中建七局二公司安庆双生未来科技城一期（西片区）施工项目电梯设备采购

******二公司 安庆双生未来科技城一期（西片区）施工项目电梯设备采购

编号：***-2024FG-25

安庆双生未来科技城一期（西片区）施工

电梯设备采购

招

标

文

件

招标单位：*********限公司 安徽分公司

招标单位地址：***（普天电G座） ******限公司 3楼（采购部）

目 录

第一章 投标须知

1、招标须知前附表

2、投标人须知

3、投标文件的编制顺序 5

4、开标及评标要求 6

5、供货数量的确认，付款方式及支付比例

6、对投标人的纪律要求 9

第二章 投标文件格式 10

1、目 录

2、投 标 函

3、法定代表人授权委托书

4、法定代表人身份证明书

5、企业营业执照、资质证书

6、工程报价书

7、其他评分相关证明资料 28

第三章 合同示范文本 29

第一章 投标须知

1、招标须知前附表

1.1项目基本情况 附表一

2、投标人须知

2.1招标人不保证一定要接受最低的标价中标，亦不会解释选择或否定任何标价的原因,以相对合理的条件选择中标单位。

2.2招标人对投标人近期工程业绩进行考察时，投标人应提供便利条件。

2.3投标单位参加投标即视为对本招标文件的完全理解和接受，中标单位对招标单位授予合同完全接受，并不得以任何理由拒绝。

2.4此招标文件是投标单位编制投标书的重要依据，也是日后签定合同的重要依据，与中标单位的中标书同为合同附件，与合同具有同等法律效力，望投标单位予以重视。

2.5投标单位在参加本工程现场开标活动中，必须由本企业的法定代表人或法定代表人委托代理人参加，不得委派其他人员参加，若有发现均按废标处理。

2.6投标单位应按招标文件规定的日程安排，准时参加本工程的招标各项活动。

2.7投标人需确认本企业已经在“云筑电商平台”（网址：***.****.cn）进行

注册并通过审核，用于投标的账号与报名的账号一致，拥有唯一的用户名和密码，

投标人不能重复注册，投标账号留取的联系电话确认无误，操作如有问题，请投

标人与云筑电商客服联系（联系电话：********* -555）。

2.8投标人使用用户名和密码登陆“云筑电商平台”，按照要求及时进行密码

修改、企业信息和产品信息维护与确认工作。

2.9按照本招标文件确定的时间节点要求，登录“云筑电商平台”进行网上投

标文件的提报。

2.10澄清、调价通知、中标通知等均按照云筑网预留联系人联系方式由云筑网系统推送信息，请投标人注意预留信息的准确性，招标人不再通过其他方式发送相关信息。若调价过程投标人未在规定时间进行网上报价，视为投标人报价维持上一轮价格。

2.11投标人未按照招标文件要求提交全部资料，未及时对企业信息、产品信息

维护与确认，或者未及时进行网上报价等，投标人的投标将被拒绝。

、投标文件的编制顺序

3.1投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标文件将被拒绝；

3.2投标的语言：***知、函件和投标文件均应采用中文语言及文字；

3.3除技术规范另有规定外，投标文件使用的计量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.4投标文件构成详见第二章投标文件格式；

4.1开标

4.1.1会场纪律：***设置为静音，并交放会议桌上，无故不得擅自离开会场。

4.1.2初步评审

符合性审查合格的先对以下情况进行初审，然后再根据初审结果决定是否进入下一轮评标。

符合性审查主要内容：

(1)标书：***，签字齐全，投标文件格式符合要求并上传云筑网；

(2)资质：***、安全许可证等应通过年检等；

(3)人员：***、委托书符合要求；

(4)报价：***；报价范围应实质响应招标文件的内容(包含税费、管理费、风险费用等所有范围)；不应出现不平衡报价。

未实质响应招标文件的，按废标处理。

4.2评标

4.2.1评标方法

本次评标采用综合评标法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序排名，但投标报价低于其成本的除外。综合得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人根据投标单位以往项目履约情况确定。

4.2.2实质性评标

分值构成与评分标准：

第一步：***“中标候选人”

对所有通过初步评审之后的投标单位按照首轮经综合评审后的综合得分由高到低进行排名，并依据首轮竞价名次初步拟定前1名为中标候选人，排名前2名的单位入围调价环节。

第二步：***，确定合理“中标价”

由招标评标小组组织入围单位在规定的时间内进行调价，确定拟中标价。

第三步：***

中标候选人对招标单位确定的拟定中标价进行确认，如有异议即按放弃中标处理，由其他投标单位按首轮报价排名先后进行中标价确认，最终确定中标单位，其他特殊情况由招标小组讨论决定。

本次评标结果将在“云筑网”平台进行公示。

5、供货数量的确认，付款方式及支付比例

5.1工程结算：

中间结算：***申请(须加盖分供人公章)，随附中间结算申请书、中间结算计价表等支撑性材料。承包人按内部流程和规定审核，并由分供人负责将每次审核后的结算数据上传录入云筑网。经审核确认的中间结算仅作为进度款支付的依据，不作为最终结算依据。审批完毕后按照合同约定办理结算支付。

最终结算：***，向承包人提供书面的最终结算申请书，并随附相关支撑性材料，最终结算在分供人上报后由承包人进行审批。承包人审批完毕后出具结算定案表，该定案表在甲乙双方签字盖章后作为最终结算支付依据。

若分供人逾期申报结算资料、申报结算资料不符合约定，或拒不配合承包人办理最终结算，经承包人催告后10日内仍未申报或改正的，承包人有权根据现有资料单方面进行计算，确定最终结算金额，并将结算结果书面通知分供人，分供人收到通知后三十日内不予回复的，视为分供人认可该结算结果。

分供人上报最终结算时，应真实可靠，不得高估冒算。分包分供人报送的最终结算，若合同内工程量审减率超过3%及以上，给予合同内审减额10%的处罚。

5.2进度款支付时间和比例

■5.2.1 按节点支付。

节点一：***，扣除本采购合同中应扣除的相关款项向分供人支付已审核确认中间结算的 80 %；

节点二：***，扣除本采购合同中应扣除的相关款项向分供人支付至审核确认中间结算的85%；

节点三：***，扣除本采购合同中应扣除的相关款项向分供人支付至已审核确认中间结算的90%；

节点四：***7%；

质保金3%，在质保期满后，扣除本分包合同中应扣除的相关款项向分供人无息付清。

5.3 支付方式

承包人可以使用银行转账、商业承兑汇票、银行承兑汇票、保理等多种方式支付款项。如采用承兑汇票或保理付款，贴息费及相关手续费用由分供人承担。

5.4发票规定：

分供人须按承包人要求的时限及时提供符合工程所在地税务机构认可的与当期分供结算金额等额的增值税专用发票，发票抬头为“中建 ******限公司 ”，否则承包人将拒付，由此引起的所有损失由分供人承担，并另行向承包人承担违约票面金额30%的违约金。

