中建七局四公司和瑞府项目土方开挖外运工程专业分包招标文件

******四公司 和瑞府项目土方开挖外运工程专业分包招标文件

招标编号：***********838

******四公司 和瑞府工程总承包（EPC）项目土方开挖外运工程

专业分包招标文件

招 标 人：*********限公司

时 间：***

目 录

第一章 至投标人

一、特别提示

二、其它说明

第二章 招标文件

一、招标文件的组成

二、招标文件的澄清

三、招标文件的修改

第三章 投标须知

一、招标工程概况

二、招标范围

三、招标内容

四、招标要点

五、投标人资格要求

六、投标人需提交的资料

七、投标费用、保证金

八、质量标准

九、工期要求

十、安全文明施工

十一、投标报价

十二、结算及工程款支付节点

第四章 开标及评标

一、开标时间及地点

二、开标及评标说明

三、评标要点及评标细则

四、定标

五、中标通知

六、其它

第五章、投标文件要求

一、投标文件的编制

二、投标文件的密封与提交

三、投标文件格式

三、工程计价总说明

第一章 至投标人

一、特别提示

1、本招标文件是依据有关招标投标的法律、法规、规章和规范性文件的规定，根据本招标工程的特点和需要编制的。招标文件的编制遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，招标文件的内容已清楚地反映了工程的规模、性质以及商务和技术要求等。

2、投标人获取招标文件后，应仔细阅读招标文件及附件的全部内容，招标文件与附件具有同等效力。

3、投标人在投标截止时间前，应随时与招标人保持联系，接收有关该工程招标文件的答疑、补遗内容。招标文件、答疑、补遗内容不一致时，以最后发出的为准。

4、投标人应在遵循招标文件的各项规定和要求的前提下，编制投标文件。编制投标文件时，应注意：

（1）投标文件必须满足招标文件中的实质性要求和条件。

（2）投标人对招标文件有不同意见或不明之处，应通过书面提疑方式向招标人质疑，求得彻底澄清。若招标人不接受投标人提出的意见，投标人必须按招标文件办理，而不应在投标文件中加进额外的条件。

5、投标人在提交投标文件时，应注意：

（1）投标人应严格按照招标文件的要求进行投标文件的密封、装订和标记。

（2）投标人应当在要求提交的截止时间前，将投标文件送达指定地点。

6、其他应该注意的：***

（1）投标人提交投标文件、参加开标会必须是投标人的法定代表人或法定代表委托人，并必须遵守办理程序及人员身份的相关规定。

（2）投标人须对投标资料的真实性负责。招标人有权将投标文件的部分或全部内容向外公示，若公示期间收到有关弄虚作假投诉的，招标人一旦查实将严格按照法律法规以及投标人承诺作出处理。

（3）本次招标不集中组织答疑。实行投标人主动质疑，投标截至日前停止质疑。

1、本工程采用公开招标方式，由不少于3家单位参与投标；

2、本工程招标遵循公开、公平、公正及诚实信用的原则；

3、本招标文件只提供电子版，在云筑网直接下载。

4、招标进程安排。

（1）招标文件领取

年 月 日 15 时领取招标文件（领取方式：***://jc.****.cn自行下载，并在线上线下同时投标。如投标单位未按要求投标，直接按照废标处理！）

（2）投标文件送达

年 月 日 15 时前将投标文件送达开标地点。

（3）开标时间及地点

开标时间：***电话通知的具体开标时间为准。

开标地点：***、建元路以东，和瑞府项目部（若有变动，另行通知）。

5、 经办人及联系电话

采购部联系人：*******3057

项目部联系人：*******227

一、招标文件的组成

招标文件包括下列文件：

1、至投标人

2、招标文件

3、投标须知

4、开标及评标

5、投标文件要求

二、招标文件的澄清

直接在云筑网上提交答疑内容，招标人及时通过云筑网回复予以澄清。

三、招标文件的修改

1、在投标截止时间3天前，招标人可以修改招标文件，并通知所有投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

2、投标人收到修改事项后，应在规定的时间内告知招标人，确认已收到修改事项。

3、当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

一、招标工程概况

1、工程名称：***（EPC）项目

2、建设地点：***、建元路以东

3、工程整体简介：

和瑞府项目占地28.731亩，建设内容包含5幢高层住宅及配套公建(含商业、社区办公、老人日间照料、社区卫生服务站、物业管理用房、惠民设施及公厕);项目总建筑面积约 78570平方米，其中地上总建筑面积约53570平方米，地下总建筑面积约25000平方米;

4、计划选择 1 家有一定经济实力，具备一定的垫资能力的优秀分包单位。投标人报价时不针对具体标段，待招标结束后由招标人统一划分标段。

二、招标范围

本次招标范围为：***（EPC）项目土方开挖外运工程设计施工图的所有内容（含图纸会审纪要、设计变更、签证、技术核定、施工方案、技术交底中涉及到的全部施工等)。内容包含但不限于：***（混凝土地面、砖结构、围墙砖等垃圾外运）、土方开挖及外运、土方开挖及内倒、挖基础土（电梯坑、集水坑、独基）及外运、挖桩间土及外运（含桩头）、淤泥外运等达到陕西省安全文明工地要求。有关本工程的图纸、施工方案、技术交底、报告及招标文件、工程规范中所含全部工作内容亦为本工程的承包范围。与其他队伍交叉作业时的配合等所有基础工程施工期间的施工现场安全保卫、环境保护（扬尘治理）、安全文明施工等一切与土方开挖外运工程相关的工作内容。本工程详细情况详见图纸，具体请与招标人项目招标负责人联系。

三、招标内容

1、承包方式：***，包含但不限于人材机械进退场费（多次）、土石方开挖、装（卸）车费、弃土、转运、多次转运、外运、现场安全防护、道路清洁、场内外和沿线道路保洁、除降尘、排水、冬雨季施工、文明施工、周边协调（地方村镇市，业主、监理、渣土办、城管，交警，大气办、铁腕治霾办、环保局等）、挖后整平费、治安交通市容环卫环保渣土巡警申报和协调费、土方施工期间罚款、夜间施工申报费、***交易中心土石方分中心的交易费、施工人员综合保险费、（水车，雾炮，喷淋，驶出施工现场清洁等根据监管单位要求扬尘治理标准要求所提供的机械设备）洒水养护费和防尘网覆盖，政府征收的相关费用缴纳及渣土、土石方准运证办理，环卫卫生费，抢险费，迎检费、分包人合理的管理费、利润、风险、施工中工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利、物价上涨因素、开具正式增值税专用发票等一切与本工程有关的费用；不分土石比例、土质、石方的硬度等情况，工程量按双方共同认可的实测挖方天然密实方体积计算。

2、招标人提供的材料、设备

（1）机械设备：***。

（2）材料：***。

（3）施工现场用电：***至施工现场，所有配电箱配电所用电线、电缆、楼层配电箱及照明设备均由分包人负责按中建CI手册要求配备。为此，要求分包人施工现场必须配备至少1名持证上岗的专业电工和2名持证上岗安全员。

（4）施工现场用水：***，并预留相应出水接口，临水的维护、维修、丢失损坏由投标人负责。

（5）场地狭小，现场投标人办公及工人宿舍由投标人自行承担（费用综合考虑到投标报价中），办公、工人住宿、被褥、生活用具、生活区水电费等生活相关费用已包含在综合单价中，招标人不再承担。

3、工作内容（列项详见招标报价表，包括但不限于以下内容）

（1）综合单价中包含但不限于人材机械进退场费（多次）、土石方开挖、装（卸）车费、弃土、转运、多次转运、外运、现场安全防护、道路清洁、场内外和沿线道路保洁、除降尘、排水、冬雨季施工、文明施工、周边协调（地方村镇市，业主、监理、渣土办、城管，交警，大气办、铁腕治霾办、环保局等）、挖后整平费、治安交通市容环卫环保渣土巡警申报和协调费、土方施工期间罚款、夜间施工申报费、***交易中心土石方分中心的交易费、施工人员综合保险费、（水车，雾炮，喷淋，驶出施工现场清洁等根据监管单位要求扬尘治理标准要求所提供的机械设备）洒水养护费和防尘网覆盖，政府征收的相关费用缴纳及渣土、土石方准运证办理，环卫卫生费，抢险费，迎检费、分包人合理的管理费、利润、风险、施工中工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利、物价上涨因素、开具正式增值税专用发票等一切与本工程有关的费用；不分土石比例、土质、石方的硬度等情况，工程量按双方共同认可的实测挖方天然密实方体积计算。

（2）其他施工内容：（此部分工作内容无偿配合）①现场管理人员指定卫生区域的清理及保持。②所有小型设备的安装及维修（包括对招标人提供机械配合维护）；③工作范围包括但不限于以上内容，所有为配合现场施工有关的工作均由投标人完成，所有内容均包括在本合同对应单价中。

（3）安全文明施工内容：***、中建 CI 手册及中建七局标准化工地标准、中建七局施工现场安全防护标准化手册、建设单位有关要求、规范规定及西安市住建系统有关要求，做好现场安全文明施工的配合工作（其中 CI 形象标识牌、标语由招标方提供，中标方负责悬挂）；若因迎检或争创标杆而需进行施工现场平整、清理现场、物资归码等均由中标方负责；做好“三宝”配备和“四口五临边”防护的配合工作。凡重要劳动防护用品，必须符合相关规范标准及总包要求（含中建CI形象要求等）。如：***、安全带、安全网、漏电保护器、电焊机二次线保护器、配电箱、五芯电缆、脚手架扣件等。“三宝一器”（安全帽、安全带、安全网、漏电保护器）的购买、验收、发放、使用、更换和报废统一由招标人负责，所发生费用从中标方工程款中扣除。中标方必须采取切实可行的措施防止对周围居民产生噪音、漂浮物等干扰，如发生相关费用，费用自理。投标人施工必须保持每天工完场清。

