方同意，乙方擅自更换项目负责人及管理人员视为违约；乙方须应承担的违约责任为：***。

2.5甲方的工作

2.5.1 甲方向乙方提供图纸的日期：***（以业主提供为前提）；

甲方向乙方提供图纸的套数：***

2.5.2 甲方委托乙方进行深化施工图设计的委托范围及费用承担：***

2.5.3复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸的责任和费用承担：

2.5.4 甲方应完成下列工作：

⑴ 向乙方提供施工场地和施工所需的证件、批件的名称和完成时间：***

⑵ 组织乙方参加发包人会审图纸的时间：***；向乙方进行设计图纸交底的时间：***。

⑶ 甲方为本分包工程的实施提供的机械设备和（或）其他设施（如有时），及费用承担：***

⑹ 双方约定甲方应做的其他工作：***

2.6乙方的工作

2.6.1 乙方应完成下列工作：

⑵ 需完成的设计内容和提交时间：***

⑶ 乙方应在本合同签订生效后 天内向项目经理提交分包工程总体进度计划。乙方向甲方提交年、季度、月度、周工程进度计划及相应的进度统计报表时间为：***

甲方批准工程进度计划的时间：***。

⑷ 向甲方提交施工方案的时间：***；甲方批准施工方案的时间：***。

⑺ 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：***、构筑物和地下管线的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，需自行承担由此引起的一切经济损失，并处1 ****** 00元/次违约金。

⑻ 乙方必须优先支付农民工工资，确保任何纠纷均不得影响甲方工作。本分包工程预计农民工工资总额为（不含税） 元（大写：***），占分包款的比例为 %；乙方支付农民工工资的标准为（人民币） ；支付方式为 （现金或银行转账）；支付日期为每月 日前。乙方应在合同签订前向甲方出具代发民工工资委托书及承诺函（详见附件六）；甲方有权利审核乙方提交的农民工工资支付表，每期的农民工工资支付表中的总额不得高于该期应付分包款总额。

⑼ 乙方须遵从国家法律及政策规定，以避免甲方因乙方原因承担任何责任、费用、索赔和诉讼，但合同价格及工期将不会因其改变而调整。每发生一次因乙方原因导致甲方被诉及被追索的情形，乙方须按专用条款8.1.2.（8）条约定的方式承担违约责任和赔偿责任。

⑽ 双方约定乙方应做的其他工作：

①、关于机械设备：

乙方负责土石方工程及其他施工工序所有机械设备并承担费用。

因乙方欠付第三方的材料款、租赁费等，导致第三方向甲方连带追偿，视为乙方违约，每发生一**伍万元 ，因此给甲方造成的损失，由乙方承担，甲方有权直接在分包结算款中扣除。

乙方进场的机械设备必须70%以上为自有设备(成套)，且需派驻1-2名维修人员，机械设备不允许出现长时间维修状态，甲方允许施工高峰期乙方外租部分机械设备作为补充。

如因乙方原因连续3天施工进度不能满足甲方下达的计划要求，或业主、监理要求加快进度期间，乙方现场机械设备不能满足甲方施工要求或未按甲方要求按时按量进场，甲方有权自行增加设备，产生的费用由乙方承担。

甲方仅负责二级控制箱(含)之前的工作。乙方负责二级控制箱之后的线路架设、三级配电系统等所有工作并承担全部费用，且符合本工程的相关规定和要求。

三级配电箱由项目部统一提供，费用乙方承担。

②、关于现场施工用水：

甲方负责水源接入施工现场，现场施工过程中用水由甲方负责并承担全部费用。

③、关于测量工作：

乙方负责测量放样及复测、甲方复核；未经甲方确认，乙方不得施工，因此造成损失及相关费用均由乙方承担。

④、 ******及公司 标准化管理要求进行施工现场的标准化及CI建设，由乙方负责照看和维护。

⑤、进入施工现场的乙方作业人员必须配戴同一形式、规格、品牌的黄色安全帽、反光背心。施工负责人为白色安全帽、安全负责人为红色安全帽。安全帽、反光背心统一由甲方购买，采用国标 ****** 7，相应的实际成本费用从乙方工程款中扣除。

⑥、乙方的驻地建设：

衣食住行乙方自理(宿舍铁床都由乙方自行购置)。

⑦、关于地方协调：

乙方作为有经验的土石方工程施工队，必须独立协调和处理好和当地村民、企业的关系，不得因乙方原因增加施工障碍；包括但不限于工作区域内的沟渠梳通、村道的改移整修；全力配合甲方协调工作，上述配合工作甲方不单独签证和计量。

⑧、乙方完成工程量清单规定的其他工作。

三、工期

3.2工期延误

3.2.1 双方约定工期顺延的其他情况：***

四、质量与安全

4.1质量检查与验收

4.1.1双方关于分包工程质量标准的约定：***

4.1.5双方约定，实测合格与结算单价的关系为：***，实测合格率≥90％，结算单价按100%计取；90％>实测合格率≥85％，结算单价按98％计取；85％>实测合格率≥80%，结算单价按95%计取；实测合格率<80％，乙方必须无条件进行返工直至实测合格率≥85％，结算单价按90%计取，返工费用由乙方承担。

4.2安全施工

4.2.1双方关于分包工程安全施工的约定：***准，则乙方需支付违约金 元。

4.2.2所有安全防护用品（含安全帽、安全带、安全网、漏触电保护器等）由甲方统一代为采购，安全带和安全帽采用“暂扣押金，免费使用”的方式，安全马甲属于易耗物件，费用由分包单位承担,安全帽、安全带按100元/套暂押金，安全马甲按18元/件扣除费用，符合退还标准的，按安全帽50元/顶，安全带50元/副进行退还押金，不符合退还质量要求的，不退押金。其余防护用品按按采购价（安全网 30 元/米，漏触电保护器 350 元/个）在结算中扣除。严禁分包方或个人私自采购、佩戴不合要求的安全防护用品进场。如乙方人员使用不符合国家标准的安全防护用品，一经发现甲方给予500元/次处罚，并责令改正。因违规使用安全防护用品原因发生安全事故，均由乙方承担损害赔偿责任。

4.2.3若乙方违反本条约定，每发现一例，乙方应承担罚款或违约金为：***。

4.2.4 施工过程中，非甲方原因导致乙方与其他施工单位人员之间发生人身财产损害或安全事故，应由责任方及时予以赔偿；甲方可视情况组织责任方与受害方进行协商。

4.2.5因乙方原因导致本项目施工现场发生人身损害事故时，乙方应积极通过保险途径进行处理；无法通过保险处理的，应及时办理赔偿或补偿。施工完毕撤场后，因乙方撤离时遗留了安全隐患或安全交接不到位导致人身财产损害或安全事故的，乙方应按责任大小承担损害赔偿责任。上述事故自发生之日起超过30日乙方未妥善处理的，甲方无需经乙方同意即可按当地相关赔偿标准代乙方进行赔偿或补偿。上述赔偿或补偿费用甲方可在乙方的任意一笔工程进度款、结算款或保证金中扣除，且乙方仍需按专用条款第5.3.1条的约定向甲方开具发票。

4.2.6 乙方作业人员交通安全及生产安全对电动车辆的有关规定如下：

4.2.6.1电动车辆使用单位应安排具有相应操作经验和能力的人员驾驶车辆，操作驾驶人员应经过专门安全教育培训，使用前有专人对其进行有针对性的安全技术交底。

4.2.6.2电动车辆使用前，应先确认车辆无故障后，方可进行工作，如制动是否有效、电源接插件是否连上、电压是否正常等。

4.2.6.3电动车辆应在规定区域内进行行驶，空车在道路行驶时速度应控制20km/h以内、运输货物时行驶速度应控制在8km/h以内，电动运输车辆严禁载人行驶（不含操作驾驶人员）；操作驾驶人员应提前熟悉行驶路线和周边路况，严禁驾驶员饮酒后驾驶电动车辆。

4.2.6.4电动车辆装载重量不得超过电动车额定载重，车辆临时停放、装载等待时，应第一时间确保在停车档、断电且已采取可靠的防溜措施。

4.2.6.5载人类电动运输车辆非必要原因不得进入施工升降机，生产作业人员严禁在建筑物内部使用电动运输车辆装载人员，并在施工升降机和楼层通道口等建筑出入口醒目位置设置禁行标志。

4.2.6.6入场电动车辆必须从正规厂家购买，具有合格证、使用说明书等出厂合格材料，严禁非原厂出产或私自改装的电动车辆进场。

4.2.6.7各类电动车辆固定停放场所，并按规定场所统一有序停放，严禁在临建房屋和建筑物内停放或充电。

4.3为加强对现场施工作业人员的职业健康监护，保护劳动者职业健康权利，规范项目现场作业人员的职业健康体检工作，根据《中华人民共和国职业病防治法》和《职业健康监护管理办法》，要求项目所有现场从业人员均需体检。现场从业人员体检费用，项目部与分包单位各承担50%，项目部承担部分计入项目成本，分包承担部分根据发票金额的50%分摊结算，并附带发票、凭证及体检人员名单。凡是入场作业满20天仍未取得健康检查合格报告的作业人员，或在体检报告中发现不适合本岗位的人员，不得继续入场作业，应予以辞退处理，劳务管理人员负责将以上人员实名制信息从门禁系统中删除。具体详《项目部现场作业人员职业健康体检管理实施指南》。

4.3.1体检频次及内容约定：

简易体检【身高、体重、血压、视力（近视、远视）、色盲色弱等】：***/年，并适时开展；其中高温季节来临前必须开展1次。

综合体检【包括但不限定于：***、外科、心电图、血常规（肝功能、血糖、血脂）、胸透、肺结核和既往病史（癫痫）等内容（详见附件1）；特种作业人员应增加“色盲/色弱、视力”等针对性的眼科检查。】：***/年，特种作业人员综合体检和简易体检频次应适当增加。