6、对投标人的纪律要求

投标人有以下违规与欺诈行为的，招标人有权宣布其投标为废标或中标无效，存在以下（2）、（6）、（7）条行为的，部分或者全部没收该投标人的投标保证金，性质严重的，列入公司的供应商黑名单名录或者在云筑网上标记不良记录。

（1）投标人相互串通投标、围标；

（2）投标人在投标文件有效期内撤销投标文件的；

（3）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；

（4）向招标人或评标成员行贿谋取中标；

（5）干扰、影响评标工作的;

（6）投标人无正当理由不与招标单位订立合同或在签订合同时向招标单位

提出附加条件的；

（7）中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的；

（8）中标人存在违法、违规及欺诈行为，被招标单位取消中标资格的。

（9）投标人在投标过程中，发生过回标截止时间内无正当理由不回标造成

流标次数超过三次的。

第二章 投标文件格式

安庆双生未来科技城一期（西片区）施工

电梯设备采购

投标文件

投标人：（章）

日期：***

目 录

一、投标函

二、法定代表人授权委托书

三、法定代表人证明书

四、企业资格证书

1、营业执照

2、安全生产许可证（如有）

五、投标报价书

六、其他评分相关证明资料

附件1：***

投 标 函

致：*********限公司 安徽分公司

1、 ******贵公司 安庆双生未来科技城一期（西片区）施工项目电梯设备采购招标文件后（招标文件编号：***-2024FG-25），我公司愿意并按该文件的全部内容与要求参加投标，依据招标人提供的工程量清单，我公司报价人民币（暂定总价）：***（明细见报价书）；在上述价格的约束下，我公司保证严格按照招标文件、施工图纸、工程规范和技术文件及合同条件的要求承接上述工程材料、设备供应或租赁并在质量保修期内承担质量保修责任及其费用。

2、我公司保证投标文件所提供的所有文件资料是真实的和准确的，同时我公司在生产的和将要提供给招标人的物资，均不涉及第三方主张的任何权力，同时与国家现行法律法规没有任何抵触，也不存在任何法律纠纷及诉讼。

3、报价除另有约定外，任何情况均不得调整并按招标文件及合同约定确的条件认真履行合同的责任与义务，确保物资的供应和质量，按时供应招标范围内的物资。

4、我公司完全响应招标文件、合同及附件的全部条件与约定。

5、 ******我公司 的投标文件均为合同的附件之一，与双方签订供应合同中的附件具有同等效力。

6、我公司郑重承诺：***，不存在挂靠等违法投标行为；中标后，不转包或违法分包。如果发生有以 ******贵公司 、建设单位等建设工程施工合同纠纷案件，视为我公司根本性违约，我公司自愿按照中标价的百分之五承担违约责任，直接从中间结算价款或最终结算价款或履约保证金中扣除，我公司不持异议。

投标人名称(公章)：

法定代表人或委托人：

签署日期：***

附件2：

法定代表人授权委托书

******人公司 名称)的法定代表人，现授权委托 （姓 ******我公司 的代理人，以我公司的名义参加安庆双生未来科技城一期（西片区）施工项目电梯设备采购（招标文件编号：***-2024FG-25）的投标及合同签署活动。该委托代理人在投标、合同谈判、签约过程中签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，委托人及其法定代表人均予以承认。特此授权委托证明！

投标单位(盖章)：***

法定代表人(签字或盖章)：***

委托代理人(签字)：***

签署日期：***

（附法定代表人、代理人身份证复印件）

附件3：

法定代表人身份证明书

单位名称：***

单位性质：***

法定地址：***

成立时间：***

经营期限：***

姓名：***：***：***

职务：***（投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（公章）

日 期：***

附件4

企业营业执照、资质证书

（略）

附件5：

电梯设备采购报价书

招标项目名称：***（西片区）施工 投标货币：***

投标人：***（盖单位章）

法定代表人或

其委托代理人：***（签字）

附：***、电梯设备采购清单及技术参数

详见图纸及清单。

2、总则：

（1）本文件提出的技术规格及要求，是根据图纸及相关设计要求、本招标项目实际情况制定的。

（2）本文件商务部分和技术规格部分如有不一致之处以技术规格条文为准。

（3）图纸与招标文件不一致的，以招标文件及补疑为准。

（4）电梯设备基坑的深度尺寸以现场实际电梯设备基坑深度为准。

3、说明：

（1）本文件提出的技术规格及要求，是根据项目实际情况制定的。

（2）本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关标准的优质产品，其中标价不变。本技术规格中所引述的相关标准、规范等强制性规定，如有新版本发布，按新版本执行。

（3）招标人保留在签订合同之前对本技术规格及要求补充和修改的权利，投标人应予以配合。如提出修改，具体事项双方另行协商。

（4）投标人所提供的货物，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵权责任与招标人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害招标人的利益。

（5）为使招标人作好准备工作，中标人在电梯设备采购合同签订后14天内，提供一套产品的技术资料和电梯设备安装布置图，图纸应有工厂技术部的盖章。中标人根据主体工程施工进度组织队伍进场预埋。电梯设备交货时，卖方应按每台／套设备给买方提供一套完整的资料并随货物包装发运，其中包括设备安装前对安装环境的要求、操作手册、应用指南和服务、安装说明及示意图，产品合格证、使用说明书、装箱单、进口设备或者进口部件的原产地证明书、商检证明书、中外文翻译对照书等。工程竣工验收交付阶段，至少要提供两套全套资料给相关单位备案，移交使用单位的还需相应的备品配件。

4、相关技术文件

中标后，中标人应分期向用户提交以下技术文件：

（1) 中标人在电梯设备专业分供人合同签订后14天内，向用户提交机房布置图、井道布置图、预留孔洞图、预埋件等与土建有关的图纸和文件。

（2)设备交付使用前，应向用户提交下列中文技术资料，包括：

a. 电梯设备及自动扶梯安装图；

b. 电气原理图；

c. 电气安装图；

d. 结构件、设备安装图；

e. 安装操作使用及维修保养手册；

f. 易损件、备品备件制造图；

g. 控制系统技术资料(包括编程)；

h. 其它应提供的技术资料。

（3)设备交货时，应向用户提交全套装箱清单两份及设备中进口件进口证明文件。

5、质量要求

电梯设备制造商必须取得ISO9001、ISO14001质量认证证书（附复印件或扫描件）中标人所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验、产品的测试等，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

电梯设备的质量和安装标准将执行最新的国家标准，按质量检验评定标准评定为优良，观感质量须达到1级以上，否则不予验收。整机具有25年的使用寿命。

6、安装要求

（1）在安装调试过程中，招标人有权参与， ******业公司 前，电梯设备的成品保护由中标人负责（费用含在投标报价中），设备在此过程中的损坏由中标人负责。（取得特检院出具的电梯设备检验合格证后，电梯设备安装单位应立即对所有电梯设备轿厢壁、地板等进行木质防火板整面包裹成品保护措施，期间木制成品保护的护板如有损坏，负责维修。）