（4）人员管理：***，要接受项目部为期三天的培训教育（包括技术、质量、安全文明施工等标准化做法），并且三天内须向项目部劳务管理员提交进场劳务人员实名制登记表并提供身份证，并随工程进展在每月 5 日前将月度人员实名制登记表、月度人员考勤表、月度人员工资发放记录表（若工资现场发放须邀请项目部管理人员到场）提交给项目部劳务管理员，每滞后一天，分包方须支付每次不少于 1000 元的违约金。现场所有施工人员，进场作业 2 日内配合项目部统一办理实名制登记卡，并严格遵守项目部实名制门禁管理制度，如有违反分包方每次支付不少于 1000 元的违约金。

（5）投标人应严格按照操作规程施工，若不按招标人相关要求操作或因自身责任发生工伤等造成人身伤亡事故，投标人负责一切经济及法律责任，自行处理并承担所有费用。

（6）生产管理：***、现场安全文明施工、工程质量缺陷的或在投标人分包范围内的投标人不施工的，造成项目工期延误，施工穿插受阻，项目部通知（口头及书面）规定时间内仍然不予改善执行的、或执行不力的，项目部可直接安排作业人员进行处理，其造成的费用在分包方工程款中双倍扣除。所有材料按照招标人指定地点分类堆码整齐，并配合招标人将材料装车退场。

（7）中标人按招标人规定及时在云筑网上录入完成产值，若因产值录入不及时导致付款滞后，中标人不得有异议。

4、投标方提供材料设备及包含内容

（1）机械设备：***。

（2）材料及用具：***供并承担费用。

（3）劳动保护用品（安全帽、安全带、防毒、防尘器具、雨衣、雨鞋、焊接防护用品、绝缘手套、绝缘鞋等）；

（4）二级箱以下的配电箱及电线、机具用电缆线和各机具配电分箱、夜间小型照明灯具等其他必备机械及所有所需的辅助材料、辅助工具。

四、招标要点

1、以工程所在地西安市经开区市场价为基础，投标单位自主报价。

2、投标单位自报施工方案。

五、投标人资格要求

参加投标的单位必须符合下列要求：***

1、具有合法经营资格的专业承包资质，并在人员（男性年龄不超过55岁，女性年龄不超过50岁，进场前提供相应的体检报告）、设备、资金方面具有相应的施工能力。

2、营业执照年检合格；资质证书年检合格；安全生产许可证年检合格。

3、投标人的项目负责人必须持有相应资格证书，且是投标企业在职职工。

4、须有较好的信誉、较强的设备实力和较强的资金实力。投标方应配置足以满足工程进度/质量的施工人员、材料、机具等。若投标方在上述资源配置上满足不了现场施工生产需要，应无条件增加配置，并且不得以此为借口向发包方索要任何额外费用；

5、施工经历要求：***；

6、投标方不得将承包范围内的任何工作分包给第三方；

7、现场施工人员应该具备一定的施工经验，能正确并按时执行其所属任务。在施工中，投标方必须服从发包方管理，发包方保留更换分包队伍的权力。

8、近三年来无安全事故。

六、投标人需提交的资料

1、营业执照；

2、资质证书；

3、安全生产许可证；

4、开户许可证

5、一般纳税人证明；

6、法定代表人身份证明；

7、投标企业在投标截止日期前拖欠和克扣农民工工资情况；

8、授权委托书；

七、投标费用、保证金

1、投标人自行承担其投标文件准备与递交所涉及的一切费用，包括购买招标文件。

2、投标保证金

本次招标的投标保证金为 200 元整（贰佰元人民币），在 2023年 月 日 时之前以转账方式交纳，不提交投标保证金的投标单位的投标文件作废标处理。（汇款时必须注明：“和瑞府工程总承包（EPC）项目土方开挖外运工程投标保证金”）。 ******以公司 名义用公司账号进行转账缴纳，个人缴纳将视为无效。公司A级和B级分包商可免交投标保证金。投标保证金缴纳完毕后，请第一时间将银行回执单扫描件发送至招标人邮箱 ****91@qq.com，以便及时确认是否缴纳成功。 ******以公司 名义用公司账号进行转账缴纳，个人缴纳将视为无效。

注：***标人，不接受保函或其他方式的投标保证金。投标单位在缴纳完投标保证金后，为未中标单位投标保证金及时退回，招标人暂不开投标保证金收据，待定标确定后未中标单位按原账户退回，中标单位转为履约保证金，公司直接开履约保证金收据。

投标保证金缴纳账户：***：*********限公司 ，开户 ******限公司 北京阜外支行，账号：****101001(缴纳保证金之前必须与招标方联系核对账号，否则一切后果由投标方承担)。

3、投标方中标后，应交纳不低于合同价款3%的履约保证金。如投标方交纳的投标保证金足够履约保证金，则此投标保证金直接转为履约保证金；如投标保证金不够足额交纳履约保证金，则中标方应补足差额部分。

4、投标方未中标的，投标保证金在签订合同后一个月内无息退还。

5、如投标方中途退出投标、逾期递交投标书、没按规定密封，该费用将不予退还。八、质量标准

1、工程规范、标准和质量标准

（1）本招标工程适用中华人民共和国现行设计和施工验收规范、标准以及发包方可能随相关施工图纸向中标人提供的本工程具体技术要求；

（2）本招标工程质量标准必须符合设计图纸要求、中华人民共和国标准、建筑业行业标准、 陕西 省（市）地方标准、企业标准，上述标准、规范有任何不一致的地方时，按较高标准执行。

（3）工程质量达到国家验收标准、行业标准及合同约定的要求，达不到要求，分包人应无条件返修，否则承包人有权单方面委托其他单位返修，该费用从结算总价款中双倍扣除，不限于是否通知了分包人，上述事宜经监理单位确认后，分包人对此无权提出异议；

（4）关键工序施工完毕后，须经建设单位、监理（分包人应在验收前向项目部提交自检记录等资料）、承包人验收合格并签字后，方可进行下道工序施工，否则每次分包人支付处罚金2000元，并且暂停支付该部分进度款，直至承包人确认该部分工程合格为止。

（5）为保证施工质量，施工难点以及容易发生质量通病的地方，分包人应按施工方案施工，建设单位、监理、承包人可根据实际情况要求分包人做施工样板，样板经建设单位、监理、承包人验收合格后分包人方可按样板进行大面积施工。

2、质量验收等级：***，并要求达到承包人与业主签订的总包合同中约定的质量奖项的评定标准，且符合国家或工程所在地的现行设计、施工及验收规范、规程、标准的规定。

3、工程质保期：***。

九、工期要求

工期要求：***。工程整体工期按照工程整体施工进度要求确定，仅作为评价投标人组织能力的参考，不作为工程实际施工要求，但合同中签订的工期要求应严格于招标文件中工期承诺。

十、安全文明施工

1、投标方须按招标方及 陕西 省有关现场安全文明施工之要求组织施工。现场文明施工达到 陕西省省级安全文明工地 标准。

十一、投标报价

1、本分包工程报价为根据承包内容工程实体实物量不含税综合单价，税金单独列报形式报价，报价表详见招标文件中投标文件经济标报价表。

2、分包工程单价以市场价格为基础，投标方综合考虑竞争实力，单价不做调增。

3、本分包单价包含投标方完成本分包工程有关的一切工作内容所需的全部含税包干价格，包括完成本工程所需的投标方人工费、材料费、辅材费、机械费包括但不限于机械进出场费、燃油费、维修保养费等）、工人进退场费、劳保、保险及医疗费、赶工费、不可预见费、风险费、安全文明施工费、管理费、利润、税金（含除增值税税率之外，由分包单位缴纳的城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加等其他分包应缴税金）等招标范围规定的一切与本工程有关工作内容的相应费用，本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整，合同范围内一律不再计取计时工。

4、若在施工前发生设计变更，造成工程量增加，按设计变更工程量做相应调整，单价不变。

5、工程量计算：

按工程量清单报价表中列明的计算规则计算工程量。

6、投标人应根据企业具体情况在合理的范围内自主报价，但不得低于企业实际成本。

7、风险因素

（1）报价时应认真对照图纸及详细现场情况，在施工中不可预见因素引起风险等均含在投标报价时综合考虑因素内。

（2）由于施工质量原因造成的返工及发生的一切费用均由投标单位承担。

（3）投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

8、价款调整及奖罚

本工程严格按照招标人、中标人签订的合同中约定的工期执行。因分包原因导致工程节点工期逾期未超过20天的，每逾期一天，**1万元 违约金；总工期逾期超过20天（含20天）时，每逾期一天,**2万元 违约金；上述违约金招标人有权在工程进度款中直接扣除，或在工程结算款中扣除。

因中标人未及时支付工地工人工资，造成工地工人围堵工地、招标人办公场所、小区大门或故意停工的，每出现一次或一天，中标人需向招标人支付违约金30000元，以上违约情况以招标人对以上情况的照片或录像、证明作为索赔依据。