职业病健康检查【职业病健康检查的项目、周期按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188)执行】：***、密闭空间、防水施工、油漆涂料施工和剔凿修补等接触主要职业病危害因素的作业人员，应组织经有资质的医疗机构进行职业病普查。

本制度的执行情况，纳入甲方的检查内容；分包单位拒不配合执行的，除相应经济处罚外，相关人员清退出场，同时纳入年度评优、分包单位考核。

五、合同价款与支付

5.1合同价款及其调整

5.1.2 本合同价款采用 （ 1 ） 种方式确定。

⑴ 采用固定价格：

； （元/m²）；

； （元/m³）；

； （元/m）；

； （元/t）。

合同价款包括的风险范围：***

本工程合同价款包括的其他风险及费用范围有：***、除增值税以外的其他税费、个人劳保费、 、 、 等本合同中约定应由乙方承担的费用。

风险范围以外合同价款调整方法为：***

⑵ 采用可调价格：

； （元/m²）；

； （元/m³）；

； （元/m）；

； （元/t）。

合同价款的调整方法：***

5.1.3双方约定合同价款的其他调整因素：***，双方可另行协商 。

5.1.4本合同价款/综合单价中已包含增值税以外的其他所有费用。

双方约定在合同价款的基础上，另由乙方向甲方交纳管理费 %，交纳施工配合费 %。

5.1.5双方约定签证与索赔计时工单价按 元/工日（普工）、 元/日（技工），计时工为8小时一个工日计算，计时工单价不含增值税。如过程发生零星用工，则乙方必须督促甲方及时办理，并过程月结月清，否则延期则视为自动放弃。

5.2.1乙方必须定期与甲方的项目经理部办理工程量过程结算，办理的原则如下：***，合同内工作内容根据合同原则办理过程结算，合同外工作内容（变更、签证、点工等发生72小时以内）在每月20日办理结算，并由乙方出具《承诺书》（附件五），逾期不再予以办理，甲方视为乙方让利，乙方不得有异议。

5.3合同价款的支付

5.3.1在乙方施工内容及施工进度均符合甲方要求的前提下，甲方采用现金、商票、供应链、房产支付（抵房比例为结算总额的10%）等支付方式进行支付。

双方遵循“先开票、后付款”的原则，否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间，或直接在付款时按最高税率扣除税金。乙方有义务在项目所在地主管税务机关办理分包税务登记，并按下列第 种方式开具发票：

（1）在甲方支付合同价款前，按当月审定的产值全额向甲方开具增值税专用发票，并在税法规定完税时间内提供完税凭证。乙方必须确保发票票面信息全部真实无误，因乙方开具的发票不及时、不规范、不合法等原因导致不能抵扣税款或被认定为虚开发票等情况，乙方需依法向甲方重新开具增值税专用发票，并按应开具发票合同金额（含增值税）的 %向甲方支付违约金。

（2）在甲方支付合同价款前，按当月审定的产值全额向甲方开具合法有效的增值税普通发票。

（3）甲方因任何情况导致已开具的发票丢失，乙方需配合甲方按照相关法律法规等规定重新取得相关凭证。

5.3.2本合同按照下列第 （1） 种方式进行付款：

（1）本合同无预付款且施工第一个月不付款，过程结算办理完毕后，次月25日之前甲方支付已办过程结算额的 70 %；完工达到鲁班奖创奖标准、且最终结算办理完毕后 3 个月内，工程款付至最终结算额的97%。预留保修金3 %在保修期满且乙方已履行完所有的保修责任后付清。乙方应确保农民工的权益，工程款必须优先满足民工工 ******按公司 文件实行实名制发放)。甲方有权进行监督，若发现乙方未支付到位，甲方有权自行扣除工程款，代替乙方支付，由此产生的后果及相应责任均由乙方承担。

（2）本合同采用节点付款方式，具体支付节点为：***

。

（3）若本项目及上级单位拖欠各款项，不限于工程款、保证金或质保金的拖欠，请及时联系甲方受理人：***，联系方式XXXXXX，分公司劳务管理员阳哲，联系方式****307，以上人员有责任及义务积极主动处理各方合理诉求。

5.3.3乙方授权代表人须在过程进度款及结算款等各项支付单据上对付款金额进行签字确认后，甲方才可进行支付。

七、竣工验收及结算

7.1竣工验收

7.1.1乙方提供竣工图的日期：***。乙方提供竣工图的份数 份，提供竣工资料 份。

甲方收到乙方完整结算资料后 内审定竣工结算。

7.2竣工结算及移交

7.2.2若甲乙双方办理最终结算后，或甲方根据本合同约定有权单方确认结算金额后，发现实际已支付乙方金额超过结算金额时，乙方承诺在收到甲方通知后3日内退还超付金额，否则还应向甲方支付资金占用利息：***，按人民银行同期贷款利率的4倍计算，计算期限为甲方超付之日至乙方清偿之日。乙方法定代表人和项目负责人自愿为上述乙方的所有责任提供个人担保，并承担连带清偿责任，担保期限至乙方债务清偿完毕之日止。

7.3质量保修

7.3.1工程竣工验收之前签订质量保修书 份。

7.3.2本专业分包工程缺陷责任期为：***

质量保修金的返还方式：***量保修金。

八、违约、索赔及争议

8.1违约

8.1.1甲方违约的具体责任：

⑴ 甲方未按第5.3.1款约定支付工程款应承担的违约责任：***

8.1.2乙方违约的具体责任：

⑴ 乙方未遵守第2.1.3款履约与发包人或工程师发生工作联系应承担的违约责任：***

⑵ 乙方未遵守第2.8.1款约定将工程转包或再分包应承担的违约责任：***

⑶ 乙方未遵守第3.4.2款约定如期竣工应承担的违约责任：***，每延误一日，应向甲方支付 元违约金；

⑷ 乙方未遵守第4.1.1款约定达到本合同约定的质量标准应承担的违约责任：***

⑸ 乙方未遵守通用条款7.2.1条的约定按时提供结算报告和资料应承担的违约责任：***合同的通知后30天内一次性提交完整的结算资料，逾期未交或补交的结算资料不予受理，造成的损失由乙方自行负责。若乙方不能及时配合甲方在约定的期限内完成结算工作，则结算金额无需征得乙方同意，按照甲方单方核定的金额执行，乙方不得有异议。

⑹ 乙方聚众闹事应承担的违约责任：***（含临时雇佣人员）不得以任何理由和方式，阻碍、干扰甲方项目部、公司本部、上级单位、业主单位及售楼部、监理及政府部门的正常工作。如有违反，乙方**0万元 违约金并没收履约保证金，并承担由此给甲方造成的全部损失，包括但不限于 直接损失、可得利益损失、诉讼费及相关费用、律师费、向第三方支付的违约金或赔偿金 。甲方无须征得乙方同意即有权单方解除合同，乙方须无条件退场。

⑺ 除甲方通知或双方协商一致的情形外，乙方不得以任何理由擅自停工。如有违反，**1万元 /天向甲方支付违约金，并承担由此给甲方造成的全部损失，包括但不限于 直接损失、可得利益损失、诉讼费及相关费用、律师费、向第三方支付的违约金或赔偿金。累计停工超过3天的，甲方无须征得乙方同意即有权单方解除合同，乙方须无条件退场。

（8）因乙方未及时足额支付各类款项，引发通用条款5.3.4条中的违约情形时，每发生一次协助执行或涉诉涉裁、账户冻结、或资金被划扣，应向甲方支付违约金30000元/次，并须赔偿甲方因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、可得利益损失、诉讼费及相关费用、律师费、向第三方支付的违约金或赔偿金等。违约达到2次或涉及金额达到本分包合同金额的 30 %时，视为乙方已丧失继续履行本合同的能力，甲方可单方解除合同。

（9）其他违约责任：***

8.3争议

8.3.1双方约定，在履行合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，向长沙仲裁委员会申请仲裁。

8.3.2因乙方未妥善处理各类纠纷，导致甲方涉诉或涉裁的，乙方同意每次至少向甲方支付出庭费 6000元（若同一案件涉及到仲裁、一审、二审、再审等，应分别计算出庭次数），并须赔偿甲方因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、可得利益损失、诉讼费及相关费用、向第三方支付的违约金或赔偿金等。本条所指的出庭费甲方通知乙方后即可在任意一笔工程款或履约保证金中扣除。

九、保障、保险及担保

9.2保险

9.2.1 甲方投保内容和责任：***

9.2.2 乙方投保内容和责任：***（含商业险）的相关费用，乙方须在实际进场后3日内按通用条款9.2.2条的要求购买相关保险并将保单报甲方项目安全部备案；若乙方未按本条约定足额购买上述险种，则甲方可在支付第一笔进度款时按应支出保费金额的 120 %扣除。

9.3担保

9.3.1乙方应向甲方提供履约现金保证金，金额为 万元（按上一年度供方评价等级缴纳，合同评审时填写：***，按含税合同额计取，向上取整数），履约保证金根据乙方项目经理/项目负责人到位率（施工期间每月不少于24天）、工期、质量、安全、文明施工、保修金进行分解，乙方项目经理/项目负责人及主要管理人员到位率占 10 %、进度工期占 30 %、质量占 30 %、安全占 20 %、文明施工占 10 %，如乙方达不到以上各项要求，甲方有权依据合同扣除相应的履约保证金，在办理完最终结算后1个月内退还乙方核减后的履约保证金（不计利息）。

十、其他

10.1材料设备供应

10.1.3由乙方采购材料设备的约定：***、租赁费等，导致第三方向甲方连带追偿，视为乙方违约，每发生一**3万元 ，因此给甲方造成的损失，由乙方承担，甲方有权直接在分包结算款中扣除。

10.1.4乙方应保证，甲方使用乙方所供材料设备时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。如有发生，乙方将承担全部责任以及由此所发生的全部费用。