本项目电梯设备安装工作必须由投标人， ******分公司 ，或投标人授 ******的公司 进行安装（须经招标人进行资质确认并认可）。

如果合同签订后， ******装公司 弄虚作假、违法分供人、现场管理混乱、工期延误等违约行为， ******该公司 的在本项目的安装资格，直接指定具有资质的安装单位进行安装。

（2）合同签订后投标人须提供安装单位的其他材料：

1）制造商授权书；

2）资质证书

3）拟参加安装技术负责人及相关人员资格证书及安装业绩。

4）安装施工组织计划及流程，所采用的新工艺、新方法（如有）。

5）安装单位概况及安装业绩。

（3）投标人中标后全面负责供货、安装、及售后服务。电梯设备安装标准不低于最新的国家标准，电梯设备安装确保质量检验评定标准评定为优良合格。

（4）电梯设备的安装调试必须有制造商的专家现场技术指导。

（5）电梯设备的安装周期必须满足招标人要求，并应提供具体的组织保证措施（人员、组织、经济等），提供切实可行的施工组织措施。

7、电梯设备的调试、验收

（1）现场验收

开箱验收必须业主、监理、电梯设备供货商等几方在场（仅对货款外观，清单数量、产品资料等进行验收），若擅自开箱，监理和业主可不予以认可，所造成一切后果均由中标人负责。中标人对设备、附件及备件的开箱检验做好记录，中标人自行安装、保管货物，并在货物到达交货地点后10天内在合同指定的工作现场完成。应对货物的开箱清单及设备的随机文件做好保管，在安装工程完毕后进行综合验收时移交给招标人。如货到安装现场由于承包人原因不能及时安装，不另计保管费。

（2）场地环境

货物到达安装现场后，按有关技术规程的规定存放和保管，如中标人有特殊要求，应向招标人及早提出，由此发生的费用由中标人承担。

中标人的电梯设备安装技术负责人/工程师去安装调试现场之前，应书面通知招标人安排和落实安装场地及设施。

（3）安装调试

货物应由中标人负责在招标人建筑工地现场进行安装、调试及试运行，经当地质检局电梯设备检测合格后交付招标人使用。一切在安装、调试过程中造成的货物损坏，责任均在中标人。

（4）设备的检验和验收

符合当地质量技术监督部门相关检测规定（包括乘客电梯设备）。中标人除对规定的电梯设备提供重要关键零部件的制造质量检测报告外，在确定的安装地安装完毕后，招标人要求对整机的性能至少作以下第4.1和第4.2项的调试、检测（包括相应费用由中标人承担）。试验结果必须符合我国电梯设备制造与安装安全最新规范以及中标人提供的制造与安装标准和技术规范要求。

（5）电梯设备安装调试合格后，由中标人负责联系当地质量技术监督部门，并办理使用许可证。

8、包装及运输要求

需包装的零部件，应保证其不受损伤和腐蚀，并符合JB ****** 0《机电产品包装通用技术条件》和运输的有关要求。货物的包装应为生产厂商出厂时的原包装。

中标人应确保所提供的货物在装、卸、运输和储存过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。

货物包装箱内必须附有详细的装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。在包装箱中必须有招标文件所要求的所有文件和资料两套。

9、技术服务

中标人须依照要求，派遣有经验的技术人员到招标人现场实施售前及售后技术服务。

(1)计划

中标人在电梯设备专业分供人合同签订后14天内，中标人应根据招标人的要求向招标人提供一份详尽的“工作进度表”，该进度表应含：***，安装、调试计划和时间表，对招标人人员的培训计划等，并在“工作计划表”中说明招标人应具备的安装条件。

(2)现场培训

中标人技术人员应对招标人技术人员进行培训。向招标人讲授说明设备的安装、操作、保养和应该注意的事项，使招标人能够尽快地熟悉设备的性能和使用，直至能够独立操作。

(3)质量保证期和维保周期的确定

1）质量保证期为所有电梯设备通过安装完成，并取得检验合格证之日起不少于24个月。

2）三大主要部件（控制柜、门机、曳引机质保期为三年。非正常使用除外）。

3）维保期为质量保证期满开始计算。

(4)质量保证期内的服务

1）零、部件更换

对由于零、部件质量问题造成的零、部件损坏，中标人将提供现场服务，免费维修更换损坏的零、部件。由于招标人人为原因造成的零、部件损坏，中标人有义务对损坏零、部件作有偿的维修更换。更换后的质量保证期不少于24个月。

2）故障响应

中标人接到故障通知半小时内派技术人员到达现场。在接到买方故障通知后，若中标人在应该到达现场的情况下而未能在半小时内到达现场，招标人另行安排维修的，招标人有权要求中标人给予赔偿及支付维修费用。具体做法是：***，每天赔偿招标人质量保证金的0.5%。

3）软件升级

中标人有责任及时向招标人通报软件升级情况，中标人须免费提供软件升级服务。

4）其他服务

a)中标人有义务根据招标人要求提供相应的产品运行方式的设置等技术服

务，而不再另行收取费用。

质保期内的服务

b)在质保期内，中标人免费对所提供电梯设备维修、保养，年检所发生的人工费、材料费、零部件费等所有费 ******业公司 （业主）收取。

c)质保期外的服务

中标人按合同约定的维保内容及收费标准，向招标人提供服务。

10、质保期要求：***，取得政府质量技术监督机关颁发的《安全检验合格》标志、《特种设备注册登记表》、《电梯设备使用登记证》，并正式移交承包人，承包人验收通过（需检测中心验收的应通过其验收合格），且项目最终竣工验收。以项目最终竣工验收时间作为设备质量保修期的起始计算日。

1）本合同项下货物的质量保修期为项目竣工验收之日起2年。

2）三大主要部件（控制柜、门机、曳引机质保期为三年。非正常使用除外）。

3）维保期为质量保证期满开始计算。

电梯设备质保期内的维保单位必须是电梯设备 ******）公司 ，电梯设备质保期内的维保内容包括电梯设备年检的费用，质保期满后如果维保单位有变更的，原维保单位必须将维保工作移交给接收维保的单位，且移交时电梯设备必须在年检有效期内方可移交。

4）质保期第二年度的电梯设备年检取证由分供人负责，其费用由分供人承担。

附件6

其他评分相关证明资料

（一）、企业荣誉（需提供荣誉证书）

（二）、“工抵房”参与度

抵债资产汇总表

《实物资产抵债协议》附件：

（三）、“绿色低碳、绿色供应链”认证（需相应证明资料）

第三章 合同示范文本

合同编号：***-AQKJC-BOO1/2024

电梯设备 采购合同

项目名称：【安庆双生未来科技城一期（西片区）施工】

购货方：【中建 ******限公司 】

供货方：【 】

签订时间：【 】

签订地点：【安徽省合肥市庐阳区秋葵路5号】

电梯设备 采购合同

承包人(购货方)：*********限公司

分供人(供货方)：***

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规，承包人、分供人双方遵循平等、自愿、公平、诚信和互利的原则，经充分协商,就承包人 安庆双生未来科技城一期（西片区）施工 工程所需 电梯设备 的采购事宜，签订本合同，以资共同信守执行。