过节期间，中标人应保证施工不受影响，满足招标人施工进度要求，如因中标人原因，不能保证施工人员正常施工，造成工期滞后，每天处罚10000元。并承担建设单位对招标人因此造成的工期延误罚款。

十二、结算工程款支付节点

（1）依据投标方完成的实际工作量和承包单价。

（2）依据投标方实际施工的工期、质量及其他情况。

（3）验收时，下列情况不予计量付款。

a) 投标方强行施工的；

b) 不能证明施工质量合格的；

c) 投标方自身原因返工的；

2.合同价款的支付：

(1)、工程预付款：***，无延期付款利息；

(2)、本工程进度款支付比例为：

工程计量为月度计量，进度款支付为月度支付；每月进行月度计量前，中标人需提供工人合同、工人花名册、工人工资表、工人工资发放记录等，若拒绝提供则招标人有权暂停工程款的支付。

工程进度款支付比例为：***

1)工程款按月进度付款分包人每月20号向承包人上报已完合格工程量，承包人按内部流程和规定办理预结算，预结算办理完成且乙方提供全额增值税专用发票后资料移交财务进行挂账，根据财务流程支付至已完工程量的70%；

2)全部分包工作施工完毕，验收合格后，支付至已完合格工程量的80%；

3)工程验收合格后3个月内专业投标人报最终结算，工程招标人在3个月内结算完毕，投标方开具足额正规增值税专用发票，劳务方与材料供应商、施工班组、农民工等相关方无任何纠纷，并出具法人承诺后，付至最终结算工程款的97% ；

5)整个项目竣工验收合格后，经过两年无息支付至最终结算100%。

以上节点支付时间为：***，办理完成期中结算，且招标人已收到建设单位支付的此部分工程的工程款后支付。中标人在招标人每次付款前必须提供足额增值税专用发票，付款至最终结算价的97%时中标人必须提供全额增值税专用发票，否则招标人不对中标人支付工程款。投标人应当接受不低于合同总价的 50%的非现金形式付款金额。50%非现金工程款由乙方承担贴现及相关手续费用。

3、分包人在施工过程中需避免材料浪费，如有浪费现象发生，应赔偿承包人材料损失。

4、分包人不得对本工程再次转包。如有转包情况发生，承包人有权终止合同，一切后果由分包人承担。

第四章 开标及评标

开标时间：***，若有变动以招标人电话通知的具体开标时间为准。

开标地点：***、建元路以东和瑞府工程总承包（EPC）项目部（若有变动，另行通知）。

开标及评标说明

招标人组建技术标评标委员会，在开标会上按投标须知规定，由开标人对投标人的投标文件的密封性及是否应当受理进行符合性审查，然后将应当受理的投标文件开启，送评标委员评审；

招标人有权力选择合适投标人，招标人对未中标投标人不做任何解释。招标人在选择投标人时，将综合考虑到工期、价格、实力、组织能力、经验和信誉等，不承诺一定会以最低价中标。

三、 评标要点及评标细则

1、评标办法

符合性审查

若出现以下情形，应按废标处理。

②要求法人或委托人到场而未到场的。

③投标人 ******或公司 禁止参与投标的。

④未按要求缴纳投标保证金的。

⑤证件不齐全，无相应资质的。

⑥招标文件要求到项目实地考察，而未去考察的。

⑦未响应招标文件的实质性要求和条件，主要内容格式与投标文件规定不符的。

评分标准

线上总价最低评标法评分标准打分表

评分汇总

按总分高低排名顺序依次确定拟中标人。

一轮唱标后强制淘汰不少于10%的最高报价或者不合理报价单位。

计算基准价：***=参与评标供应商的最低总报价 ² 供应商总报价=所有商品的报价*招标数量之和

计算供应商报价分：***={1-【（供应商总报价-基准价）/丨基准价丨】}*商务报价分占比*评标总分 ² 若基准价为 0，则分母中的基准价按 1 算。

其他说明

①投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以用书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复，投标人应以书面形式进行，但对投标报价和实质性的内容不得更改。凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

②投标文件的符合性鉴定

开标后，投标文件经招标人审查符合的投标文件提交评标委员会进行评审；评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求，所谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响；如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

③错误的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：

如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。

④投标文件的评估和比较

在评标过程中，评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，招标人将以口头形式通知投标人，投标人按要求进行答辩。

评标结果须在协同办公平台进行公示，公示期最少两天。评标结果在公示和审批期间提出异议的，应提交评标委员会重新评议，书面出专项定标报告，按评议结果定标。

对评标委员会评标结果无异议的按评标结果定标。

五、中标通知

1、在投标文件有效期内，发包方及时通过云筑网向中标单位发中标通知书，中标通知书自发出之日起生效；

2、中标通知书在未签署正式施工合同之前作为双方合法有效的文件，双方均受其制约；

3、发包人将在发出中标通知书的同时，电话通知未中标单位。

1、招标文件、中标通知书作为合同的组成部分，投标人须充分了解招标文件内容；

2、任何不响应招标文件要求的投标文件都可能被视为废标；

3、投标单位不论是否中标，招标文件、投标文件均不予退还。

第五章、投标文件要求

1、投标文件的语言：

投标文件及与投标有关的来往信函和文件均使用中文。

2、投标文件的组成：

投标人所递交的投标文件应包括：***、经济标、技术标和合同文本格式确认四部分。

（1）商务标应包括：

a) 投标函

b) 授权委托书

c) 法定代表人身份证明

d) 承诺书

e) 投标人基本情况表（附资质证书和工程所在地建委备案资料，复印件加盖单位公章）

f) 近年完成的类似项目情况表

Ø 最近三年以来投标人及项目经理获奖荣誉证书；（复印件加盖公章）

Ø 最近三年以来项目经理承建的类似工程中标通知书、合同、竣工验收报告；（复印件加盖公章）

g) 近三年内施工过观摩工地证明

（2）经济标应包括：

a) 投标报价说明

b) 投标报价汇总表

c) 投标报价明细表

（3）技术标应包括：

a) 施工组织设计

Ø 工程概况

Ø 工程质量、环境、职业健康安全管理目标及工期目标

Ø 工程中难点分析及解决措施

Ø 工程施工部署及总体施工安排

Ø 主要施工方法

Ø 质量事故及质量通病的预防、纠正措施

Ø 施工技术组织措施（包括进度保证措施、质量保证措施、安全保证措施、环境保护措施、资料控制措施、文明施工保证措施等）

Ø 施工进度计划表（包括资源投入、赶工措施等）

本工程技术标编制应包括以上内容但不局限于此内容，缺项、漏项则该项不得分。

b) 项目管理机构配备情况

Ø 项目经理注册建造师证、安全考核合格证；（复印件加盖公章）

Ø 拟派项目技术负责人、质量员、安全员、材料员、测量人员、电工、信号工等相关人员从业资格证；（复印件加盖公章）

二、投标文件的密封与提交

1、如果招标人在本招标文件中提供了相关格式，则投标人在准备投标文件时必须使用这样的格式（如属表格可以按同样格式扩展）。

2、投标文件在本须知规定的投标截止日期之后的30天 (日历天)内有效。

3、投标文件的份数和签署

（1）投标人应将1正1副都应胶封装订成册，并在其封面上标明“正本”、“副本”字样。投标方须提供投标文件电子版一份（U盘），与标书一同密封，所有投标文件（包括正本和副本）统一密封在密封袋中，密封袋骑缝处应加盖投标人公章和法定代表人印鉴。 投标文件正文字体为：***、小四、文字行距为固定值20磅，页面必须标明页码，尽量双面打印减少标书装订厚度。不按规定密封投标文件的按废标处理。

（2）承诺书、报价表除按招标文件要求外另提交一份（用信封密封）并加盖公章及法定代表人印章。(备注：***+投标文件PDF+投标函盖章扫描页+承诺书盖章扫描页+授权委托书盖章扫描页+报价单盖章扫描页)。

（1）投标文件的正本和全部副本均应使用A4纸电脑打印，并在招标文件要求投标人加盖投标人公章和法定代表人印鉴的地方加盖公章及印章。

（2）投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。凡有增加或修正之处均应加盖投标人公章或法定代表人或其授权委托人的签章（只限于投标截止日之前）。

4、投标文件封面上应有以下标志：

工程名称、投标人、法定代表人、投标日期，并加盖投标人公章和法定代表人印鉴。

5、投标截止时间和递交投标文件的地点

投标人必须按前附表的规定时间和地点将投标文件递交，特殊情况下经过招标人允许可合理延期。

三、投标文件格式

中建七局和瑞府工程总承包（EPC）项目

土方开挖外运工程

专业分包公开招标

工程名称：***

投标人(盖章)：***

法定代表人(盖章) ：***

投标日期 ：***

目 录

第一部分、商务标

一、投标函...............................................................页码

二、授权委托书...........................................................页码

三、法定代表人身份证明...................................................页码

四、承诺书...............................................................页码

五、投标保证金缴纳证明资料...............................................页码

六、投标人基本情况表（附资质证书和工程所在地建委备案资料）...............页码

七、近年完成的类似项目情况表.............................................页码

第二部分、经济标

一、投标报价说明..........................................................页码

二、投标报价汇总表........................................................页码三、投标报价明细表........................................................页码