10.1.5由于乙方所供材料设备中对商标及知识产权的侵权，被有关部门查处，甲方不承担任何连带责任，所产生的损失全部由乙方承担。

10.1.6乙方应保证，其提供的材料、设备必须为原厂生产，禁止使用委托第三人生产后贴用品牌或翻新的材料、设备，一经发现按假冒伪劣材料、设备处理，乙方应按该部分合同约定使用材料、设备总价的2倍，向甲方支付违约金。乙方支付违约金后，仍应按照甲方要求的期限予以整改；如未按期整改，甲方有权委托他人更换该材料、设备，所发生的费用及损失全部由乙方承担，因整改导致工期延误的，乙方还需承担工期延误的违约责任。

10.4分包合同解除

10.4.2除通用条款约定的情形外，下列情形甲方有权单方面解除合同：

乙方保证，本分包合同价格已包含有经验的分包人为履行本合同约定的义务，完成合同工作内容，承担自身经营风险，满足国家规范、标准和设计要求，达到业主、监理、甲方满意所发生的一切相关费用。除本合同另有约定外，乙方不得以任何理由、任何形式要求提高单价、付款比例等商务条件或借客观条件变化提出甲方不能承受的条件。发生政府政策调整或不可抗力情形时，乙方需无条件配合甲方向业主申请补偿；否则，视为乙方违约，甲方无须征得乙方同意即有权单方解除合同，乙方须无条件退场。

10.6合同电子签章

本合同采用电子签章签署生效。甲乙双方根据《民法典》、《电子签名法》等相关法律、法规，采用电子签章签订本合同的有关事项约定如下：

10.6.1电子签章风险提示

甲乙双方使用电子签章方式签署合同，只有通过验证生效的电子原件具有法律效力，因此 ******台公司 提供书面证明材料的电子合同打印版不能作为法律依据。同时，乙方应充分了解和认识到电子印章具有如下风险：

（1）USBKEY遗失且密码泄露导致乙方身份被仿冒；

（2）由于互联网上存在黑客恶意攻击的可能性，互联网服务器可能会出现故障及其他不可预测的因素，合同签署信息可能会出现错误或延迟；

（3）乙方的上网设备及软件系统与甲方所提供的电子合同平台不相匹配，无法签署合同或合同签署失败；

（4）乙方电脑系统感染病毒或被非法入侵。

上述风险可能会导致发生损失，甲、乙双方已经完全知晓并自愿承担上述风险，且承诺不因此而追究双方的任何责任。

10.6.2合同效力：***，合同约定内容全部履行完毕自动终止。根据《民法典》、《电子签名法》等有关法律规定，双方认可并接受电子签章，确认该电子签章具有法律效力。

10.7补充条款

10.7.1乙方对其所招用农民工的工资支付负直接责任，不得以工程款未到位等理由克扣或拖欠农民工工资，不得将合同应收工程款等经营风险转嫁给农民工。

10.7.2未经甲方的书面许可，乙方任何时候均不得将本工程的图纸和技术资料及文件透露、转让给第三人或者允许、放任第三人复制、传播、使用。工程竣工验收合格后，除乙方存档需要的图纸，应将其他全部图纸及资料退还给甲方。工程所产生的全部资料、数据、成果、文件、图纸、照片、模型及其对应的知识产权的拥有权属于甲方与业主，除用于本工程或获得甲方或业主授权、允许的范围外，不得用作任何其他用途，否则，应当承担违约责任。

10.7.3合同解除后，乙方须在7日内无条件退场，否则从第8天起，按10万元/日历天计算场地占用费并没收履约保证金；另按2万元/日历天计算违约金；上述金额直接从结算款中扣除。超过14日仍未退场时，视为乙方已放弃施工现场内的所有临建设施、办公文件、施工工具、物资材料、机械设备等财产权利，甲方可自行强制处理，对乙方不负任何赔偿责任。

10.7. ******方公司 及上级单位关于工期延长、工程价款确认及变更、已完工程量报告、竣工结算报告、签证、索赔等书面文件的相关管理制度及审批流程，并承诺予以遵守。上述文件均以甲方经审批生效的书面回复为准，未经完整审批、签署（盖章）的，视为甲方不认可乙方的要求、报告，对甲乙双方均不产生任何法律效力。

10.7.5 乙方已明确知晓甲方工作人员的职责权限及项目部印章的使用范围，甲方工作人员超越权限签字或项目部印章超出使用范围的，对甲乙双方均不产生任何法律效力。

10.7.6按本合同约定乙方应向甲方支付的违约金(或罚款)、损失赔偿费用，在证据充分的情况下，均以甲方单方核定的金额为准，经甲方代表签字确认即可生效，甲方仅需知会乙方。甲方可直接在进度款或结算款中扣除，乙方不得有异议。

10.7.7本项目及上级单位拖欠线索受理方式，请直接联系项目生产经理积极主动处理各方诉求。

10.8附件

附件一、乙方现场组织架构图及现场主要管理人员和特殊工种人员一览表

附件二、甲方提供材料设备一览表；

附件三、分包费用结算情况统计表

附件四、授权委托书

附件五、过程结算承诺书

附件六、代发民工工资委托书及承诺函

附件七、建筑施工总分包职业健康安全、环境管理责任协议书

附件八、廉政建设协议书

附件九、安全生产管理协议书

附件十、临时用电安全管理协议

附件十一、消防安全管理协议书

附件十二、交通安全管理协议书

附件十三、拖欠款项受理方式

附件一

乙方现场组织架构图

**公司现场主要管理人员和特殊工种人员一览表

注：***的复印件：***、职称证、上岗证

附件二

甲方供应材料设备一览表（如有）

附件三

月份分包费用结算情况统计表

项目名称：***：***

附件四

授权委托书

******限公司 ：

****** 公司 系中华人民共和国合法企业，地址位于 ，邮编 。

授权委托事项：***（委托人姓名） ******）公司 的法定代表人，现授权委 ******）公司 的 （ ******我公司 代理人，以本公司的名义参加 ******限公司 项目 分包工程的投标、合同签订及履约过程中的一切经济事务活动。代理人在开标、评标、合同谈判、合同签订及中标后的一切经济事务活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

本授权范围为全权，本人对代理人行为承担法律责任，代理人转委托须经本人书面确认。特此委托（双方身份证复印件附后）。

委托人签名：***：***

身份证：***：***

（盖公司公章）

年 月 日 年 月 日

（附双方身份证正反面复印件）

附件五

过程结算承诺书

******限公司 :

按照贵司管理要求，我司就 项目 分包工程承诺如下：

一、在施工过程中发生的签证应及时报送，保证签证的时效性。我司保证 年 月 日之前在 项目所发生的签证已全部上报，没有遗漏，若后期发现有遗漏则视为我司主动放弃。

二、我司保证劳务工资按月支付至终端，每月支付比例不低于当月应发工资的80%;每年八月份（即冬季开学前）、春节前及结构封顶时，劳务工资支付比例不低于此前应发工资总额的90%;项目完工或退场时，劳务工资100%支付完毕。

单位名称：***

承 诺 人：***

日 期：***

附件六

代发民工工资委托书及承诺函

致：*********限公司

我 （ ******务公司 （法定代表人姓名） , ******我公司 在《 分包合同》项下预计应支付的农民工工资（人民币含税） 元(大写:***)直接代为支付至工人的银行帐户，本次委托支付产生的任何经济纠纷与贵司无关，本公司承担一切法律责任和后果。

本公司承诺：

1、贵司直接支付至工人银行账户的民工工资，均为本公司收到的工程款，本公司在收款前向贵司开具相应金额且符合贵司要求的增值税发票。

2、以上支付的工人工资，贵司直接在 项目工程款中扣除；如不足以扣除的， ******本公司 在贵司所承接的任何项目工程款中扣除；若还不足以扣除的， ******本公司 进行追偿。

3、本公司保证，此承诺签署后不再出现任何形式的人员、班组到贵司、政府机构主张任何权益及闹事，如有，本公司及（法定代表人姓名）承担一切后果。

4、本次代为支付的行为不代表代付工资的民工或管服人员与贵司之间存在劳动关系及其他权利义务。

委托单位盖章

委托单位法定代表人签名:

年 月 日

附件七

建筑施工总分包职业健康安全、环境管理

责 任 协 议 书

总 包 人：*********限公司 （以下简称“甲 方”）

分 包 人：***（以下简称“乙 方”）

为了进一步贯彻落实“安全第一，预防为主、综合治理” ******与公司 制订的环境管理方针，严格执行劳动保护、安全生产和环境保护的法令、法规，强化安全生产与环境管理，落实责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，营造绿色建筑，促进施工顺利进行，双方特签定本协议书。

在施工工程承包合同的执行上，本协议书具有优先权

安全协议的主要内容

1. 总包方提出的确保施工安全的组织措施、安全措施和技术措施要求。

2. 分包方制定的确保施工安全的组织措施、安全措施和技术措施。

3. 分包方遵照执行的有关安全文明生产、治安、防火等方面的规章制度。

4. 总包方对现场实施奖惩的有关规定。

5. 有关事故报告、调查、统计、责任划分的规定。

6. 对分包方人员进行安全教育、考试及办理施工人员进入现场应履行的手续等要求。

7. 分包方必须按照生产经营单位的要求提供相关材料，接受安全资质和条件审查。

8. 分包方不得擅自将工程转包、分包和返包，在工作中遇有特殊情况确实需要由总包方配合完成的工作，应书面提出申请，经总包单位领导批准后，指派有关部门、班组配合完成。

9. 分包方在施工过程中不得擅自更换工程技术管理人员、安全管理人员以及关系到施工安全及质量的特殊工种人员，特殊情况需要换人时须征得总包单位的同意，并对新参加工作人员进行相应的安全教育、培训和考核，合格后方可使用。