一、货物及数量

1、货物的名称、数量、规格型号、生产厂家等详见下表。

注：***，因各厂家产品安装需要增设的钢梁、支撑梁、地坎牛腿、轿顶护栏等应综合考虑，包含在综合单价内。

2、主要技术参数：***《电梯设备技术参数表》

3、合同总金额（含增值税）暂定为：***，金额大写：***；其中，不含税价款为：***，增值税为：***。供货数量、时间和地点以承包人需求计划为准，结算数量为承包人实收合格数量，承包人有权对合同中的数量和交货时间做调整，分供人不得有异议，当分供人供货量达不到以上暂估数量时，分供人不得以供货数量不足作为索赔的理由。

分供人负责运输（并卸货）至承包人指定地点，运输费由分供人承担，合同价款中已包括物资款、装（卸）车费、安装费、管理费、利润、风险以及分供人因出售该物资应缴纳的一切税费等全部费用。本合同单价一次包死，在合同履行过程中不再做任何调整。

本合同的总价为暂估价，承包人有权调整合同中设备计划或设备数量，设备数量和规格的调整，不影响本合同单价及其他条款的执行。包括产品的制作、检验、包装、运输（含保险）、卸车及税金（含增值税及进口件关税）等全部费用；还包括质保期内正常维保服务、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训、办理质保期（2年）年检及《安全检验合格》标志、《特种设备注册登记表》、《电梯设备使用登记证》等费用及各种不可预见风险费用等

4、全包安装（包工、包辅料、包辅机、包安全文明施工，交钥匙工程），即为电梯设备货到现场指定地点交接后，至电梯设备安装完毕验收合格后取得《安全检验合格》标志、《特种设备注册登记表》、《电梯设备使用登记证》并正式移交承包人或建设单位的全部工作内容，包括但不限于：

（1）整个电梯设备系统的安装、调试（包括电梯设备、动力箱至电梯设备马达动力线缆、电梯设备轿厢照明、包装费、喷漆费、运输费、设备起吊就位费、轿厢装饰、安装及安装调试费、政府部门验收、土建配合费用等）；

（2）达到安徽省特种设备安全检测研究院验收合格，并在政府技术监督局办理准予使用手续所需的一切费用（包含但不限于开工申请费、质量监督检测费及办证费等）；

（3）分供人为本合同雇员购买的保险（含政府规定必须购买的保险）。如果发生因分供人责任的意外事故，保险公司拒赔及免赔的所偶损失，由分供人全部负责；

（4）工具、设备及产品成品及半成品保护费等其他费用；

（5）电梯设备工程中相关的货物、材料、包装、保险、仓储或其它存放、保管、在所需位置进行升降及固定、施工机械、加班（含赶工措施）、利润、税金等一切为按合同规定完成本工程所发生的费用；

（6）提供免费保养维修期内所需要的正常零配件的替换；

（7）合同签订之日前当地特种设备检测机构、技术监督局以往或最新规定的有关电梯设备安装过程中及正式使用前所须发生的任何费用；

（8）井道的安全防护由分供人负责，但承包人需将现有的符合安全防护要求的井道保护装置向分供人移交并办理移交手续，接收后若有不符合安全防护要求的由分供人整改。

（9）在安装施工中建设单位、承包人、政府部门等上级机关的检查配合工作。

（10）电梯设备经特检院验收合格后，承包人有权临时征用，分供人需负责征用期间的电梯设备防护及正常保养维护工作，每周固定时间进行维保，遇到突发故障，4小时内到场维修，过程中的元器件损坏由分包承担；若分供人未按上述要求进行维保，需承担1000元/次的罚款并承担承包人所有损失。

（11）楼层控制器孔洞的开凿；

（12）自电梯设备电源箱后至控制箱的电缆敷设、井道照明等工作、导轨接地工作含在分供人安装范围内；

（13）正式电接通前，分供人需配合电梯设备临时电接通(若分供人无人接通，承包人代为接通造成的元器件损坏均由分供人承担)。

（14）电梯设备在满足验收标准的前提下需根据现场实体工程的尺寸进行生产及安装，否则造成的一切损失由分供人承担。

二、质量标准

1、分供人保证所供之设备采用优质的材料和先进成熟工艺制成，全新、未曾用过，完全符合分供人投标文件所承诺的质量、规格和性能。

2、分供人所供设备必须采用环保的材料，不得使用国家有关法律法规等文件中明确严禁使用的、有毒有害的或被列入已淘汰的材料。

3、分供人按分供人企业的统一标准提供电梯设备包装，并在包装明显部位标记“中 ******限公司 ”字样，以保证合同设备安全运输抵达本合同指定的交货地点。

4、分供人提供的产品除符合国家标准《电梯设备制造与安装安全规范》（GB ****** 0）的有关产品规范技术标准外，应符合承包人购买产品的样本和说明书所列之标准和本合同附录二的技术要求约定应具备之功能。

5、在生产过程中，承包人有权对生产过程进行监督，可随时去检查货物的生产进度和所使用的各种配件，分供人负责安排到车间检查。

6、保证电梯设备在正常保养且承包人正常使用情况下，使用寿命不低于15年。

7、分供人需提供完整的技术资料（如电梯设备的输入电功率、电源配电箱的安装位置等），供电气施工参考，参数须符合招标文件等要求，不得擅自更改。

8、承包人对产品的质量要求不限于施工前后的任何时间内及在工程完工后的保修期内，如对于需要在使用过程中才能发现产品质量缺陷，在承包人提出质量异议后应立即予以无偿更换或召回，如分供人拒不更换或召回，分供人应赔偿因质量问题给承包人及工程造成的损失。

9、其他：***

三、质量保证期

1、本合同约定的质量保修期为：***，取得政府质量技术监督机关颁发的《安全检验合格》标志、《特种设备注册登记表》、《电梯设备使用登记证》，并正式移交承包人，承包人验收通过（需检测中心验收的应通过其验收合格），且项目最终竣工验收。以项目最终竣工验收时间作为设备质量保修期的起始计算日。

1）本合同项下货物的质量保修期为项目竣工验收之日起2年。

2）三大主要部件（控制柜、门机、曳引机质保期为三年。非正常使用除外）。

3）维保期为质量保证期满开始计算。

电梯设备质保期内的维保单位必须是电梯设备 ******）公司 ，电梯设备质保期内的维保内容包括电梯设备年检的费用，质保期满后如果维保单位有变更的，原维保单位必须将维保工作移交给接收维保的单位，且移交时电梯设备必须在年检有效期内方可移交。

2、质量保修期内分供人免费提供质量缺陷货物的维修、更换等服务。分供人必须在接获承包人提出书面要求后 48 小时内给予书面答复。如有必要，分供人在 2 小时内应指派人员到现场，将有质量缺陷的货物进行维修、更换，一切费用由分供人承担。分供人不能按约定期限派人保修的，承包人在技术允许的范围内自行修理，费用由分供人承担。