第三部分、技术标

一、施工组织设计.........................................................页码

二、项目管理机构配备情况.................................................页码

第四部分、合同文本确认

一、拟签订合同文本格式...................................................页码

商务标

一、投标函

致：***（招标人名称）：

1、 ******贵公司 （项目名称、招标编号）的招标文件，并已仔细研究招标文件的全部内容（含补遗书第 号至第 号），完全理解并接受招标文件的全部条款。我公司愿以：***报价及招标文件相关要求，工期 日历天，按合同约定实施和完成该分包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 。

2、我公司的投标报价，已充分考虑了招标文件要求中标单位应承担的所有义务及风险，由此造成或可能造成的费用已包含在报价中。

3、我公司保证所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，在投标有效期（或延长的有效期）内不修改、撤销投标文件。

4、我公司理解，贵单位不一定接受最低价的中标或其他任何可能的标价。

5、随同本投标函提交投标保证金一份，金额人民币（大写） 元（￥ ）

6、在合同协议书正式签署生效之前， ******贵公司 的中标通知书将构成双方之间共同遵守的文件，对我方具有约束力。

7、 ******我公司 的投标， ******贵公司 认可的条件，按招标文件约定的比例缴纳足额履约保证金。

8、其他补充事项：（如有）

投 标 人：***（盖章）

法定代表人或其委托代理人：***（签字）

地 址：***

电 话：***

传 真：***

邮政编码：***

法定代表人：***（签字或盖章）

年 月 日

二、授权委托书

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（招标项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：***。

代理人无转委托权。

附：***

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：***

委托代理人：（签字）

身份证号码：***

年 月 日

三、法定代表人身份证明

投标人名称：***

单位性质：***

地址：***

成立时间：***

经营期限：***

姓名：***：***：***：***（投标人名称） 的法定代表人。

特此证明。

投标人：***（盖单位章）

年 月 日

四、承诺书

致：***

******贵公司 的 工程的投标， ******我公司 已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对承包方有关项目管理 ******我公司 经研究决定，在此郑重承诺：

1、如我公司有幸中标，我公司承诺不在合同谈判中提出违背招标文件相关条款的要求，如因我公司原因导致合同不能签订，影响工程正常施工，相关损失由我方负责， ******我公司 投标保证金，另选其他单位。我公司保证，不会因图纸未看全面，而对综合报价提出异议，不会因此提出任何索赔。

2、我公司报价为固定综合单价，已在报价中充分考虑了企业自身的管理水平、经济实力、利润、税金及生产要素价格水平及其走势。我公司在标书中派出承担该分包项目具体施工的下属项目经理等人员机构，将全面代表我司履行合同所约定的一切相关职责。

3、一旦我公司中标，保证中标后不会对中标价格提出任何异议，更不会以任何理由要求贵司针对中标范围的价款要求额外补偿，在接到中标通知之日起三天内缴纳合同额的3%履约保证金打到承包方指定帐号，接到中标通知书15日内按本合同条款签订合同，否则除投标保证金外，愿意赔偿给承包方造成的一切损失，并无条件放弃。

4、我公司将本工程作为重点项目对待，保证不会出现劳动力、资金、施工设备、项目管理人员不能满足施工需要的现象，农忙不停工。为满足本工程业主及贵司在质量、进度、安全、环保上的要求，我司将采取一切措施保证各项施工资源满足贵司的要求，并保证不会因此而向贵司提出增加任何补偿要求。保证按合同约定完成施工、验收、交工资料、保修维修任何缺陷。

5、无论任何情况下，我公司有充分的经济实力，保证我们的全部人员工资按时发放。如出现因拖欠工人工资情况， ******我公司 缴纳的履约保证金中先予以划支。并愿接受贵司的处罚（按发生额的30%），如出现影响贵司的形象、工作的围堵、群体（3人以上）的找项目或贵司要薪情况，每次愿接受50000元处罚。

6、如招标人资金暂时不到位，我方保证连续正常施工3个月，不提出任何索赔（包括但不限于停工损失费、材料费等）。

7、本公司拟派（姓名）：***：***程专业分包工程公开招标分包投标。在此郑重承诺拟派投标人本企业自有员工，绝非挂靠该单位，中标后授权委托人本企业在此项目主要负责人，若进场后在未经项目部同意下更换项目负责人，或者出现转包等行为视为违约，承担单位有权单方终止合同，我方无条件退场，履约保证金扣除不予退还。（后附授委托人社保缴纳证明复印件）

投标方：***

法定代表人（或委托代理人）：***

日 期：***

五、投标方基本情况表

备注：***、施工资质证书副本、安全生产许可证副本，一般纳税人证明复印件加盖红章。

六、近年完成的类似项目情况表

备注：***，表后需附相应的合同协议书的复印件。

七、近三年内施工过观摩工地证明

1、属于总承包的提供施工过观摩工地和甲方合同复印件主要页，并提供相关影像和证明资料。

2、属于劳务分包的提供和总承包合同复印件主要页，并提供相关影像和证明资料。并在证明资料上留总承包单位联系人及联系方式。

3、以上资料都应盖单位公章。

4、若没有，此项为空即可。

5、以上资料如发现弄虚作假者取消投标资格。

第二部分 经济标

一、投标报价要求

1、本报价是依据本工程招标文件的有关条款及招标答疑文件、本工程施工图纸、现场及周边施工环境条件和市场行情，并结合投标人自身施工水平和综合管理能力基础上的报价。

2、工程量计算方法：***量，同时结合工程量计算定额规定（施工所在地施工当期相关定额）相关配套文件。

3、本报价是币种为人民币。

4、投标人报价时不针对具体楼号，待投标人所报单价中标后由招标人统一划分各自中标标段。

二、投标工程量清单封面

中建七局和瑞府工程总承包（EPC）项目

土方开挖外运工程

专业分包投标报价

投 标 人：***（单位盖章）

法人代表：***（签章）

年 月 日

三、工程计价总说明

总 说 明

工程名称：***（EPC）项目土方开挖外运工程

表-01

四、分部分项工程量清单计价表

和瑞府工程总承包（EPC）项目土方开挖外运工程专业分包清单计价表

工程名称：***（EPC）项目 分包类型：***/标段：

备注：

1、依据正式设计图纸、合同中分包工程量清单项目及计算规则内容报价，以上工程量为暂估数量，最终结算工程量以正式施工图纸为准，按照现场实际施工，双方确认的工程量为准。工程量达不到以上暂估数量时，乙方不得以工程量不足作为索赔的理由；

2、本合同价款采用全费用的固定综合单价包干项目（含税），包含但不限于人材机械进退场费（多次）、土石方开挖、装（卸）车费、弃土、转运、多次转运、外运、现场安全防护、道路清洁、场内外和沿线道路保洁、除降尘、排水、冬雨季施工、文明施工、周边协调（地方村镇市，业主、监理、渣土办、城管，交警，大气办、铁腕治霾办、环保局等）、挖后整平费、治安交通市容环卫环保渣土巡警申报和协调费、夜间施工申报费、***交易中心土石方分中心的交易费、施工人员综合保险费、（水车，雾炮，喷淋，驶出施工现场清洁等根据监管单位要求扬尘治理标准要求所提供的机械设备）洒水养护费和防尘网覆盖，政府征收的相关费用缴纳及渣土、土石方准运证办理，环卫卫生费，抢险费，迎检费、分包人合理的管理费、利润、风险、税金等一切与本工程有关的费用；不分土石比例、土质、石方的硬度等情况，工程量按双方共同认可的实测挖方天然密实方体积计算。清单计量规则见附件。且固定综合单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。

3、报价时考虑工人服装统一，由招标人提供服装一套（春秋装，单价168元/套）费用由投标人承担，服装见附图。

投 标 人：***（盖章）

投标方法人代表或授权代表：***（签字或盖章）

日 期：***

第三部分 技术标

一、施工组织设计

1、投标应编制施工组织设计。编制的具体的要求：***布分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应的技术措施，如冬雨季施工技术措施，减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表达外应附下列图表，图表及格式要求附后。

2.1拟投入的主要机械设备表

2.2劳动力计划表

2.3计划开、竣工日期和施工进度表

2.1拟投入的主要施工机械设备表

工程项目名称：***（EPC）项目土方开挖外运工程

2.2 劳动力计划表

工程项目名称：***（EPC）项目土方开挖外运工程

注：***、投标人按所列格式提交包括投标人在内的估计劳动力计划表

2、本计划表是以每班8小时工作制为基础编制的

2.3计划开、竣工日期和施工进度表

2.3.1、投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行的各个关键日期，中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2.3.2、施工进度表可采用网络图（或横线图）表示，说明计划开工日期和分项工程的完工日期。

2.3.3.、施工进度计划与施工组织相适应。

二、项目管理机构配备情况

1、项目管理机构配备情况表；

2、项目经理简历表；

3、项目技术负责人简历表；

4、项目管理机构配备情况辅助说明资料。

1、项目管理机构配备情况表

工程项目名称：***（EPC）项目土方开挖外运工程

后附：***、项目经理注册建造师证、安全考核合格证；（复印件加盖公章）。2、拟派项目技术负责人、质量员、安全员、材料员、测量人员、电工、信号工等相关人员从业资格证；（复印件加盖公章）