10. 分包方不得使用童工，施工人员不得有承包工程的职业禁忌病。

第1条 职业键康、安全管理目标

1.1杜绝重伤、死亡安全生产事故的发生，安全生产负伤率控制在3‰人次以内，且安全事故实际赔付损失不超过本合同价款的0.1‰。

1.2现场内的事故隐患整改率必须保证在规定时限内100%达到标准，杜绝杜绝重大安全隐患。

1.3乙方必须保证具备并予以保持甲方制定的安全文明施工管理目标要求的内业和现场条件。

1.4乙方对作业人员的安全教育到位率为100％，特种作业人员必须持证上岗,持证率为100％。

1.5现场内不发生火灾事故,火险隐患整改率必须保证在时限内达到100%。

1.6确保通过各级达标检查和其他各级各类安全生产/文明施工检查,完成并保持甲方确定的文明施工、安全管理目标。

环境目标指标：

（1）．噪音排放达标

(土方施工：***<75dB，夜间<55 dB)

(结构施工：***<70dB，夜间<55 dB)

(装修施工：***<65dB，夜间<55 dB)

（夜间指晚上22：***：***）

（2）．现场扬尘排放达标：***，现场主要运输道路硬化率达到100%。

（3）．运输遗洒达标：***。

（4）．生活及生产污水达标排放：***。

（5）．施工现场夜间无光污染：***，夜间施工照明灯罩的使用率达到100%。

（6）．固体废弃物实现分类管理，提高回收利用率。

（7）．最大限度降低水电能源消耗。

第2条 甲、乙双方职责及义务

2.1甲方应按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

2.2甲方应定期组织对乙方施工现场安全生产进行检查，并监督乙方及时发现处理的各种安全隐患；乙方必须服从甲方发出的关于现场整改的指令。

2.3甲方要定期召开安全生产会议，总结阶段安全生产工作，部署下阶段安全生产工作计划，并及时传达国家及企业有关安全生产的精神。

2.4甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，制定安全管理各项规章、制度，制定安全生产策划并组织实施。向乙方交底有关安全生产管理制度、规定和要求；在工程施工前，甲方应及时进行安全施工技术交底，并派驻现场管理人员（安全员、施工员、设备员、技术员），督促分包方安全技术措施的落实,指导和支持分包方开展各项安全管理工作。

2.5有权对分包方违章指挥、违反劳动纪律、违章作业，不按交底要求采取安全防护措施和实施分部（分项）工程作业，不按时有效整改现场存在的安全隐患，进行处罚。

（二）分包方的权利与义务

1、委派专人在现场负责分包方日常安全管理工作，要求具备安全生产考核C类证，并上交项目部备案。

2、开工前向总包方提供安全生产许可证、现场负责人安全生产考核B证、现场专职安全员的安全生产考核C证，并将以上证件交总包方安全部备案。

3、架工、电工、焊工、汽车司机、汽车吊司机、指挥、挖机司机等特种作业人员进场的同时，分包方必须向总包工程部、安全部提供特种作业人员上岗证件，做到持证上岗、人证合一。

4、杜绝死亡事故、重大机械事故及重伤事故，合同工期以内千人轻伤负伤率控制在3‰之内。

5、严格执行总包方制定的管理制度及标准图集等实施标准，施工现场安全质量符合规范及总包方标准图集要求。严格遵守安全生产的规章制度和安全技术操作规程,组织施工过程中，必须保障劳动者在生产中的安全和健康。

6、负责组织本单位人员学习国家安全法律、法规、规范和标准，抓好本单位人员安全培训教育，做到三级安全教育率达100%。分包方自行安排本单位班组安全教育，班组安全教育时通知总包方安全工程师参加，总包方安全工程师有权检查分包方人员的班组教育情况。未经安全教育的人员不得进入施工现场作业。如因,未先教育而上岗的人员发生安全事故，分包方应承担事故全部经济赔偿及因事故发生的相关费用。

7、负责组织本单位班组在工程施工中的安全技术交底，具体组织实施各项安全技术措施，做到进入施工现场人员安全交底率100%。 交底内容总包方随时进行检查。

8、接受总包方对其承包工程安全生产、文明施工工作的检查与监督，参加总包方定期的安全检查，并对在检查中提出的问题具体组织实施整改。

9、分包方项目经理与现场专职安全员应及时参加总包方每周召开的安全例会,并向总包方报告本单位近一周内的安全生产、文明施工情况。

10、积极配合总包方现场管理人员（安全员、施工员、技术员），监督本单位班组员工正确使用防护用品，对总包方提出的整改措施在规定的时间内按要求组织整改，并接受复查。

11、乙方应配备在施工生产过程中的个人防护用品，进入施工现场作业人员必须戴安全帽，严禁穿高跟鞋、硬底鞋、打赤膊进入施工现场，在现场内严禁打架嘻闹。

12、负责对作业工人进行施工现场内存在的危险源进行交底，每天通过班前安全活动对其进行提示。

13、进行动火作业时，必须由总包方开具动火证方可进行施工。

14、在施工过程中必须遵守临时用电,机械设备的管理规定,现场配备的三级开关箱以及用电机具的使用必须符合JGJ46规范要求。

15、按总包方在施工现场指定的场地堆放材料，材料堆放要求整洁，堆放高度要符合安全管理要求，保证道路的畅通无阻。施工区域做到工完场地清，每天派专人维护。

16、不得擅自拆除现场安全防护设施，确属于施工需要要拆除安全防护设施时必须事前，书面形式经总包方现场施工员同意，安全部报备。并在施工完毕后按总包方的要求进行恢复和验收确认。

17、进场后在总包方的协调下加强治安管理，包括组织办理暂住证、进行婚姻及计划生育情况的登记，对于国家相关政策及地方法规所规定的行为加强控制。

18、自行采购的物资、机具自行保管，指定人员参加总包方的治安小组，确保现场财产和人员不受场内外人员的侵害。

2.6乙方应严格遵守甲方制订的各项安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度；安全生产岗位责任制度安全检查制度；安全生产奖罚制度；安全教育制度等各项管理制度。

2.7乙方应采取合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

2.8乙方人员在进入施工现场进行施工作业前，必须将作业人员及管理人员的身份证复件，和管理人员、作业人员花名册提交给甲方工程部、安全部备案。

2.9施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，甲方必须制定相应的安全技术措施，乙方配合甲方要求在施工现场设立相关的安全标志牌。

2.10施工现场发生工伤事故，要按照“四不放过”的原则进行调查处理，由责任方承担一切经济损失和相应的法律责任。

2.11乙方应保证施工现场内的各种物料必须分类堆码整齐并挂牌，做到“工完场清”，并在工人可能经过的场所提供充足和适应的照明。

2.12 特种劳动防护用品（包括“三宝一器”：***，安全带，安全网，漏触电保护层)购买、验收、发放、使用、更换和报废统一由甲方负责，统一采购、统一发放和统一管理，费用由甲方代付代扣。

第3条 用工制度

1、分包方必须遵守《劳动法》及与施工现场有关的相关法律法规，应与作业人员签订书面用工合同，明确工资待遇，和用工性质。

2、分包方应遵守总包方及其上级制定的有关协助队伍的管理规定、办法以及总包方的其它的关于分包管理的相关制度及规定。

分包方的新进场人员必须以书面形式报告总包方，对作业人员、特种作业人员的人数、姓名、年龄等相关信息进行登记，并交总包方工程部、综合办和安全部进行备案。未经安全教育和登记的人员不得进入施工现场作业。

3、使用农民工作业人员必须年满18周岁，男姓严禁超过55周岁，女姓严禁超过50周岁，严禁使用未成年人员和超龄人员。

4、对女职工要实行特殊劳动保护，严格执行《劳动法》第七章所规定的禁忌从事的劳动范围。

第4条 奖励与处罚

1、对施工作业班组存在安全管理不严，玩忽职守，存在违章指挥、违章作业,违反劳动纪律造成伤亡事故或重大机械事故除追究事故责任外，所有发生的经济损失由分包方承担，同时总包方对分包方按以下标准进行一次性处罚。

（1）每死亡1人罚款20000元；

（2）每重伤1人罚款10000元；

（3）重大机械责任事故每台次罚款 10000元。

2、对发生事故未及时上报或隐瞒不报的，造成对企业影响的,罚款2000元。

3、对业主、监理或建设主管部门提出的安全隐患,总包方下达通知后更改不力的或拒不整改，罚款2000元。

4、进入施工现场不戴安全帽的、穿高跟鞋、拖鞋、硬底易滑鞋上高处的，罚款 100元/人次，重复出现加倍处罚。

5、在总包方通知禁止作业的无安全措施和防护条件的地方,私自进行作业的，罚款100元/人次。

6、高处作业不按要求佩戴安全带的,总包方一经指出，拒不执行的罚款200元/人次。

7、随意挪动和拆除安全防护装置、设施及安全标志、标牌等，罚款100元/人次。

8、酒后上班者，罚款100元/人次；酒后高处作业的罚款200元/人次。

9、无证的或没有遵守相关操作规程规定操作大型机械设备的罚款100元/人次。

10、违章指挥的罚款200元/人次；

11、施工现场私自乱接拉电线的罚款当事人50元/人次；所属班组100元/次。若因短路等原因造成电器元件烧坏的双倍赔偿。

12、在施工现场乱堆放材料的,影响现场文明施工的,每发现一处罚款500元。

13、在工地内发生斗殴事件的,双方班组罚款 ****** 0元,并按实支付其医疗费用。

14、分包方所有人员必须遵守总包方方制定的各项安全生产、文明施工管理制度：***

（1）严禁翻越工地围墙及大门，抓住一人次罚款50元；无理取闹为难保安，影响保安正常工作的一人次罚款50元；严重的交公安部门处理。

（2）必须保持施工现场、生活区、办公室的墙面不乱写，否则一人次罚款50元；施工现场、生活区、办公室内不乱丢脏物，否则一人次罚款50元；施工现场、浴室内禁止便溺，否则一人次罚款50元；凡故意不关掉水龙头者罚款50元。