3、质量保证金：***% ，从应支付的总金额中由承包人留下作为质保金，待质量保修期过后，分供人的设备无质量责任后，由承包人无息支付给分供人。

4、质量保证期后分供人仍应承担售后服务。分供人必须在接到承包人或工程业主提出书面要求后 2 日内给予书面答复，并提供相应服务。

5、分供人须向承包人提供制造商出具的书面质量保证书。

6、如承包人需征用分供人已取证的电梯设备作为后期收尾工程的垂直运输工具，分供人应积极配合，并按有关规范进行维护保养确保设备的运行安全，此征用期内分供人不计取任何费用。免费征用期间的使用管理规定、时限及责任等具体事宜，由分供人与承包人协商并以书面方式予以明确。

7、质保期第二年度的电梯设备年检取证由分供人负责，其费用由分供人承担。

8、其他：（1）承包人对产品的质量要求贯穿于施工前后的整个过程及工程完工后的保修期内。使用过程中才能发现质量缺陷的材料，在承包人提出质量异议后，分供人应立即予以无偿更换并赔偿因质量问题给承包人及工程造成的损失。分供人借故推脱或无理由拒绝承包人提出的维修、更换服务要求，承包人或工程业主可以自行解决，并对维修或更换服务以实际发生费用或市场价（以较高者为准）从分供人应支付给分供人的合同款项中扣除得到补偿。承包人根据合同规定对分供人行使的其他权利不受影响，并保留进一步索赔的权利。维修或更换后的货物的质量保证期相应延长。

（2）质量保证期内的服务

1）零、部件更换

对由于零、部件质量问题造成的零、部件损坏，乙方将提供现场服务，免费维修更换损坏的零、部件。由于甲方为原因造成的零、部件损坏，乙方有义务对损坏零、部件作有偿的维修更换。更换后的质量保证期不少于24个月。

2）故障响应

乙方接到故障通知半小时内派技术人员到达现场。在接到买方故障通知后，若乙方在应该到达现场的情况下而未能在半小时内到达现场，甲方另行安排维修的，甲方有权要求乙方给予赔偿及支付维修费用。具体做法是：***，每天赔偿承包人质量保证金的0.5%。

3）软件升级

乙方有责任及时向承包人通报软件升级情况，乙方须免费提供软件升级服务。

4）其他服务

a)乙方有义务根据承包人要求提供相应的产品运行方式的设置等技术服

务，而不再另行收取费用。

质保期内的服务

b)在质保期内，乙方免费对所提供电梯设备维修、保养，年检所发生的人工费、材料费、零部件费等所有 ******业公司 （业主）收取。

c)质保期外的服务

乙方按合同约定的维保内容及收费标准，向甲方提供服务。

附加协议：

1、每部电梯设备均应配置停电自平层装置并确保正常使用，若因停电自平层装置无法使用造成电梯设备使用期间人员被困或造成人员伤亡事件，承包方应负责相关责任赔偿。

2、电梯设备正式验收使用之前，应配合现场管理给予施工使用的必要，在此期间承包方应派驻维护人员履行电梯设备维护责任。

3、电梯设备配置中应明确保证随行电缆中的视频线和信号线可以使用，后期顺利移交弱电智能化分包厂商使用。

4、电梯设备功能里的五方对讲功能由电梯设备施工厂商免费施工落实，并确保通话畅通后移交使用单位。

5、电梯设备施工单位应配合弱电智能化和消防单位进行诸如摄像头安装、消防模块接入等相关配合措施，不得另行收费。

6、电梯设备承包单位应配置必要的主板（含轿厢内和机房内主板）、内外呼叫主板免费作为备用，以利电梯设备移交前的免费维修使用。

7、电梯设备施工单位进入场地前需要提前考察现场工地，结合实际情况做好设备的订货和卸货，若因场地内不能满足材料堆放或施工人员居住，应自行考虑并协调其它场外存放或居住措施，对此造成的费用由电梯设备施工单位自行承担。

8、中标后一周内提供详细的电梯设备井道及机房等深化图，在土建 ******备公司 全程负责过程技术指导，对于土建在井道施工过程中的尺寸进行复核，如果后期结构施工完成后发现井道圈梁或层门等出现偏差 ******备公司 自行承担，电梯设备公司不得因此向总包方提出任何索赔或者签证。

9、每台电梯设备进场施工前与项目部技术部一道对电梯设备基坑及井道进行交接，交接以后从施工开始直至电梯设备交付使用之前的电梯设 ******备公司 自行负责（若出现基坑结构漏水由总包负责处理）。

10.电梯设备从安装开始直至移交给使用单位（使用许可证单位）期间的成品保护由电梯设备单位自行负责，期间产生的损坏及配件 ******备公司 自行负责。

11、每栋楼在土建人货电梯设备拆除之前总包单位需要征用电梯设备作为临时施工使用，电梯设备公司必须确保每栋楼有一台配合项目部使用，期间产生的相关手续办理及费用含在投标单价以内，不另行计价。

1、交货地点:***，分供人必须保证按承包人的供货通知所要求的规格、数量、时间，供应承包人合同明细中要求的合格物资并运输和卸入指定地点，分供人不得以任何理由拒绝卸入指定地点，否则承包人可以在不需要征得分供人同意的情况下将额外增加的二次搬运费、物资转运损耗等费用在当月中间结算中予以扣除，并有追索其他损失的权利。

2、交货方式:***、检尺 验收，按实计量。

承包人指定 汪青 (身份证号:********71 ，联系方式：*******974 )、 方吉元(身份证号:***********36 ，联系方式：****112 )和 郭东亮(身份证号:***********30 ，联系方式：*******001 )共同负责签字验收，承包人如要求变更验收签字人，应在交货前书面通知分供人，作为本合同的补充条款，非承包人指定人员共同签字的货单，承包人不予结算。

验收完成后，项目材料部门组织办理材料入库手续。入库手续办理完成，双方均无异议后，由材料部门出具收货单，双方授权人员在此单据上签字，作为最终结算的依据。

3、分供人应以最适宜保护设备性能、质量的运输方式运送。对于运输方式不合理或设备运送到指定地点并安装调试验收合格之前发生的一切源于分供人责任所造成的损坏（包括外观、性能等方面）、丢失等均由分供人自行承担。

4、承包人与分供人已签订《电梯设备采购合同》，承包人支付电梯设备费的20%作为设备采购预付款，分供人收到预付款并得到承包人书面通知后即安排生产，在60天内生产完成。以设备实际运送到合同指定地点并经安装调试完毕验收合格的之日为分供人的实际交货日期，并以此来确定是否构成逾期交货。若未按承包人规定时间交货，分供人将负责因此造成的损失,且承包人有权核减分供人供应量直至终止与分供人的合同。