2、项目经理简历表

工程项目名称：***（EPC）项目土方开挖外运工程

3、项目技术负责人简历表

工程项目名称：***（EPC）项目土方开挖外运工程

4、项目管理机构配备情况辅助说明资料

工程项目名称：***（EPC）项目土方开挖外运工程

注：***、辅助说明资料主要包括管理机构和机构设置、职责分工有关复印资料及投标人认为有必要提供的资料。格式不做统一规定。

2、项目管理机构配备情况说明资料另附(与本投标文件一起装订)。

三、绿色供应链建设项

生产单位要求提供厂区绿色生产支撑资料（减少原料使用/提升产品耐用性、易拆解性/提升可再生资源使用效率等先进工艺运用及环评证书/低碳排放设备、环保设备使用情况等），双碳业务开展的支撑资料，无不涉及，可不填写。

此项参与技术标评分，具体分值及要求详见评标办法

第四部分 合同文本确认

一、 拟签订合同文本格式拟签订合同文本格式

合同编号：

中建七局和瑞府工程总承包（EPC）项目

土方开挖外运工程

专业分包合同

工程承包人：*********限公司

专业分包人：***

签约地点：***

签约时间：***

第一部分

合同协议书

工程承包人：*********限公司

法定代表人：***

住 所：***

专业分包人：***

法定代表人：***

住 所：***

资质证书号码：***

发证机关：***

资质专业及等级：***

复审时间及有效期：***

营业执照号码：***

安全生产许可证号码：***

鉴于分包人同意按照本合同要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与承包人及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作，以确保本工程的圆满竣工；另鉴于分包人已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对承包人有关项目管理制度规定充分了解。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包人、分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、分包工程概况

分包工程名称：***（EPC）项目土方开挖外运工程

分包工程地点：***、建元路以东

分包工程承包方式：***，包含但不限于人材机械进退场费（多次）、土石方开挖、装（卸）车费、弃土、转运、多次转运、外运、现场安全防护、道路清洁、场内外和沿线道路保洁、除降尘、排水、冬雨季施工、文明施工、周边协调（地方村镇市，业主、监理、渣土办、城管，交警，大气办、铁腕治霾办、环保局等）、挖后整平费、治安交通市容环卫环保渣土巡警申报和协调费、土方施工期间罚款、夜间施工申报费、***交易中心土石方分中心的交易费、施工人员综合保险费、（水车，雾炮，喷淋，驶出施工现场清洁等根据监管单位要求扬尘治理标准要求所提供的机械设备）洒水养护费和防尘网覆盖，政府征收的相关费用缴纳及渣土、土石方准运证办理，环卫卫生费，抢险费，迎检费、分包人合理的管理费、利润、风险、施工中工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利、物价上涨因素、开具正式增值税专用发票等一切与本工程有关的费用；不分土石比例、土质、石方的硬度等情况，工程量按双方共同认可的实测挖方天然密实方体积计算。

分包工程承包范围：***（EPC）项目土方开挖外运工程设计施工图的所有内容（含图纸会审纪要、设计变更、签证、技术核定、施工方案、技术交底中涉及到的全部施工等)。内容包含但不限于：***（混凝土地面、砖结构、围墙砖等垃圾外运）、土方开挖及外运、土方开挖及内倒、挖基础土（电梯坑、集水坑、独基）及外运、挖桩间土及外运（含桩头）、淤泥外运等达到陕西省安全文明工地要求。有关本工程的图纸、施工方案、技术交底、报告及招标文件、工程规范中所含全部工作内容亦为本工程的承包范围。与其他队伍交叉作业时的配合等所有基础工程施工期间的施工现场安全保卫、环境保护（扬尘治理）、安全文明施工等一切与土方开挖外运工程相关的工作内容。本工程详细情况详见图纸，具体请与招标人项目招标负责人联系。

二、分包合同价款

本分包合同为 固定单价 合同。

暂定价款（含增值税）为：￥：***，金额大写：***；其中，不含税价款为：￥：***，增值税为：￥：***。

三、工期

1.开工日期：***

2.竣工日期：***

3. 合同工期总日历天数为：***。

四、工程质量标准

本分包工程质量标准双方约定为：***，并要求达到承包人与业主签订的总包合同中约定的质量奖项的评定标准，且符合国家或工程所在地的现行设计、施工及验收规范、规程、标准的规定。

五、组成本分包合同的文件包括：***

除专用条件另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序见通用条件第2条。

六、本合同中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条件》中分别赋予它们的解释相同。

七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“本分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。

八、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并承担履行本分包工程合同及确保本分包工程质量、工期等的全部责任。

九、发票

9.1分包人属于以下第 （1） 种纳税人：

（1）一般纳税人 （2）小规模纳税人

9.2分包人提供以下第 （1） 种发票。

（1）提供税率为 9 %的增值税专用发票；

（2）提供税率为 / %的增值税普通发票。

9.3分包人在向承包人申请付款前，应提供与承包人确认付款金额等额的合法、有效、完整、准确的增值税发票。若分包人提供的发票不符合要求的，承包人有权拒收增值税发票，并有权暂停支付相应款项，分包人不得以此为由中止履行合同的义务。如因分包人不能按期提供发票或提供的发票不符合要求而导致付款延期的，由其自行承担后果，承包人不承担任何责任。

9.4若分包人未能按承包人要求提供增值税发票或因分包人原因导致提供的增值税发票承包人不能认证、抵扣的，分包人应按承包人要求采取补救措施，同时，承包人有权要求分包人支付本合同暂定总价的9%的违约金并赔偿承包人损失。

9.5如果承包人丢失增值税专用发票发票联和抵扣联，则分包人必须向承包人提供专用发票记账联复印件和分包人主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

9.6若分包人由一般纳税人身份变为小规模纳税人身份的，或者计税方法发生变化的，或者政策法规规范性文件发生变化的，并导致承包人可抵扣的进项税额减少或被税务机关要求补缴税款的，则减少的进项税额或补缴的税款应由分包人承担，承包人有权从将支付的任何一笔款项中扣除。

9.7若承包人从合同价款中扣除了违约金、损失赔偿额等款项的，分包人仍应按扣除前的合同金额开具增值税发票。

9.8增值税发票开票信息

承包人企业名称：*********限公司

纳税人识别号：********75

银行账户：****5882

开户银 ******限公司 郑州锦江花园支行

地址：***

电话：***-****

分包人企业名称：***

纳税人识别号：***

银行账户：***

开户银行：***

地址：***

电话：***

十、合同的生效

合同订立时间：***

合同订立地点：***·西安

本合同采用电子签名签署，经双方加盖电子印章后生效。根据《民法典》、《电子签名法》等有关法律规定，双方认可并接受电子签名，确认该电子签名具有法律效力。

1、本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定内容全部履行完毕自动终止。

2、本合同采用电子印章（亦称“电子签名”）签署生效。甲乙双方根据中《华人民共和国民法典》、《电子签名法》等有关法律、法规，就采用电子印章签订本合同的有关事项约定如下：

3、电子签名风险揭示

乙方认识到由于使用电子签名方式签署合同，是指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据的方式签署合同，因此电子签名除具有以书面方式签署合同的所有风险外，还充分了解和认识到其具有以下风险：

（1）密码泄露或乙方身份可能被仿冒；

（2）由于互联网上存在黑客恶意攻击的可能性，互联网服务器可能会出现故障及其他不可预测的因素，合同签署信息可能会出现错误或延迟；

（3）乙方的上网设备及软件系统与分包人所提供的网上交易系统不相匹配，无法签署合同或合同签署失败；

（4）乙方电脑系统感染电脑病毒或被非法入侵。

上述风险可能导致乙方发生损失，乙方已经完全知晓并自愿承担上述风险，且承诺不因此追究分包人的任何责任。

4、电子签名约定

（1）乙方郑重承诺：*********限公司 发包的工程中使用电子合同、电子签名。乙方通过身份证验证登录的本条第二款约定的网站，确认同意接受相关电子合同或文书的，视为同意签署合同，与在纸质合同上手写签名或盖章具有同等的法律效力，无需另行签署纸质合同或文书。

（2）乙方为签署本合同所登录的网站必须是分包人提供或分包人指定站点（https://ehetong.****.com:***/a/login）。乙方使用其他网址或软件签署本电子合同，由此产生的后果由乙方自行承担。

（3）乙方凡使用乙方的客户账号、交易密码和通讯密码进行的签署电子合同均视为乙方亲自签署合同，并同意合同文本的全部约定，且不得变更或撤销，由此所产生的一切后果均由乙方承担。

（4）本条列举的系统所蕴涵的风险所指的事项发生时，由此导致的乙方损失，分包人不承担任何赔偿责任。

5、本合同一式 伍 份，每份具有同等的法律效力，分包人执 肆 份，乙方执 壹 份。

6、本合同所有条款已经双方充分协商，分包人对涉及的及双方的责任免除及限制条款已作充分提示和说明，乙方对本合同所有条款充分理解并无异议。

7、本同在执行中若有未尽事宜，双方经友好协商以补充协议、会议纪要、谈判记录等形式予以解决。

本合同一式 肆 份，承包人执 叁 份，分包人执 壹 份。

第二部分：***（略）

第三部分

专用条件

2、分包合同文件组成及解释顺序

合同文件组成及解释顺序:***

3、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准

3.2适用法律

本合同需要明示的法律、行政法规和规章：***《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》 、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑业资质管理规定》、《建筑业资质等级标准》、《建筑工程施工合同管理办法》以及国家、项目所在地的有关建筑、施工、安全的行政法规和规章、标准、规范、项目所在地的民族习惯。