（3）爱护公物，不损坏公物，否则按原价加倍处罚。

（4）不允许在工地内养狗，发现一只，罚款500元。

（5）不使用大灯泡（100W以上）照明，不用可燃材料做灯罩,不乱搭炉灶、不烧电炉、汽油炉、柴油炉,不用汽油、煤油等易燃液体引火，不乱放烟花爆竹等引火物，爱护消防器材和设施，否则每发生一项一人次处罚50元。

（6）工地内严禁堵博，一经发现没收赌具赌金，并处以100元的罚款性质恶劣，金额较大的，交公安机关处理。

15、未履行前款乙方应尽的义务，视情况处罚500—2000元；

16、未执行前款用工制度视情况处罚500-2000元；

分包方达到以下要求，将给予奖励：

乙方在合同期内，能积极配合项目开展创优创奖工作，并为项目的创优创奖工作作出了相应的贡献，视情况给予乙方奖励 ****** 00元；

乙方在工程完工后，如按安全管理目标要求完成各项目标指标，甲方将在项目竣工结算完成后对乙方一次性给予人民币20000元（贰万元）奖励；如未能按要求完成安全管理目标，视情节严重与否，甲方有权给予乙方50000－200000元不等的罚款,从工程进度款中扣除。

总包方对工程项目施工的所有分包每月进行一次综合检查评比，评比结论中最后第一名处以1000元的罚款，倒数第二名处以800元的罚款，第一名奖励2000元,第二名奖励1000元。

有关的奖罚分包方必须无条件接受。

第6条 争议的处理

本合同履行过程中产生争议，双方应本着友好协商的态度解决；协商不成的，向长沙仲裁委员会申请仲裁。

第7条 其他补充条款

本安全生产管理协议书分包合同的组成部分，与分包合同具有同等法律效力。

第8条 协议书

本协议书具有同等法律效力。

第9条 有效期

自合同签订之日起生效至合同书的截止期同时截止。

（此页无正文）

甲方：（章） 乙方：（章）

法定代表人：***：

或委托代理人：***：

电 话：***：

附件八

廉政建设协议书

承包人：*********限公司 （以下简称甲方）

分包人：***（以下简称乙方）

为了保证甲、乙双方合作的公平和公正，预防甲方利益受到双方经济合同之外各种不正当行为的损害，甲、乙双方经过共同协商，一致认为在双方签订的分供方（包括劳务、材料设备、分包）合同 （以下简称合同）约定条款的合作基础上，签订本协议以保证合作双方员工的廉洁自律，保护国家和协议双方的合法权益。据此，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任协议书，以资共同遵守。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于工程建设和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目相关合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的， ******三公司 主管部门或纪检监督部门举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不得向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

（三）不得参加有可能影响公正执行公务的乙方的宴请、健身和娱乐等活动。

（四）不得向乙方介绍或推荐其配偶、子女及其他亲属参与乙方同甲方建设项目有关的经济活动。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不得以任何理由向甲方、项目建设方、监理及政府行政监管等相关方人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不得以任何理由为甲方、项目建设方、监理及政府行政监管等相关方人员报销应由其个人支付的费用。

（三）不得以任何理由邀请甲方、项目建设方、监理及政府行政监管等相关方人员参加有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予以下相应处理；乙方获取的不正当利益应返还甲方；给甲方造成损失的，乙方除支付违约金外还应全额赔偿甲方的损失；给甲方造成损失的情节严重的，甲方有权解除分供合同；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

1、乙方为甲方工作人员及其家属报销应由个人支付的开支费用或发放报酬，此事一经查实，乙方应按报销或发放报酬的金额的 5 倍向甲方支付违约金；

2、甲方人员索贿，乙方不向甲方举报且满足其要求的，或乙方为谋取不正当利益主动向甲方工作人员行贿的，此事一经查实，乙方应按行贿的金额的 5 倍向甲方支付违约金。

第五条 本责任协议书作为甲、乙双方分包（劳务）合同的附件，与分包（劳务）合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任协议书的有效期为甲、乙双方签署之日起分包（劳务）合同结算完成、款项支付完毕时止。

第七条 本协议份数同合同份数。

甲方举报电话：***—****

通讯地址：*********三公司 纪检监督工作部

邮政编码:***

邮箱：********* cscec.com

甲方：***

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方：***

法定代表人或授权代表：

联系电话：

附件九

安全生产管理协议书

发包方（全称）：***（以下简称甲方）

分包方（全称）：***（以下简称乙方）

根据《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程 分包安全管理事项协商一致，特签订本协议。

在该工程分包合同的执行上，本安全生产管理协议书具有优先适用效力。

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

二、分包范围及内容

1.分包工程范围：

2.分包工程内容：

三、乙方资质情况

1.资质证书号码：

2.资质专业及等级：

3.安全生产许可证号码：

4.安全生产许可证复审时间及有效期：

四、人员配备

1.甲方项目安全总监为 电话为 。

2.乙方项目现场负责人（姓名）：***

B证 电话为 。

乙方项目安全负责人（姓名）：***

C证 电话为 。

五、乙方安全管理目标

（一）事故控制目标

1.杜绝生产安全责任事故。

2.杜绝直接经济损失超过 100万元的危险性事件，杜绝严重不良社会影响事件。

3.杜绝职业病、群体性公共卫生等危害性事件发生。

4.杜绝火灾事故、坍塌事故、大型设备事故。

5.不出现职业健康损誉事件。

（二）现场安全管理控制目标

1.项目负责人、专职安全管理人员安全考核证书持有率：***%

2.专职安全管理人员配备到位率：***%

3.特种作业人员有效证件持证率：***%

4.安全生产投入足额及时到位率：***%

5.管理人员和工人安全培训率：***%

6.班前安全活动组织率：***%

7.隐患及时整改率：***%

8.自带机械设备、机具合格率：***%

9.自行采购劳动防护用品合格率和配备率：***%

10.危险性作业（爆破作业、吊装作业、动火作业、临时用电作业等）旁站率：***%

（三）市场行为控制目标

1.杜绝《安全生产许可证》被暂扣或吊销。

2.杜绝因安全生产原因导致全国或区域停牌。

3.杜绝项目安全标准化考核被政府主管部门考核为不合格。

4.杜绝因安全生产原因导致被市级/区级及以上行政主管部门通报批评和行政处罚。

5.不得因安全生产原因被县级以上信用评价系统通报、扣分。

6.杜绝因工伤事故未及时处理，导致的诉讼、信访举报等影响企业信誉的事件发生。

7.不得因安全生产原因被建设单位、总包、社区等投诉到上级单位。

（四）创优目标

创建 省 级安全文明标准化工地。（如：***；具体按《湖南省建筑施工安全生产标准化考评实施细则》湘建建〔2021〕199号 》文件实施，其它省份按当地文件要求落实。

六、甲乙双方权利义务

（一）甲方权利义务

1.贯彻执行国家及地方政府有关安全生产的法律法规，对施工现场安全生产管理负总责，对乙方安全生产管理进行监督检查。

2.负责制定施工现场总的安全生产规章制度和操作规程，规范现场的安全管理。

3.负责协调同一施工现场乙方与其他分包单位的安全生产管理工作。

4.负责审查乙方的资质证书、安全生产许可证、营业执照等的有效性，督促乙方及时办理延期手续。

5.负责对乙方特种作业人员的资格进行审查，建立特种作业人员台账和备案档案，对不符合特种作业资格和其他要求的人员禁止其作业或上岗。

6.负 ******行公司 级、项目级安全教育，监督乙方的三级安全教育工作；有权拒绝使用安全生产教育培训考核不合格的人员。

7.负责向乙方工程管理人员进行安全技术交底工作，由双方签字确认，并对实施情况进行监督；监督乙方向作业人员进行方案交底和安全技术交底工作。

8.负责建立“班组长周培训”机制，将班组长安全周培训工作纳入项目安全培训计划，负责督促指导乙方开展班组班前安全活动。

9.负责编制符合本工程特点的安全技术方案、技术措施；督促乙方专项施工方案和安全技术措施的编制、审核、批准工作，组织乙方专项安全方案向建设单位和监理单位的报审工作，监督专项安全方案的实施。

10.负责组织乙方及相关方，进行施工现场的安全生产的各项验收工作，定期召开生产安全例会，协调解决乙方关于安全生产的合理意见和要求。

11.对乙方分包范围内职业病防护设施的有效性和为作业人员提供个人使用的职业病防护用品进行监督，对于不符合相关规定的责令乙方完善配备。

16.根据分包合同约定，为乙方提供符合安全要求的安全防护设施、机械设备、临时用电设施、消防设备设施、仓库、办公设施、生活设施（具体范围以分包合同为准）。

17.对乙方采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件进行监督，并在进入施工现场前进行查验，合格后方可使用。

18.对乙方使用的临时设施、安全防护用品进行检查和验收，对不符合安全要求和项目管理规定的设施和防护用品有权要求拆除、更换。

19.对分包施工区域进行安全生产和文明施工检查。对检查中发现的安全隐患发出限期整改通知，有权责令整改、停工整顿或进行经济处罚。

20.对乙方违法、违章、违纪行为，进行现场停工整顿、暂停支付工程款及按有关文件规定处罚。

21.对乙方违反安全生产标准、操作规程、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为的人员，甲方有权予以制止、下达整改通知、罚款、停工整顿或清退出场等。