5、分供人供应设备应在有关部门根据工程进展情况需要使用前预计足够时间（必须符合承包人的要求）运抵现场，以确保承包人负责施工的工程竣工时间不会出现任何延误。

6、分供人应遵守当地政府、建设单位、承包人有关现场的通道、保安、通行证的发放以及同类项目的一切法律及规定；并应遵守可能由当地政府颁发的有关物料运送现场的时限及通道的限制规定。同时，分供人不得以不清楚工地现场的情况为借口而要求延长交货期限。

7、分供人必须对自身出入承包人现场的人员进行安全交底，对因非承包人造成的安全事故承担全部责任。

8、分供人进入承包人现场人员必须听从承包人管理人员的管理，进场车辆必须听从调度，遵守承包人现场文明工地等有关管理制度。对不听从承包人管理的人员、车辆承包人有权清理出场，由此引起影响施工所造成的一切损失由分供人承担责任。

9、分供人负责装卸、运输、安装过程中的一切人员、机械、车辆安全，分供人应按国家及地方规定办理相关手续与各类保险、责任自负。

10、分供人装卸、运输、安装过程中应做相应的环保措施，应符合国家环保要求，因环保造成的一切罚款由分供人自行承担。

11、分供人不得将承包人所制定的物资需用计划的更改作为要求索赔的理由。

五、货款的结算及支付方式：

1、结算及支付

1.1中间结算

分供人于每月20日前向承包人报送中间结算申请(须加盖分供人公章)，随附中间结算申请书、中间结算计价表等支撑性材料,承包人按内部流程和规定审核，并由分供人负责将每次审核后的结算数据上传录入云筑网。经承包人审核确认的中间结算仅作为进度款支付的依据，不作为最终结算依据。审批完毕后按照合同约定办理结算支付。

1.2最终结算

分供人按本合同约定履约完毕后一个月内，向承包人提供书面的最终结算申请书，并随附相关支撑性材料，最终结算在分供人申报后由承包人根据内部审批流程进行审批。承包人审批完毕后出具结算定案表，该定案表在承包人、分供人双方签字盖章后作为最终结算支付依据。

若分供人逾期申报结算资料、申报结算资料不符合约定，或拒不配合承包人办理最终结算，经承包人催告后10日内仍未申报或改正的，承包人有权根据现有资料单方面进行计算，确定最终结算金额，并将结算结果书面通知分供人，分供人收到通知后三十日内不予回复的，视为分供人认可该结算结果。

分供人上报最终结算时，应真实可靠，不得高估冒算。分包分供人报送的最终结算，若合同内工程量审减率超过3%及以上，给予合同内审减额10%的处罚。

1.3支付

1.3.1支付时间和支付比例：

按节点支付。节点一：***，扣除本采购合同中应扣除的相关款项向分供人支付已审核确认中间结算的 80 %；

节点二：***，扣除本采购合同中应扣除的相关款项向分供人支付至审核确认中间结算的85%；

节点三：***，扣除本采购合同中应扣除的相关款项向分供人支付至已审核确认中间结算的90%；

节点四：***7%；

质保金3%，在质保期满后，扣除本分包合同中应扣除的相关款项向分供人无息付清。

根据承包人要求的时间，分供人应提供与中间结算或最终结算金额相等的合法、有效、完整、准确的增值税发票,并且每次需提供与承包人支付金额一致的收据。发票抬头为“中建 ******限公司 ”。

1.3.2支付方式：

承包人可以使用银行转账、商业承兑汇票、银行承兑汇票、保理等多种方式支付款项。如采用承兑汇票或保理付款，贴息费及相关手续费用由分供人承担

2、发票

2.1分供人属于以下第 （1） 种纳税人：

（1）一般纳税人 （2）小规模纳税人

2.2分供人提供以下第 （1） 种发票。

（1）提供税率为 13 %的增值税专用发票；

（2）提供税率为 / %的增值税普通发票。

2.3分供人在向承包人申请付款前，分供人应提供与中间结算或最终结算金额相等的合法、有效、完整、准确的增值税发票。增值税发票经承包人认证无误后方可付款，若分供人提供的发票不符合要求的，承包人有权拒收增值税发票，并有权暂停支付相应款项，分供人不得以此为由中止履行合同的义务。如因分供人不能按期提供发票或提供的发票不符合要求而导致付款延期的，由其自行承担后果，承包人不承担任何责任。付款至最终结算价的95%时，分供人必需提供100%的增值税发票（包含税务机关代开）。如开具汇总发票，应提供防伪税控系统开具的清单，并加盖发票专用章。

2.4（1）分供人未能按承包人要求提供增值税发票或提供的增值税发票是假的、虚开的，一经查实，分供人应承担相应金额（含增值税）30%的违约金，同时不免除分供人开具合规发票的义务；（2）因分供人自身原因不能足额提供本合同约定的增值税发票，增加的税负由分供人自行承担；（3）若分供人未能按承包人要求提供增值税发票或因分供人原因导致提供的增值税发票承包人不能认证、抵扣的，分供人应按承包人要求采取补救措施，同时，承包人有权要求分供人支付票面金额30%的违约金并赔偿承包人损失。

2.5如果承包人丢失增值税专用发票发票联和抵扣联，则分供人必须向承包人提供专用发票记账联复印件和分供人主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

2.6若分供人由一般纳税人身份变为小规模纳税人身份的，或者计税方法发生变化的，或者政策法规规范性文件发生变化的，并导致承包人可抵扣的进项税额减少或被税务机关要求补缴税款的，则减少的进项税额或补缴的税款应由分供人承担，承包人有权从将支付的任何一笔款项中扣除。若分供人由小规模纳税人身份变为一般纳税人身份，变更后多缴纳的增值税由分供人自行承担，并不得以此为理由拒绝开票。

2.7若承包人从合同价款中扣除了违约金、损失赔偿额等款项的，分供人仍应按扣除前的合同金额开具增值税发票。

2.8增值税发票开票信息

承包人企业名称：*********限公司

纳税人识别号：****MA2WE97A7A

银行账户：********1818

开户银行：*********限公司 合肥新客站支行

地址：***

电话：****963

分供人企业名称：***

税务身份认定：***

经营范围：***

适用税率：***

纳税人识别号：***

银行账户：***

开户银行：***

单位地址：***

单位电话：***

财税人员姓名、电话：***

3、其他约定：（1）若分供人未按协议书约定足额提供发票，承包人有权根据先履行抗辩权拒绝付款。（2）合同中约定的分供人收款账户为唯一指定账户，不得随意变更，如发生账户变更事宜，**1万元 收取分供人违约金。（3）禁止分供人委托付款，出现政府强制性委托付款时，**2万元 收取分供人违约金。（4）因国家增值税税率变更，由此导致合同税率发生变更的，按照相应文件执行税率变更并相应调整价格。（5）承包人拖欠线索受理方式：***：***-****；邮箱：********* cscec.com。

六、设备的验收

1、交货前，分供人就设备的质量、规格、性能、数量、重量做出严格和全面的检验，并出具设备与合同规定相符的证明书，该证明书为收货单据组成部分，还应将质量证明书、合格证，生产许可证等附在产品包装中。设备到工地现场卸车后，如发现其技术规格、性能与合同或投标文件供货单上的规格不符，质量低劣及受损坏等情况，应按以下情况分别处理：