3.3 适用工程建设标准

本分包工程适用的工程建设标准：***、本工程经过承包人批准的专项方案及技术交底

除以上工程建设标准以外，总包合同中约定的与分包工程相关的工程建设标准均适用于本分包工程。

4、图纸

4.1承包人向分包人提供图纸的日期：***；

承包人向分包人提供图纸的套数：***，由分包人自行复印 。

9、项目经理/授权代表

9.1承包人人员

姓名：***：***/执行经理 工作邮箱：****8@qq.com

职责范围：***、确认或批准前，就下述工作仅负有基础性审查建议职责，而不具有最终决定权：

（1）下达开工指令或通知；

（2）认可工程任何部分的分包及确认或同意分包商；

（3）批准任何工期顺延及任何费用索赔；

（4）对工期、工程造价有任何影响的变更指示、工程洽商、工程签证文件的签署；

（5）确定变更、签证估价；

（6）决定暂列金额、暂定项目、选择项目的使用或不使用；

（7）重要设备、材料的审查确定及定价；

（8）发出接收证书或通过工程竣工验收；

（9）工程款及工程尾款支付的审核和签认；

（10）结算的复核确认权与否决权。

以上职权的行使，项目经理亦仅具有初步审查权，而无最终确定权；项目经理在上述文件上签署意见，应理解为仅作提供审查意见，而不表明该文件已生效。

姓名：***：***：****91@qq.com

职责范围：***、确认或批准前，就下述工作仅负有基础性审查建议职责，而不具有最终决定权：

（1）中间计量的审核

（2）项目招投标事宜的审核

（3）审核任何费用索赔；

（4）对工程造价有任何影响的变更指示、工程洽商、工程签证文件的签署；

（5）审核变更、签证估价；

（6）重要设备、材料的审查确定及定价；

（7）工程款及工程尾款支付的审核；

（8）结算的确认权与否决权。

以上职权的行使，商务经理亦仅具有初步审查权，而无最终确定权；商务经理在上述文件上签署意见，应理解为仅作提供审查意见，而不表明该文件已生效。

姓名：***：***：***

职责范围：***，开收发票或收据，扣除应扣款，与分包分供方核对资金收支等财务工作。非按授权办理的文件无效。

9.2分包人项目经理（其任命书作为本分包合同附件）。

姓名：***：***：***

全权代表分包人执行工程项目质量、进度、安全、文明施工、协调管理及收发文件等所有职责。分包人指派项目经理所签署的任何文件，包括但不限于同意、认可、批准、通知、报告、证书、决定、请示、函件、会议纪要、备忘、补充协议、合同文件、变更估价、结算、索赔报告、或报审资料等，均视为由分包人所作出。分包人加盖于来往文件中的所有印章，包括但不限于加盖于相应文件的单位公章、财务专用章、技术专用章、合同专用章、项目部及其他部门公章等，均视为由分包人项目经理同意并代表分包人的签署行为。

10.承包人义务：

10.7承包人应完成下列工作：

双方约定承包人应在本合同签订后 天内组织分包人参加图纸会审，向分包人进行设计图纸交底。

10.11其它工作：***，以书面形式确认

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：***

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：***箱配备至施工现场，所有配电箱配电所用电线、电缆、楼层配电箱及照明设备均由分包人负责按中建CI手册要求配备。为此，要求分包人施工现场必须配备至少两名持证上岗的专业电工和两名持证上岗的安全员。 承包人提供临时用水，并预留相应出水接口，临水的维护、维修、丢失损坏由投标人负责。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：***。分包人应遵守当地交通管理部门限制通行的有关规定，并做好道路清洁工作。因分包人原因导致的道路污染，由分包人负责。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：/ 。

（5）水准点与座标控制点交验要求：***，交验后由分包人负责保护，如果水准点与坐标控制点丢失或损坏，由此造成的损失及责任由分包人负责。

（6）图纸会审和设计交底时间：***

11.分包人的一般义务

11.6需完成的设计内容和提交时间：***。

11.7 分包人应在本合同签订生效后 7 日内向项目经理提交分包工程总体进度计划。分包人向承包人提交年度、季度、月度、周工程进度计划及相应的进度统计报表时间为：***，每月25日前向承包人报送完成统计工作量报表。

承包人批准工程进度计划的时间：***。

11.11 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：***，分包人应负责对已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复，费用已含于合同总价中 。

11.12 双方约定分包人应做的其它工作 ：

（1）所有进场材料设备需在使用前提供相应的合格证明并提供材料样品；需要进行复检复试的材料，需在进场后，分包人完成取样送检（检验单位为项目建设单位同意的检测机构或实验室），并取得相应合格的复试复检报告；工程完工后，分包人在10天内向承包人提供全部完整合格的试验检验资料。

（2）分包人在施工时应主动与现场土建及其他施工单位做好配合及衔接，做好总平面图的施工安排，主动与其他施工单位协作，为其他单位的施工尽可能提供方便。

（3）分包人应对现场做好定位工作，产生偏差的，费用由分包人承担。

（4）分包人应对甲供材主动做好保护，及时安装，如因分包人保护和安装不当造成损失的，由分包人自行承担。

（5）与本项目有关的原材检验、第三方检测等均由分包人自行实施并承担费用。分包人在其所承包的工程范围完工并经验收满足合同条款要求后5天内，必须将全部施工人员、机械、材料等撤离现场，**伍万元 交纳场地租赁费。

（6）无论何时，分包人向承包人提供的有关工程施工的书面文件虽经审批，但亦不能免除分包人在本合同内的任何义务或责任；分包人未履行合同各项义务，造成质量事故、工期延误、人员生命财产损害和经济损失，须承担全部责任，并赔偿承包方因此受到的经济损失。

（7）分包人须施工前进行施工图纸审查并严格按照施工图所显示的设计要求进行施工，所有因对施工图的误解或疏忽引致的施工错误，须返工者，其一切费用均由分包人承担，且不得因此延长竣工期限。 施工图审查过程中，分包人如认为施工图存在设计瑕疵或不符合施工规范等事项，应立即向承包人书面报告，由承包人处理。分包人没有报告的，视为认可施工图，分包人不能以施工图存在瑕疵或不符合规范为由免除其工程质量责任及因此导致的工期延误责任。

（8）购买用于工程维护分包人施工人员的劳动保险和人身保险。

（9）自行解决现场施工用棚架、工棚等临时设施（含施工及生活用房），绝对不允许在施工现场（楼盘）住宿，否则承包人有权进行罚款处理，罚款可在工程进度款中扣除。

（10）施工中因分包人责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由分包人承担，工期不顺延。

（11）分包人的材料进场、堆放应服从承包人工程师的安排，不得随意堆放，未经许可不得擅自动用其他分包商的任何物料。

（12）与其它施工单位互相配合，交叉作业、如因乙方原因导致工期穿插受阻，项目部通知（口头及书面）规定时间内仍然不予改善执行的、或执行不力的，项目部可直接安排作业人员进行处理，其造成的费用在分包方工程款中双倍扣除，责令整改，并按期竣工并交付承包人使用。

（13）承包人不承担合同价款外的任何形式的收费罚款；若由于分包人原因，政府部门对承包人进行罚款，分包人不仅要缴纳罚款，承包人还要对分包人处以罚款额的2-5倍的追加罚款。

（14）分包人对承包人提供的方案须进行施工图深化设计，深化设计过程中应考虑到所有技术性问题、材料规格、加工制作、施工安装和现场配合协调等因素。

（15）任何情况下，分包人均不得以某项工程或材料价格未认定为由而拒绝进行工程施工，如因此影响整体工程进度，将按工期延误的有关规定给予处罚并追究分包人的违约责任。

（16）深化设计文件由分包人于施工前报送承包人确认，因分包人原因使设计文件不能及时被确认，造成工期延误，责任由分包人承担；分包人应对自己所作的深化设计文件的合理性负责，任何不合理设计造成设计文件的修改，进而造成工程成本的增加，承包人不予认可。

（17）分包人提交的深化设计经承包人确认后三天内，分包人必须提供所有材料样品并经承包人审定签认后作为标准样板，而此样板将作为验收之标准。如分包人未按承包人要求提供样品进行封样，分包人须承担因上述原因造成的一切损失（含承包人的损失）。

（18）分包人与总包单位的配合及协调：

1）分包人应严格履行本合同约定的各项分包人的义务及责任,认真执行承包人为总承包工程正常施工所制订的所有规定、规则及制度，高质量地按期完成本工程。若因分包人原因而影响了总包工程整体的进度，分包人承担承包人的一切损失和责任(包括发包人对承包人追究的责任)。

2）严格遵守国家及地方的相关法律法规,服从承包人的现场管理制度及各项管理要求，包括CI、质量、安全、贯标等方面的要求，并承担相应的费用；同时积极准备分包人必需的一切施工所需的设备，以完成本工程。

3）分包人在开工前做好施工准备工作，组织制定自身必备的施工组织设计，并报监理、承包人审定。分包人应严格按照施工组织设计进行施工，在施工过程中的交叉作业与配合应服从承包人的整体管理。分包人确保不破坏承包人和其他分包人所施工工程，若发生，分包人应据实赔偿。