22.负责建立项目部安全管理资料，甲方有权要求乙方提供相应的安全管理资料。

23.按规定足额使用安全措施费用，对乙方安全措施费用投入使用情况进行监督。

24.负责编制施工现场生产安全事故应急预案，并对乙方人员进行交底和培训，并组织应急演练。

25.按合同约定办理相关保险，甲方负责本项目的安全生产责任保险的投保；督促乙方及时办理工伤保险和意外伤害险等的投保。

26.依据分包合同约定收取乙方安全生产保证金，并依据相关考核情况进行扣罚、没收或返还。

27.负责组织对乙方进行安全生产考核，根据公司和项目的考核结果对乙方进行奖罚或实行退出机制。

28.依据本协议和施工合同向乙方行使的任何监督管理、审查确认行为，并不减轻或免除乙方依据法律法规、政府规定、合同协议约定及项目规章制度规定的应承担的任何安全生产工作内容及责任。

29.法规规定的甲方应承担的其它责任。

（二）乙方权利义务

1.贯彻落实国家及地方政府有关施工现场安全生产的法律、法规和甲方的管理制度，建立分包安全生产保障体系；对分包范围内的安全生产工作进行落实、检查和管理，对分包施工区域的安全生产负有主要责任。

2.建立健全本单位安全生产责任制度并定期进行考核，制定本单位安全生产教育培训制度，安全生产规章制度和操作规程。

3.严格按照法律法规规定，不得承接、承建超越资质范围的施工任务，不得将分包项目转包、违法分包或挂靠等。

4.向甲方提交有效的资质证书、安全生产许可证、营业执照等证照，对需要延期的证照及时办理延期手续，并交付甲方验证备案。

5.必须按照法律法规的要求在施工现场配备足额的专职安全管理人员，安全管理人员必须持有安全生产考核合格证书。

6.人员进场，必须配合甲方进行实名制管理，及时如实向甲方填报进场人员的姓名、性别、年龄、工种、本工种工龄、家庭住址、身份证号、教育培训、既往病史情况等信息；特种作业人员进场时，还需提交有效的特种作业人员资格证书，并按规定及时组织对特种作业人员参加年审，严禁安排无证人员上岗作业。

7.严禁雇佣童工、未成年工、不适宜从事有关工种的作业人员及身份不明的人员。

8.负责所有进场人员的体检工作，并向甲方提供正规医疗机构出具的体检报告，严禁人员带病进场。

9.必须组织进 ******的公司 级、项目级安全教育；乙方负责本单位进场人员的三级教育；不得安排未经安全教育或安全教育不合格人员上岗作业。

10.必须组织工程管理人员参加甲方组织的安全技术交底，并在交底记录上签字；乙方负责编制所分包工程的各类专项方案、安全技术措施，并报甲方审核备案，要对作业人员进行安全技术交底。

11.必须按图纸、标准和规范以及专项安全方案、安全技术措施、安全技术交底和安全操作规程进行作业。

12.现场负责人要参加甲方组织的安全例会、安全学习及专项活动，及时报告安全生产状况。

13.负责分包范围内职业病的防治工作，按规定为现场人员配置劳动保护用品，并正确佩戴使用。

14.组织进场的机械设备、机具、安全防护设施用品、临时用电设施以及自制自建的其他设施应符合国家、地方、行业标准，及时向甲方申报及验收，并对其安全性和使用维护负责，不合格的严禁使用。

15.按合同约定设置、维护分包范围内的安全防护设施，对甲方提供的各类设施负责按规定使用、维护、保养和维修，

不得随意拆除施工现场的各类安全防护设施、警示设施，本单位施工前后，均须办理安全防护设施移交手续。

16.实施爆破作业、在放射性、毒害性环境中施工（含储存、运输）、及使用放射性、毒害性、腐蚀性物品施工时，应在施工前14天以书面形式通知甲方，具备并完善安全防护措施，报甲方认可后方可实施。

17.发现直接危及人身安全的事故隐患及紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所并立即上报甲方现场负责人（或安全负责人）。

18.有权对施工现场安全生产工作提出合理意见和建议，有权拒绝执行各方违反安全生产法律、法规的指令，对造成后果的违章指令有权检举和控告。

19.接受甲方、业主（含第三方检测）、监理以及政府主管部门的检查监督，并按整改通知单要求进行整改。

20.对承包范围内的安全生产工作进行检查，并将排查出的安全隐患进行公示，分包方企业负责人和分管安全生产负责人要每月不少于1次安全带班检查。

21.如果发生因工伤亡事故，乙方应立即以最快捷的方式通知甲方的项目主管领导，向其报告事故的详情，由甲方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门，同时应积极组织抢救工作并采取相应的措施，保护好现场。

22.要积极配合上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因乙方隐瞒不报、作伪证或擅自破坏事故现场，所造成的一切后果均由乙方承担。

23.应积极做好事故的善后处理工作，应负责伤亡者及其家属的接待善后工作，因不能积极对事故进行善后处理而产生的一切后果由乙方承担。

24.负责完成合同约定施工任务的安全资料，并根据甲方要求及时提供所需的安全资料。

25.按规定足额使用安全生产费用，并统计、归集到位。

26.根据甲方应急预案的要求，建立救援体系，落实救援措施；参加甲方组织的应急培训教育和应急演练。

27.负责为己方管理人员及作业人员办理工伤保险、为从事危险作业的人员办理意外伤害保险以及为自有财产等办理保险等并支付相关保险费用。

28.对由于不服从管理或自身原因等非甲方原因造成的安全隐患损失、工期延误、安全事故赔付等承担主要责任。

29.落实项目危险源管控要求，对本单位作业人员履行交底告知义务；对交叉作业的区域，施工前应提前申请、告知甲方，以便做好作业协调或采取防护措施

30.法律法规规定的分包方的其他安全责任。

七、安全保证金及责任追究

1、甲指分包安全保证金及责任追究

乙方（甲指分包）签订本协议之日起一周内，参照建五三安字【2021】51号文，向甲方缴纳安全履约保证金（合同额小于等于100万的，按合同额3％缴纳，合同额小于等于1000万的，100万部分缴纳3％，超出部分按2％缴纳，合同额大于1000万的，1000万部分缴纳2％，超出部分按1％缴纳，缴纳方式可以为现金或见索即付保函）合计金额人民币（大写） 元（¥ ）。或甲方从乙方月度工程进度款中扣留 %作为乙方交纳的安全履约保障金。对业 ******按公司 要求缴纳保证金的，甲方一律拒签分包合同。

2、乙方（总包自行进行的专业或劳务分包）的安全履约保证金参照主合同条款内履约保证金执行。

3、乙方施工期间违反相关安全管理规定，由甲方规定对乙方进行处罚，乙方将罚款在处罚下达三日内上缴甲方，若逾期未交纳或交纳不足，甲方直接从乙方安全履约保证金或工程进度款中扣罚。

4、工程完工，办理验收移交且人员、设备、物资全部离场后14天内，甲方将剩余安全履约保证金无息返还乙方。

5、因乙方原因发生的安全生产事故，根据局、公司现行最新文件或已签订的合同及相关承诺书执行经济损失责任分担，甲方可针对乙方发生安全生产事故的经济损失及事故舆论影响对乙方 ******加公司 ******加公司 投标等处罚措施。

6、造成较大及以上事故的， ******加公司 投标。

7、虽未发生安全生产事故，因乙方原因造成甲方重大经济损失和信誉损害的，参照第5条、6条进行处理。

八、其他

未尽事宜双方协商解决，当合约双方发生争议时，先行协调，协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

本协议一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各持两份，自协议书签订之日起生效。

本协议书所附《安全管理要求》，对甲乙双方的权利、责任和义务进一步进行细化和明确，与本协议书具有同等法律效力，以下无正文。

甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

法定代表人（委托代理人）：***

项目经理：***：

电 话：***：***

年 月 日 年 月 日

附件十：

临时用电安全管理协议

总包方（全称）：***（简称甲方）

分包方（全称）：***（简称乙方）

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针，保证施工用电安全，根据甲乙双方签订的《安全管理协议书》，特制定本协议。

一、甲方的责任、权利和义务

1、甲方应按照《GB50194—2014建设工程施工现场供用电安全规范》、《JGJ46—2005施工现场临时用电安全技术规范》的标准及为乙方提供符合标准要求的电源。

2、甲方在为乙方提供的电源箱应设置第一、二级保护线路和设备的漏电保护装置，并经甲乙双方技术负责人及分包现场负责人验收合格后并单独签定电气设备设施（验收）移交单后，交由乙方使用。

3、甲方应乙方要求提供专用二级箱（含箱内专路专闸）时，甲方应同乙方单独签定电气设备设施（验收）移交单，该移交单经双方对电源验收合格交接签字后生效。

4、甲方针对临时用电施工组织设计、安全用电技术措施及注意事项等向专职电工和各类用电人员（如：***）履行技术交底手续，交底资料由双方签字并注明交底日期。

5、甲方应定期对临时用电工程的接地电阻值、电气设备绝缘电阻值、漏电保护器等进行检测，对发现的问题及时处理，并留存相关记录。

6、甲方定期组织专职电工和各类用电人员进行临时用电安全教育和培训，提升专职电工和各类用电人员的安全用电意识。

7、甲方项目部管理人员应做到不违章指挥，并及时纠正和制止施工作业人员违反安全用电的行为。

8、甲方负有对乙方安全用电进行监督和检查的责任，对发现乙方施工现场和生活区宿舍临时用电中存在的问题或安全隐患用书面形式提出整改要求，乙方有义务按甲方提出的整改要求进行整改与回复，如乙方未按要求进行整改或拒绝整改，甲方有权停电并用书面形式通知乙方，对乙方严重违章行为根据有关规定有处罚的权利。

9、甲方应为乙方配置符合国家标准和符合建筑行业标准、地方标准、企业标准化的三级箱及开关箱，相关费用在工程款中扣除。

二、乙方的责任、权利和义务

1、乙方必须严格执行《GB5 ****** 4建设工程施工现场供用电安全规范》、《JGJ46—2005施工现场临时用电安全技术规范》及国家、地方、企业等相关法律法规、规范标准、规定等要求，严格执行甲方制定的《临时用电安全管理协议书》并接受甲方的监督管理。