（1）材料的规格、质量等级与要求不符，承包人可拒绝接收，由分供人自费运出施工现场并重新采购供货，分供人承担重新采购供货的经济支出及对因此造成的承包人及工程损失负责赔偿。

（2）设备到达指定地点后，承包人按照装箱清单进行清点，如发现设备及附件短缺及损坏，分供人应予以认可并应当偿付承包人该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，分供人应当负责赔偿。

（3）经承包人检验通过之后发现设备的规格、质量等级与要求不符的情况，分供人仍应承担重新采购供货的经济支出及对因此造成的承包人及工程损失负责赔偿。

2、全部机械均需要作好防腐蚀、防锈、防磕碰等防护措施。全部配件装箱后向承包人出具两份装箱清单，以便承包人验收需要。

3、分供人将设备安装调试完毕后，承包人验收通过（需检测中心验收的应通过其验收合格），为最终验收。以此时间作为设备保修期的起始计算日。

4、对于需要在使用过程中才能发现质量缺陷的，承包人在使用过程中，如果发现产品的质量不符合规定，应在七天内向分供人提出书面异议，承包人有权拒付不符合合同约定部分的货款。分供人在接到承包人书面异议后，应在十天内负责处理，否则，即视为默认承包人提出的异议和处理意见。

七、技术文件

1、分供人在电梯设备专业分包合同签订后14天内，向用户提交机房布置图、井道布置图、预留孔洞图、预埋件等与土建有关的图纸和文件。

2、设备交付使用前，应向用户提交下列中文技术资料，包括：

a. 电梯设备及自动扶梯安装图；

b. 电气原理图；

c. 电气安装图；

d. 结构件、设备安装图；

e. 安装操作使用及维修保养手册；

f. 易损件、备品备件制造图；

g. 控制系统技术资料(包括编程)；

h. 其它应提供的技术资料。

3、设备交货时，应向用户提交全套装箱清单两份及设备请单文件。

4、分供人应保证其对所提供的设备和使用说明书、配件手册等具有完全合法的所有权或受委托代理销售权，并向承包人出具相关凭证，分供人须保障承包人在工程所在地使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的指控。亦保证交付的货物不附有任何担保权或其他留置权。如第三方向承包人主张任何权利，分供人负责与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用及赔偿承包人的一切损失违约责任。

八、违约责任

1、本合同履行过程中，分供人无正当理由不能按照合同规定的要求按时交货，应在相关情况发生后 2 小时内以传真、电报、电传等书面形式将拖延的事实、原因以及可能拖延的期限和理由通知承包人。承包人在收到分供人通知后，有权视具体情况决定采取如下方式之一进行处理：***

（1）变更、修改合同，酌情延长交货时间；

（2）解除或部分解除合同，另行采购相关设备。

无论采取何种方式，除本合同约定的不可抗力外，分供人均应承担相应的误期违约责任，并赔偿由此给承包人造成的一切损失。在承包人另行采购部分或全部货物的情况下，分供人承担的损失赔偿包括但不限于：***，该差额为以下费用之较高者：

（1）当前市场价与相应合同价格之间的差额；

（2）承包人在接受货物时发生的实际费用与相应合同价格之间的差额。

误期违约金从承包人应向分供人支付的合同价款中扣除，不足部分另行追偿。误期违约金比率为:***,按合同总金额的 1 %计算；误期违约金最高不超过合同总金额的 10 %。

2、分供人所交设备的品种、型号、规格不符合合同规定或者承包人另行发给分供人通知的，如果承包人同意利用，双方协商定价；如果承包人不能利用或者不同意利用或者双方对于价格不能协商一致的，分供人应负责按承包人要求的时间予以退换，并承担由此造成承包人费用增加、工期延误等损失；如不能予以退换的，按不能交货处理。

3、对于因分供人运输方式不合理造成货物到达指定地点之后货物的损毁或丢失，分供人应承担全部责任。

4、分供人因设备包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，分供人应负责返修或重新包装，并承担支出的费用。承包人不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，分供人应当偿付承包人该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，分供人应当负责赔偿。

5、分供人对承包人造成的经济损失，承包人有权从分供人的余款中扣除，余款不足抵补损失时，应由分供人补齐差额部分。

6、分供人装卸、运输中应做相应的环保措施（符合国家环保要求），因环保造成的一切罚款由分供人自行承担。

7、分供人装卸、运输过程中的一切人员、机械、车辆安全，分供人应按国家及地方规定办理相关手续及各类保险、责任自负。

8、分供人应保证其对货物具有所有权或受委托代理销售权，并向承包人出具相关凭证。分供人亦保证交付的货物不附有任何担保权或其他留置权。如第三方向承包人主张任何权利，分供人负责与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用及赔偿承包人的一切损失。

9、承包人未按照合同约定时间支付工程款超过6个月，承包人向分供人支付的违约金为延迟支付工程款的同期中国人民银行活期存款利息

10、分供人郑重承诺：***，不存在挂靠等违法投标行为；中标后，不转包或违法分包。如果发生有以实际施工人名义起诉承包人、建设单位等建设工程施工合同纠纷案件，视为分供人根本性违约，分供人自愿按照合同价的百分之五承担违约责任，直接从中间结算价款或最终结算价款或履约保证金中扣除，分供人不持异议。

九、不可抗力

1、不可抗力事故系指供货双方在缔结合同时所不能预见的，并且对其发生及后果无法避免和无法克服的事件。签约双方任一方由于受到诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震、严重传染性疾病等不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事件所影响的时间。

2、受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传等书面形式通知对方，并于事故发生后14日内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认；同时，受阻方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。一旦不可抗力事故的影响可能导致工期延误或持续 20 日以上时，双方可通过友好协商在合理的时间内达成终止合同或进一步履行合同的协议。

十、争议解决

因本合同引起或与之相关的任何争议、纠纷或权利主张，则必须先行向对方发出书面和解申请书，并告知对方争议、纠纷或权利主张之事实及依据、联系人及联系方式，在对方收到上述通知之日起3个月为双方和解期限。在和解期限内，若双方达成和解协议的，双方的权利义务按照和解协议履行;若未达成和解协议的，任何一方将争议提交上海仲裁委员会申请仲裁。

任何一方若未履行上述和解程序而直接提请至争议解决机构的，则需要向对方承担签约合同价【10】%的违约金;如一方出现上述情形，另一方提起反仲裁或反请求，则提起反仲裁或反请求的一方不承担违约金。

十一、其他约定

1、本合同履行过程中双方协商事宜以书面方式确认，乙方提出的任何自拟条件如未得到甲方的书面确认将不具备任何效力，并且日期靠后的书面确认文件优先解释。

2、本合同项下的电梯设备质保期维保工作，乙方如需授权其他单位负责实施，应将被授权人的资质、条件等详实资料报经甲方审查同意后，并出具相应的专项授权文件。乙方承担被授权单位在本合同合作期间的全部连带责任。