4）分包人应做好施工现场的安全防护工作，任何因承包人原因造成的安全事故由承包人承担责任，并承担相应的一切费用。

5）分包人对自身的施工任务要精心管理，按程序施工。完成部分必须由专职施工人员及质检员填写质检单，交送相关审核部门，经检验合格后方可进行下道工序(包括隐检)的施工。分部分项的质量评定及所有技术资料必须和工程同步，提供给承包人的技术资料应符合有关竣工验收规范及城建档案馆的要求，做到及时、准确、完整、有效。

6）分包人应配合承包人之工作计划，并遵守在总包合同内有关工程施工时间及限制之规定，任何因分包人违反约定导致的扰民事件，由分包人自己承担全部赔偿责任。分包人应遵守所有法律法规，服从承包人对于分包人设备、建材之进出、存储工地的安排。

7）分包人需将施工本工程所准备的各种材料、设备、工具、机械等清单于施工前5日历天报承包人及业主、监理单位备案。

8）分包人应办理相关手续，尤其是施工人员必须具有许可施工的一切手续，由此发生的责任由分包人自行承担。

9）分包人应确保自身施工队伍必须是成建制的，并在合同签订前向承包人提供分包人的资质证明、营业执照(复印件)及企业的简历。

10）分包人不得自行转包、再分包本分包工程。

11）分包人应保障承包人免于承受任何人员的伤亡、任何财产的损失和损害所导致的全部损失和索赔（上述人员伤亡或财产损失系在本工程的实施和完成以及修补其任何缺陷过程中由分包人自身引起的）。分包人还应保障承包人免予承担因此产生的一切索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼费、指控费和其他开支。

12）若出现任何具有传染性的疾病时，分包人应遵守并执行政府或当地医疗卫生部门为处理和克服上述传染病而可能制定的规章、命令和要求，并承担为完成上述要求而发生的费用。

13）分包人必须配合承包人完成本分包工程施工合同及施工项目在招标办和备案所需要的一切条件和手续，并承担一切费用；同时保证此事宜符合国家法律法规的规定。

14）分包人负责自身造成的道路撒土的清扫工作，如不符合环保、城管、市容等政府各部门的要求造成罚款、停工等仍由分包人负责并承担费用。

15）分包人自备施工中所需各种施工机具，且保证性能良好，符合发包人、承包人的安全要求及政府的有关规定。

16）现场材料应按照承包人的施工平面图指定的位置整齐堆放，分包人应随时将施工垃圾清运出施工现场，费用自理，且分包人使用的生活设施应保持整洁和卫生；

17）在工地不准分包人的任何人员居住，一律自行到工地以外租房居住，房租费用由分包人自理，除值班人员外，一经发现有人住在工地，按人数罚款，每人罚款 500元，并且要在承包人规定的时间内搬走，否则重罚。

18）分包人应做到工完料尽，每施工完一个工序所使用的剩余材料收拾干净，码放整齐，所产生的垃圾清扫干净，不得随意乱扔材料、乱扔垃圾，如违反规定且接到承包人通知后仍不整改的将处于每次 500元罚款，承包人派人清理，所发生费用从分包人工程款中扣除。

19）分包人应对其自身在本工程现场的全部雇员的人身安全及自有机械设备等财产办理各种保险，其费用自理。

20）分包人应保障承包人及业主免于承担由于分包人施工人员误用业主、承包人提供的资源、设备等造成的损害而引致一切索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼费、指控费和其它开支。

21）凡由于分包人的责任、原因所造成的工程质量事故、安全事故、工期延误、案件、事件等其它的经济赔偿、罚款等以及一切经济、法律的责任，由分包人独自承担，承包人不承担经济、法律的连带责任。

22）分包人须严格遵守关于施工企业管理的相关法律、法规及条例。任何因为分包人违反上述条例造成的案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由分包人承担，因此造成承包人的经济损失，由分包人承担。

23）所有属分包人范围内包括但不限于材料、周转材料（除承包人已经搭设的脚手架）、工具、机械、电器等的维修、运输、保管均由分包人自理，丢失、损坏与承包人、业主无关。

24）分包人必须遵守国家及当地政府有关施工扰民、噪音控制及文明施工的有关规定，并且承担因违反上述规定而导致的一切责任和费用。防止并清除对大气环境、水的污染以及施工噪音的扰民。

（19）分包人与承包人独立分包的其他分包商的配合及协调：

1）分包人需向其它分包人提供无偿的配合，包括提供相关技术参数。

2）分包人深化设计应在保证质量及使用功能上考虑结构满足其他项目的施工空间。

（20）分包人承诺，分包人完全有能力以自身工作经验、施工机械设备和管理水平，承担本工程。本工程施工队伍为自有基本力量，决不转包。如有转包，一经发现，承包人随时有权终止合同，并另行委托新的分包人，由此而产生的一切损失均由分包人承担。

11.13分包人按照法律规定支付工人工资

11.****.1本合同通用条件第11.****.2条款约定分包人违约应承担的违约责任：***，视事件的严重性给予相应处罚：***的 2 %，此金额直接从工程款中扣除，重者扣除履约保证金并清退出场。

12.雇员、劳务人员的安排

12.1本合同通用条件12.1条款约定分包人违约应承担的违约责任：***，分包人应向承包人支付人民币2000元/次的违约金。

16. 水、电供应

本合同约定采用以下第 种方式：

1、合同价款包含水电费

（1）承包人不提供水、电，分包人承担本分包工程范围内所有的水、电费用，分包自行解决。所需费用已含在合同价款内。

（2）分包人承担本分包工程范围内的临水临电设施的施工费用及维护，自行配备发电机。分包人应自行采购其所需的所有电、水和其他服务。

2、合同价款不包含水电费

（1）分包人承担本分包工程范围内所有的水、电费用，分包人应挂表使用，双方对挂表数据每次付款时水电费一并据实从分包工程款中扣除（直接缴纳的不另行扣除）；

（2）若无法挂表，则按照按照下表的扣款比例从每次支付的工程进度款中扣除，并在最终结算时扣除完毕。

分包合同示范文本水电费扣除比例一览表

25、环境保护作业

25.7 分包人的其它工作：***，按照承包人ISO14000标准建立的环境管理体系的要求进行施工，对与本项目有关的大气排放、水体排放、废物管理、土地污染、原材料与自然资源的使用及其它环境问题和社区问题如噪声和绿化等六个部分进行识别、控制、及时报告并保留过程记录文件。对事故和紧急情况的处理，如：***、泄露、地震、爆炸、暴雨、大风、停水停电等也要根据承包人的要求及时进行应急处理、报告并保存好相关记录。任何不按照承包人相关的要求和规定而造成环境污染或事故处理不当所造成的损失将由分包人承担。

合同实施过程中，分包人应对施工现场的安全、防盗、秩序、工程保护、消防、用电等负责，并就工地照明、防护、标志、警告信号。看护人员等作出具体安排，费用由分包人承担。

28.安全防火监管

28.2分包人整改未达到承包人要求，应向承包人支付的违约金数额为 合同总额的2%，此金额承包人有权直接从工程款中扣除。

29.合同工期

29.1如本分包合同没有约定开工日期，则具体开工日期以分包人收到中标通知书或本合同签署后，承包人现场的通知为准。由分包人编排详细施工进度。开工和竣工的日期将随实际进度由承包人调整。承包人有调整工期的权利，分包人不得因此增加费用。

29.2 分包工程的竣工

29.2.2本合同通用条件29.2.2条款约定分包人违约应承担的违约责任：***，分包人应向承包人按照合同结算总额的1% 支付违约金，并直接从工程款中扣除。

30.分包人质量保证体系

30.1 分包人代表或其组织如更换项目经理，分包人将支付每人每次人民币 万元（此处具体数额可双方协商约定）的违约金；如更换项目主要管理人员，分包人将支付每人每次人民币 0.5 万元（此处具体数额可双方协商约定）的违约金。

31.分包人的质量管理体系

31.2质量目标

本工程的质量标准为 ：***，并要求达到承包人与业主签订的总包合同中约定的质量奖项的评定标准，且符合国家或工程所在地的现行设计、施工及验收规范、规程、标准的规定。

分包人工程须达到如下目标：

检验批次交验合格率达到：***% ；

分部工程一次交验优良率：***% ；

质量问题整改率：***% ；

为保证工程质量，分包人必须采用有效的、环保的、先进的施工工艺和施工方案，以保证工程总体质量达到上述质量目标。

31.7技术及质量资料

31.7.1 分包人应根据承包人的要求，按时提交 陆 份技术及质量保证资料给承包人。

31.7.2分包人应做的其它工作：***，按照JGJ/T185-2009《建筑工程资料管理规程》或工程所在地的建筑工程资料管理要求及承包人ISO9000程序文件的规定和承包人的要求，记录、申报、审批、整理、保存工程技术及质量资料，并做好与其它分包人的接口工作。