2、乙方进场前必须将本单位所需用电电源负荷及数量上报甲方，由甲方批准后根据甲方制定方案措施由乙方负责实施。乙方未上报用电申请、用电申请未经甲方批准或批准后不按甲方制定方案措施实施的，由此造成的责任后果，由乙方承担。

3、乙方必须配备持证上岗的电工，负责对乙方施工范围内的临时用电设施及施工机具进行检查和维护，及时对发现的临时用电问题、隐患进行维修和处置。

4、乙方必须保证专业电工人证相符，各类用电人员必须通过相关教育培训和技术交底，考核合格后方可上岗工作。

电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并应有人监护。

各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能，并应符合下列规定：

（1） 使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品，并应检查电气装置和保护设施，严禁设备带“缺陷”运转；

（2） 保管和维护所用设备，发现问题及时报告解决；

（3） 暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关，并应关门上锁；

（4） 移动电气设备时，必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。

5、乙方应执行安全技术交底制度，对本方的用电单位或个人进行临时用电安全技术交底，避免违章操作和误操作，确保施工用电安全。

6、乙方管理人员必须监督专业电工和各类用电人员劳保用品的正确佩戴和使用，及时纠防护用品佩戴不正确的行为，严禁违章作业。

7、乙方任何人员不得砸撬破坏配电设施和电气线路，必须严格服从甲方管理人员的监督管理。

8、乙方班组长和专业电工负责每天施工前进行隐患自查，对发现的临时用电安全隐患要及时处理并上报项目安全部。

9、乙方应定期和不定期对临时用电工程的接地、设备绝缘和漏电保护器进行检查和维修，发现安全隐患及时消除，并建立维修检查记录。

10、乙方自行提供的配用电设备、设施、工具、线缆必须满足规范及甲方要求，如乙方不按照规定要求配置，甲方有权禁止其入场使用并要求乙方立即整改。

11、乙方应配置符合建筑行业标准、地方标准、企业标准化的开关箱；使用的交流电焊机必须装设二次降压专用防触电保护装置。

12、乙方的电气机械设备必须做到“一机、一箱、一闸、一漏”，且满足“三级配电，三级保护”的安全使用要求，开关箱应优先使用工业插座，不得违规违章使用不符合用电安全标准的电气元件及插座。

13、用电设备在操作人员离开时应按规定和规范拉闸断电，闸箱上锁，确保用电安全。

14、电动建筑机械和手持式电动工具的选购、使用、检查和维修应遵守下列规定：

（1） 选购的电动建筑机械、手持式电动工具及其用电安全装置符合相应的国家现行有关强制性标准的规定，且具有产品合格证和使用说明书；

（2） 建立和执行专人专机负责制，并定期检查和维修保养；

（3） 接地符合《JGJ46—2005施工现场临时用电安全技术规范》第5.1.1条和5.1.2条要求，运行时产生振动的设备的金属基座、外壳与PE线的连接点不少于2处；

（4） 漏电保护符合本《JGJ46—2005施工现场临时用电安全技术规范》第8.2.5条、第8.2.8～8.2.10条及8.2.12条和8.2.13条要求；

（5）按使用说明书使用、检查、维修；

（6）手持电动工具的负荷线，必须按照额定容量选用无接头的橡皮护套铜芯软电缆。

15、乙方使用的电源线必须使用橡套缆线，不得使用塑料软线和任何违规、违章电器电源线。

16、开关箱与所控制的用电设备水平距离不得大于3米，与分配电箱的距离不得大于30米。配电箱、柜放置应平稳，移动式配电箱不得置于地面上随意拖拉，应放置并固定在安全处，其箱底与地面的垂直距离应大于0.8米，小于1.6米。

17、乙方使用220V及以上电压照明设备，室内高度不得低于2.5m，室外高度不得低于3m。现场使用的流动碘钨灯必须使用全封闭式灯具。在室内灯具高度低于2.5m和在潮湿及特殊场所必须使用小于36V安全电压照明。不得使用任何违规、违章电器、照明用具和电源电线、电缆。

18、乙方对甲方在安全检查中提出的关于安全用电方面存在的问题或隐患应按要求认真进行整改和回复、否则甲方有权对其采取停工、经济处罚等合法处罚方式。

19、乙方因违反上述协议和违章使用移交设备设施造成的一切后果，由乙方负全部责任及经济损失。

三、其他

1、本协议书的签订并不免除分包方应承担的协议中没有提及而国家法律、法规有相关规定的责任。

2、本协议书一式肆份,总包方贰份,分包方贰份。肆份具有同等效力,有效期为签订之日起至分包方退场时终止。

总包方：***:***

委托代理人：***：

项目经理：***：

年 月 日 年 月 日

附件十一：

消防安全管理协议书

总包方（全称）：***（简称甲方）

分包方（全称）：***（简称乙方）

为加强施工现场消防安全管理，对分包方安全施工进行管理、监督，有效地预防、控制火灾事故的发生，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工现场的顺利进行，依据《中华人民共和国消防法》、法律、法规、相关条例、标准和政策、办法、通知等，双方就本工程施工消防安全达成如下协议，协议未尽事宜双方按照国家和地方的有关法律、法规、条例、规范、规程办理。

一、管理目标

杜绝发生重大火灾责任事故；杜绝因火灾事故导致的人员伤亡和重大经济损失。

动火作业安全技术标准

（一）动火等级按一、二、三级动火的情况划分

1、一级动火。（施工现场严禁实施，应采取措施降为二级动火）

（1）禁火区域内。

（2）油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器及与其连接在一起的辅助设备。

（3）各种受压设备。

（4）危险性较大的登高焊、割作业。

（5）比较密封的室内、容器内、地下室等场所。

（6）现场堆有大量可燃和易燃物质的场所。

2、二级动火。

（1）具有一定危险的非禁火区域内进行临时焊、割等用火作业。

（2）小型油箱等容器用火作业。

（3）登高焊、割等用火作业。

3、三级动火。

在非固定、无明显危险因素的场所进行用火作业，属作业。

三、甲方的责任、权利和义务

1、贯彻和落实国家和地方消防安全法律、法规，对施工现场和生活区的消防安全工作负总责，对施工现场和生活区的消防安全进行全面的管理、监督、检查和指导。

2、对现场工人进行消防安全教育，对不接受培训、教育、考核或考核不合格以及经审查有其它不符合规定的人员有权拒绝其进入施工现场或清退出场。

3、建立健全各项消防安全管理制度和操作规程，并督促落实。明确岗位消防安全责任，建立施工现场消防组织机和现场义务消防队组织，对特种作业人员进行登记、建档备案。

4、总包方应为分包方单位创造良好的作业环境，提供安全防护设施、消防设施、供电设施、临时用水设施、大型机械设备符合国家和本省（市）的有关标准。

5、在涉及现场用火或消防安全的分项施工前，检查（审批）是否按照要求进行相应的安全技术交底、消防安全作业条件、相关消防安全制度是否落实。

6、严格落实有关动火管理制度。分包方因施工需要，须在总包单位承包范围内动用明火的，须向项目部提交动火证或办理动火申请。动火审批程序：（1）一级动火作业由项目负责人组织编制防火安全技术方案，填写动火申请表，报企业安全监督部门审查批准后，方可动火。（2）二级动火作业由项目责任工程师组织拟定防火安全技术措施，填写动火申请表，报项目安全生产监督管理部门和项目负责人审查批准后，方可动火。（3）三级动火作业由所在班组填写动火申请表，经项目责任工程师和项目安全生产监督管理部门审查批准后，方可动火。

7、负责对乙方在施工现场、生活区用火、用电、使用易燃易爆危险化学品、防水作业、材料储存进行监督、检查，对分包方的违章、违纪和安全隐患进行纠正和处罚，并责令整改。分包方整改不力或不进行整改，有权停止分包方施工。

8、定期召开施工现场消防安全会议，组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，协调和处理施工现场的消防安全问题。

四、乙方的责任、权利和义务

1、贯彻落实各级政府、相关部门及总包单位有关施工现场消防安全的法规和甲方的消防安全管理制度，对所属施工区域和生活区的消防安全工作负责。

2、负责建立健全本单位的防火责任制，成立义务消防队组织，明确消防安全责任人、专职消防安全管理人员。按照甲方的要求提供现场人员花名册和特殊工种人员操作证的复印件及有关资料。

3、电（气）焊工、电工等特种操作人员必须持证上岗。动火作业前必须按动火审批程序开具动火证，施工现场严禁实施一级动火，二级动火作业前分包单位应向总包单位项目责任工程师（现场施工员）书面汇报动火部位、用火性质，配合项目责任工程师（现场施工员）拟定防火安全技术措施，填写动火申请表，报总包项目安全生产监督管理部门和总包项目负责人审查批准后，方可动火。三级动火作业前分包单位的作业班组应填写动火申请表报分包单位现场负责人，经总包项目责任工程师和项目安全生产监督管理部门审查批准后，方可动火。

分包单位现场动火应配备监护人和消防器材。开具的动火证当日有效，施工区域和作业项目发生变更，必须重新开具动火证。在操作中应确保高层、外檐、孔洞周围作业对电气焊、割产生的火花、焊渣有接档和封堵措施，并避免和防水施工、冷却塔安装等易燃危险性作业同时交叉进行；要清除周围易燃和可燃物，必要时可先对易发生火灾区域进行浇水降低火灾风险，配备灭火器材或灭火用水（严禁用水或导电介质灭电气火灾）、灭火干砂，并设专人看火监护（作业完成后对动火范围内易发生火灾区域洒（浇）水防阴燃）。禁止非专职焊工、气割工进行操作。