3、乙方须配合土建施工进度，派专业人员到工地现场对土建井道尺寸、门洞尺寸、预留洞等进行检查反馈，待甲方井道移交后，井道土建问题由乙方负责。

十二、合同效力及份数

1、本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定内容全部履行完毕自动终止。

2、本合同一式 四 份，具有同等法律效力，承包人执 3 份，分供人 1 份。

3、本合同采用以下第 一 种用印方式：

第一种：***。

第二种：***，经双方加盖电子印章后生效。根据《民法典》、《电子签名法》等有关法律规定，双方认可并接受电子签名，确认该电子签名具有法律效力。

4、合同签约地点：***

5、合同签约时间：***

6、本合同未尽事宜，由承包人、分供人双方另行协商。

附：***：

本合同附件由以下文件组成，均为本协议不可分割之组成部分，与本合同具有同等法律效力。

附录一：《电梯设备土建确认图》

附录二：***

附件1：《电梯设备技术参数表》

附件2：《电梯设备产品功能说明》

附件3：《主要零部件配置清单》

附件4：《装饰标准选型及样本集》

附件5：《专用或特种工具一览表》

附录三：***

附表1：《专属维保站设置表》

附表2：***

附表3：《电梯设备零部件价格表》

附录四：

附表1：***《用料计划》填报人及收货人的委托书

附表2：***

承包人：（盖章） 分供人：（盖章）

住 所 地； 住 所 地：

法定代表人：***：

或授权委托人：***：

开户银行：***：

账 号：***：***

联系电话：***

附录一 电梯设备土建确认图

与土建现场确认为准

附录二 电梯设备采购清单

附件1 电梯设备规格数量明细表

附件2 电梯设备技术规格书

技术规格（电梯设备）（客梯）

技术规格（电梯设备）（货梯）

附件3 电梯设备产品功能表

附件4 主要零部件配置清单

附件5 装饰标准选型及样本集

附件6 专用或特种工具一览表

附录三

售后服务承诺（样本）

致：*********限公司

******贵公司 安庆双生未来科技城一期（西片区） 工程电梯设备采购暨安装项目的合作，就售后服务事宜承诺如下：

1. 售后服务方式：

>>电梯设备全部安装完成交付使用后，设立专属维保服务站，派驻维保工程师现场服务（按<25台/人标准设置）。

>>明确服务站的配置情况、工作时间和技能水平，详见后附表1。

>>保养：***。

>>维修：***，快速到达需维修现场。

2. 售后服务内容：

>>质保期内和有偿保养期，执行相同服务内容和维保标准。

>>引领维保规范标准的更新，承诺不低于维保规范标准的要求。

>>执行TSG T ****** 9《电梯设备使用管理与维护保养规则》与东芝维保标准实施维修保养。

>>按标准实施维护保养，清洁、检查、润滑、调整、测试等。

>>处理维保中发现的问题、客户及使用者反馈的问题和检查提出的问题等。

>>配合物业设备管理工作，协助完善使用管理制度，组织应急救援演练和安全乘梯宣贯。

>>及时供给油料、更新易损件和故障零部件（限正常使用所需；免保期外有偿供给）。

>>及时向物业设备管理部门提交维保、维修报告，并请电梯设备管理人员确认。

>>无偿更新软件系统，终身有偿提供配件供应服务和更新改造服务。

3. 维修响应时间：

>>急修故障服务：***，30分钟内解救完成。

>>一般故障服务：***，120分钟内处理完成。

4. 维保内容及标准：

>>维保内容及标准细节，按后附表2“维保项目内容及标准”执行。

>>按计划实施全年约30次的检查保养；

>>每两周一次日常保养实施清洁、检查、调整、润滑；

>>每季度一次季度综合保养；每半年一次半年综合保养；

>>每年全面检查保养，并向客户方出具检查报告书；

>>专项点检指示或根据需要进行每年2~4次点检加保；如制动器专项点检等。

专属服务站设置表

（公章）

附表2

电梯设备保养服务标准

A1 半月/月维保项目（内容）和要求见表A-1。

表A-1 半月/月维保项目（内容）和要求

A2 季度维保项目（内容）和要求：***，还应当符合表A-2的要求。

表A-2 季度维保项目（内容）和要求

A3 半年维保项目（内容）和要求：***（内容）和要求外，还应当符合表A-3的项目（内容）和要求。

表A-3 半年维保项目（内容）和要求

A4 年度维保项目（内容）和要求：***，还应当符合表A-4的要求。

表A-4 年度维保项目（内容）和要求

（公章）

附表3

电梯设备零部件价格表

注：***、质保期内，我公司免费更换以上零部件。

2、质保期外，我公司终身提供以上零部件供应及更换服务。

3、如零部件更新，我公司将及时更新最新直销价格，并确保更新换代后的零部件产品不低于原品质。

（公章）

附录四

附件1：

委 托 书

：

我司承接的安庆双生未来科技城一期(西片区）需向贵方购买材料设备，我司特指定《材料计划》填报人及现场收货人。在供货合同有效期间内，指定的《材料计划》填表人及现场收货人，及其授权期限、收货范围如有变更，以书面通知贵司为准。

填表人为：***

身份证号码:***********71

填报人为：***

身份证号码:***********71

收货人为：***

身份证号码:***********30

收货人为:***

身份证号码:***********36

中建 ******限公司 （盖章）：

（身份证复印件）

附件2：

中建 ******限公司

安庆双生未来科技城一期（西片区）项目部综合授权书

建七二安授权（2024）第42号

中建 ******限公司 ******本公司 ），系 ******的公司 。现向本公司【安庆双生未来科技城一期（西片区）项目部】（以下简称该项目）签发授权书，项目部经理陈刘海（身份证号：******** ******本公司 就该项目相关事务行使权限：

一、项目部有权行使以下权限：

二、项目部无权决定或审批以下事项：

三、该项目不得超越权限，不得违规行使授权。该项目超越权限行使本授权书已明示禁止的事项，一律无效。该项目超越权限行使本授权书未明示授权的事项，除本公司书面形式予以追认，均属无效。

四、本授权未涉及事项，若该项目确有必要行使权限的，必须经本公司另行授权后，方可以本公司名义处理。

五、该项目在行使授权范围内 ******循公司 的各项规章制度。

六、除合同另有约定，该项目行使授权须加盖项目公章并由项目经理签字后生效，该项目所属任何机构或个人以任何形式签字、盖章均无效，本公司不承担任何责任。

七、该项目按照本授权书规定开展各项生产、经营和管理活动，本公司予以认可，并承担法律责任。否则，本公司概不承担任何法律责任。

八、本授权书与合同约定的授权类条款不一致的，以该合同约定的条款为准。

九、本授权书经盖章后生效，本公司有权随时变更或撤销本授权。

中建 ******限公司 （盖章）：

签署日期：【 】年【 】月【 】日

信息来源：***://mall.****.cn