4、负责对本单位在施人员进行消防法律、法规、制度、操作规程和施工现场火灾危险性教育，积极组织人员参加总包单位开展的消防应急演练，进行报火警、扑救初起火灾和自救逃生知识、技能教育。对施工现场采用的新工艺、新技术、新材料或使用的新设备必须了解、掌握其安全消防技术特性，经培训教育后方可上岗作业。

5、现场办公室和仓库不得存放易燃易爆危险化学品和易燃可燃材料，不得在现场设置宿舍。在现场外外设置宿舍和库房的，禁止使用可燃材料做分割和围挡。乙方不得私自使用或存储易燃易爆危险化学品，必须由甲方统一存放在危险品库房。

6、现场防水、油工作业使用易燃易爆材料的，不得在在施工程内存放大量上述材料，携带当日或当班工作使用量。作业时必须与动火作业地点保持安全距离，严禁在垂直方向同时进行交叉作业。

7、分包单位使用的电焊机一、二次线必须使用合格的电缆，两头接线处使用压线设备接牢，一次线长度不得超过5米，二次线长度不得超过30米，一二次线端必须有良好的防护罩和接地装置。电焊机必须使用焊机专用漏电保护器。

分包单位使用的氧气、乙炔瓶焊割设备必须使用具有相关资质供货单位的合格压力容器瓶体和焊割具，保证使用过程中，气瓶的压力表、气管、回火防止阀性能良好，无破损情况。

8、根据总包方要求，在现场重点消防管理区域和消防设施设备处，设置消防安全标志牌。

9、分包方应负责所在施工区域和所属生活区的消防安全管理工作，制定消防应急预案及应急处置措施，保证消防设施、器材完好无损、灵敏有效，确保消防应急通道畅通。施工用水严禁使用消防系统，防止消防系统失压无法正常使用。

10、严禁挪用、破坏、损坏甲方提供的消防安全设施、器材，损坏由责任单位负责维修，丢失或损坏严重的照价赔偿并接受处罚。施工中确需拆改消防安全设施，必须书面报总包方同意，并安排专人负责施工，施工完成后必须立即恢复。

11、应进行日常自我消防安全检查，及时制止、纠正各种违章动火，在消防检查中发现的隐患和问题，应及时整改或采取必要的安全防护措施，并及时通报总包方有关部门共同协商解决，消除隐患。

12、分包方应遵守施工现场严禁吸烟的管理规定，并对由于本单位员工现场吸烟造成的后果承担全部责任。

13、积极配合消防主管部门、总包方的消防安全监督、检查，对查出的消防安全问题应及时进行整改，并将整改结果报总包方复查。

14、如发生火灾事故，分包方应立即向总包方报告，并迅速组织人员疏散和扑救，事后积极协助有关部门进行调查，迟报、隐瞒不报造成严重后果的，承担相应的法律责任。

15、因分包方原因造成的火灾事故，导致总包方或第三方人员伤亡和经济损失的，分包方承担全部经济损失和法律责任。

16、分包方应约束所雇用人员和自有员工不得在宿舍内违规使用大功率电器（大于100W）和加热、取暖设备，严禁在宿舍内烧水、做饭，或擅自改动宿舍内的电气元件。宿舍内严禁任何形式的用火，严禁在宿舍内私拉乱接电线，严禁使用“热得快”、电炉子、电饭煲、电褥子等电热器具。

17、如参与食堂经营或经许可经营食堂，食堂内使用的大功率电气蒸柜和锅具要确保安全，按照“一机一闸，一箱，一漏”标准设置。电气蒸柜不得放置在离配电箱较近的位置。食堂及储物间内严禁住人。

五、发生安全事故的处理

分包方应执行“伤亡事故报告制度”，事故发生后，分包方应立即向总包方报告或按法定要求向行政主管部门汇报，不准隐瞒不报，并全力抢救伤员，保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时，要做记录或拍照，不准破坏事故现场。分包方须积极配合总包方及总包方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察，不得提供伪证。

分包单位人员发生意外伤（亡）事故，总分双方应尽力抢救，同时保护好现场，由有关部门进行勘察鉴定，按照有关法律法规处理。不管事故的责任在哪方，分包方均必须配合总包方主动做好事故的善后处理工作。

五、其他

1、本协议书的签订并不免除总包及分包方应承担的协议中没有提及而国家法律、法规有相关规定的责任。

2、本协议书一式肆份,总包方参份,分包方壹份。肆份具有同等效力,有效期为签订之日起至分包方退场时终止。

总包方：***:

委托代理人：***：

项目经理：***：

年 月 日 年 月 日

附件十二：

交通安全管理协议书

甲方（总包单位）单位名称:***

乙方（分包单位）单位名称::***

一、目的

为进一步明确甲、乙双方在总包单位项目施工现场及日常参与场外道路交通的过程中承担的安全责任，保护保障各方安全生产秩序以及人员的生命财产安全、杜绝伤亡事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》及有关法律法规，签定本安全协议书。

协议有效期:***、物资（设备）分供合同履约时限相同

三、协议内容:

(一）甲方的安全管理责任

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，严格把关乙方的安全资质、事故预案等相关资质，核查乙方安全生产保证体系和规章制度。

2、有权要求乙方严格执行安全生产法规、标准，遵守道路交通安全管理有关规定，总包单位项目部安全管理制度和规定，熟练掌握事故防范措施。

3、按规定对乙方的各类资质证件、驾驶员持证上岗、车辆车况进行审查和备案。

4、组织对乙方运输生产过程中的安全情况进行检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

5、发现乙方违章驾驶、作业有权进行警告、罚款。

6、有权要求乙方配备、维护好随车安全应急设备和器材，并进行检查。

7、定期召开安全生产会议，及时传达有关安全生产的精神，向乙方明确安全管理要求。

(二）乙方的安全责任

1、制定交通安全事故应急预案，若发生事故应及时启动并按照救援程序予以实施。发生事故时，应积极抢险，服从统一指挥，避免事故进一步扩大，如有人员伤亡，要首先做好人员的抢救工作。

2、按法规及总包单位项目安全管理制度组织好运输作业过程中的安全检查,发现存在不安全隐患，应采取有效措施积极处理并报告甲方。

3、乙方须保证运输车辆符合国家、行业安全技术标准，安全防护设施器材必须配备到位，安全措施有效，否则将不得进行运输作业。

4、乙方应对驾驶员及施工作业人员进行专业运输设备的安全教育培训,使其具备相应的安全意识和安全技能;特种车辆驾驶员应具有相应的特种设备作业人员证。

5、乙方必须确保驾驶员参加工伤、社会保险，并办理意外伤害保险，并提供保险单复印件至甲方项目部备档。

6、运输作业人员必须统一穿戴好劳保用品，随身带好操作资格证或特种作业人员证件，便于甲方人员和上级主管领导检查。

7、乙方的场外运输作业应以书面的形式告知甲方，并注明线路、时间、驾驶员、随车辅助人员等信息，在甲方项目部（物资部门）审核批准后方可进行运输作业。若乙方场外运输作业或未按照告知书内容进行运输作业时发生交通事故，乙方需承担事故全部责任，并按照甲方相关规定接受处罚。

8、乙方场内运输作业应严格限制车速和优先让行行人，因运输车辆或设置与行人发生事故，应承担全部或主要责任。购买或租赁的电动车应严格遵守相应电动车的安全操作规程和使用说明书，并配备有可视断点的断路器元件，避免停机或停车时电动车误动作，任何情况下电动车不能作为载人工具使用，非乙方受权认可且有操作资格的电动车操作人员均视为违章操作。

9、乙方应当与乙方在总包单位项目参建的所有雇用人员及自有人员签订书面劳动合同，明确劳动关系，并应承担违法用工的法律责任。

四、其他

1、本协议书的签订并不免除总、分包方应承担的协议中没有提及而国家法律、法规有相关规定的责任。

2、本协议书一式肆份,总包方叁份,分包方壹份。肆份具有同等效力,有效期为签订之日起至分包方退场时终止。

总包方：***:

委托代理人：***：

项目经理：***：

年 月 日 年 月 日

附件十三：

拖欠款项受理方式

如您有关于付款、结算、保证金退还、质量等争议问题， ******方公司 的项目部-分公司-公司-局逐级反映，拖欠款项受理方式如下：

1、项目部:(填写项目部全称)

联系方式:(项目经理/项目书记+手机号)，电话接听时段:(每日8:***~18:***)

邮箱：（必须为项目经理/项目书记）

地址：（项目地址）

2、 ******三公司 基础设施公司

联系方式：***-****，电话接听时段：（工作日8:***~18:***）

邮箱：****55@qq.com

地址：***数字创新中心A座30楼

3、 ******三公司 （湖南）

联系方式：***-**** ， 电话接听时段：（工作日8:***~18:***）

邮箱：****3@qq.com

地址：***厦16楼

4、 ******三公司 （广东）

联系方式：***-**** ， 电话接听时段：（工作日8:***~18:***）

邮箱：****3@qq.com

地址：***数字创新中心A座30楼

5、局集采的供应商联系局总部的信访电话0731-****。

6、若双方协商调解不成，可以向以下平台反馈:

①“***服务平台”:

②中建五局官网“拖欠事项信访投诉受理方式”:

网址 https://5bur.****.com/index.html

③中建系统账款投诉平台:

网址 https://ts.****.cn/complaint

第三章 工程技术要求及工程规范

一、工程概况

见提供的招标图（施工图）和设计说明书。

二、工程技术要求

本工程技术要求详见设计图纸和设计说明书。

三、依据设计施工图纸和技术文件的要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行规范及标准规定的要求。

四、主要施工方法、主要节点进度计划、总平面布置（包括机械设备、材料堆场布置等方面）及其他要求。

第四章 图纸资料

一、工程施工图纸

二、工程标准图集清单

各投标单位根据设计图纸文件自购。

三、招标人编制的施工组织设计、方案等技术资料

芙蓉公园绿化提质工程分包招标图纸清单

信息来源：***://mall.****.cn