32.临时工程、设备、材料和工艺

32.1承包人的临时工程、提供的设备材料：***

32.1.2承包人提供的设备和其它设施：***

32.1.4业主/承包人提供的分包工程所需的材料

（1）承包人供应的材料清单：***。

（2）承包人供应的材料，因分包人原因超用的部分，发包人将按实际采购材料价格的120%从分包人结算款中扣除。

32.1.7 执行通用条款 。

32.2.1分包人设备、设施、临时工程清单：***。

33.保函

33.2履约保函、履约保证金

分包人必须在合同签订前向工程承包人足额缴纳人民币（大写） （￥ 元）的履约担保（合同额的3%）。若分包人已一次性缴纳专项履约保证金，可免除缴纳。

担保方式为：***。分包人采用银行转账的方式，转账至承包人指定账户；

履约保证金的返还：***日无息内返还。如因分包人违约导致扣除履约保证金的，承包人应以书面形式通知分包人。

若由于分包人违约中途退场，履约保证金全部没收，且承包人不对分包人进行退场补偿。

33.2.4履约保函有效期的延长：***。

34.分包合同价款及支付

34.2本合同价款采用固定综合单价方式。清单计量规则见附件，工程量清单中的工程量为暂定数量。

分包人已经充分了解本合同范围内工程的实际情况，本合同的单价已经充分考虑了各种不确定因素、风险因素和不利条件，无论何种原因，不得向承包人提出任何索赔。

34.4承包人向分包人支付预付款的时间和数额：***

扣回时间和比例：/

34.5进度款支付

1、按月支付，支付比例如下：***

1)工程款按月进度付款分包人每月20号向承包人上报已完合格工程量，承包人按内部流程和规定办理预结算，预结算办理完成且乙方提供全额增值税专用发票后资料移交财务进行挂账，根据财务流程支付至已完工程量的70%；

2)全部分包工作施工完毕，验收合格后，支付至已完合格工程量的80%；

3)工程验收合格后3个月内专业投标人报最终结算，工程招标人在3个月内结算完毕，投标方开具足额正规增值税专用发票，劳务方与材料供应商、施工班组、农民工等相关方无任何纠纷，并出具法人承诺后，付至最终结算工程款的97% ；

5)整个项目竣工验收合格后，经过两年无息支付至最终结算100%。

以上节点支付时间为：***，办理完成期中结算，且招标人已收到建设单位支付的此部分工程的工程款后支付。中标人在招标人每次付款前必须提供足额增值税专用发票，付款至最终结算价的97%时中标人必须提供全额增值税专用发票，否则招标人不对中标人支付工程款。投标人应当接受不低于合同总价的 50%的非现金形式付款金额。50%非现金工程款由乙方承担贴现及相关手续费用。

每次支付时，分包人应提供农民工工资发放表（单位盖章、个人摁手印），否则不予支付。

如使用承兑、保理等涉及贴息费用的方式付款的，该部分费用由 分包 承担。

施工过程中的罚款在结算金额中直接扣除。

办理中间结算后，分包人必须按结算额严格按照国家税法等相关规定向承包人提供在工程所在地税务机关开具真实、合法、足额的建筑安装增值税专用发票。若因分包人提供假发票，所有损失由分包人承担，并赔偿承包人的名誉损失，赔偿的比例按单次提供假发票票面金额的2倍计取。承包人在收到正规税务发票后按上述条款约定对按期完成的工程量按照节点比例支付，分包人按结算额，在每次结算时及时全额提供增值税专用发票。对未按期完成的工程量不予支付，待工程完工后再进行审核和确认。

因国家增值税税率变更，由此导致合同税率发生变更的，按照相应文件执行税率变更并相应调整价格。

34.5.2.4分包人施工的进度、质量不能满足合同要求或承包人对分包人的现场管理及任何工作的执行情况不满，承包人有权延缓付款或在付款申请书中删减部分金额。如分包人未能完成合同清单项目或约定的某项工作内容，承包人将扣除未完成项目合同价款3倍的违约金并没收履约保证金。

34.6.签证索赔

分包人已经充分了解本合同范围内工程的实际情况，本合同的单价已经充分考虑了各种不确定因素、风险因素和不利条件，无论何种原因，不得向承包人提出任何索赔。

34.7质量保修金的返还

质量保修金为分包合同结算价的3%，保修期为自工程全部竣工验收通过之日起 24个月。保修期满且承包人在收到分包人提交返还保修金申请后，扣除相关维修费用和鉴定费用（如有）并经承包人确认且承包人收到业主返还的质量保修金后无息返还保修金。

如果分包人尚有部分保修工作未完成，则承包人有权在上述工作完成之前扣除与完成工作所需费用相应的金额的付款。

如果质量保修金不够扣除相关维修、鉴定费用的，则超出质量保修金部分金额由分包人在保修期满后十日内支付给承包人。

34.10质量文明安全施工基金的具体比例及支付方式：

承包人和分包人约定：***% 作为文明安全施工专项基金，如分包人有“不安全文明施工的行为”，则在发生“不安全文明施工的行为”的次月工程款中扣除；如分包人的不安全文明施工的行为发生累计超过三次，则此文明施工专项基金将不予退回。

分包人应做到安全、文明施工，满足承包人现场文明施工的措施和要求；同时满足交通、环保、民扰和扰民等政府相关部门的规定和要求，免除业主和承包人因此可能遭受的任何形式的损失。承包人不承担任何与此有关的索赔。

35.材料、工程设备、工艺和检查、验收

35.1.3分包人所采购的材料等必须符合国家和地方及行业有关质量标准，并具有出厂合格证、材质鉴定单、复试复检报告，并在材料使用前必须提供样品，经承包人以及发包人认可后方可使用。未经承包人确认的材料分包人不得用于该工程，否则造成的损失由分包人全部承担。

36.计量

工程量清单计量方式，计量规则见附表。

每月25日双方办理月度中间计量，由分包人向承包人书面提交月度中间计量审核表(需加盖公章)，承包人按内部流程和规定进行审核。月度中间计量仅作为对分包人进度款支付依据，不作为最终结算依据，最终结算以承包人审批为准。

对分包人自行超出设计图纸范围及施工方案，及因分包人原因造成返工的工程量，承包人不予计量。

分包人应在每月的25日前按承包人规定的格式提交一式两份的月度中间计量报表，包括依据合同计量规则的工程量计算单及计量所需的一切证明资料，如截止到当月27日分包人仍未报送月度中间计量报表，则该月计量以承包人办理的为准。

38.工程竣工验收和结算

竣工验收：***

结算程序：***，经业主、监理、甲方共同验收合格后，按现场实际完成并经双方签字确认后的现场实际工程量，凡不按甲方提供的图纸规定的施工，均不予以计量；同时分包工程具备竣工条件时，分包人应按通用条件的要求，共提供 6 份完整的验收资料、验收报告和竣工图纸给承包人。在承包人未收到所需合格竣工资料前，合同双方同意预留人民币 5000元 作为竣工资料移交抵押金，此抵押金在双方资料移交后释放。

结算完成时间：***，分包人移交全部工程资料及结算资料且经承包人审核无误后，于 三个月内办理完成最终结算。分包人承诺在最终结算办理完后，如涉及到其分包范围内发生安全质量检查等需要配合的事宜，分包人必须无条件配合，如分包人拒绝配合，则发生的相应费用在其质保金中扣除。

分包人应在上述约定结算时限内配合承包人办理最终结算，如不配合则承包人应及时发函催告，分包人在接到结算催告函后7日内无来函回复或回复不配合的，视为分包人同意承包人按照已掌握的资料办理最终结算，最终结算以承包人办理的结果为准，分包人对此予以认可。

因分包人原因致结算不能及时办理的，承包人不承担逾期付款的违约责任。存在以下情形，属于因分包人原因导致结算不能办理：（1）未按期办理结算，拒绝接收承包人通知的；（2）未按期办理结算，收到承包人通知后在指定时间内不予回复的；（3）未按照合约要求保证结算质量，经多次沟通仍未改进的；（4）对结算结果表示异议，拒绝协商沟通，或在双方指定的时间内不进行协商沟通的；（5）恶意索赔或以其他方式拖延结算进度的。

40.违约

40.1.1分包人的其它违约情形：***义务,皆视为分包人违约。

40.1.2违约责任

（1）有关工期的违约责任

1）工期每延期一天，分包人向承包人支付违约金 2000 元，开始时间以承包人书面通知为准。

2）分包人原因造成月进度或节点进度滞后：***，分包人应承担违约金 1000 元/天；因分包人原因造成总工期延误的，分包人应另承担违约金2000 元/天，另扣除履约保证金的 10 %。

3）承包人每月对分包人施工进度考核一次，由于分包人原因连续两次达不到工期要求，承包人有权解除合同，并勒令分包人无条件退场。分包人必须无条件服从，并承担违约责任。

（2）有关质量的违约责任

如果因分包人的原因工程质量达不到国家或行业的质量检验评定标准，承包人有权单方终止本合同，分包人无条件退场并承担由此给承包人造成的全部经济损失，同时，分包人不再具有承包发包人的工程资格；工程必须一次验收达到合格标准，如不能一次验收达到合格标准，分包人必须无条件返修达到合格标准，若在规定的时间内仍未返修达到合格标准还应承担工程合同价款 2 %的违约金，工期不予延长，同时，分包人不再具有承包承包人的工程资格。

（3）有关安全文明的违约责任

1）分包人人员发生打群架及酒后闹事而给承包人及第三方造成的损失全部由分包人承担。同时承包人有权要求分包人支付500元- 1000 元违约金。

2）分包人在施工区内，严禁违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮、打架等不文明行为，打架一次罚款 500元，此费用在分包人所交纳的履约保证金中扣除（此罚款不代表免除分包人所有责任），直接参与者交派出所处理。

3）严禁使用年龄不满16周岁和年龄超过55周岁的现场一线作业人员，发现一次立即清退，分包人应承担违约金500 元。

（4）有关材料管理的违约责任

1）分包人必须提前一个月报送下月工程进度所需材料表至承包人项目进行审批，否则，按每延误一天，承担500元/天的违约金。

2）分包人应提前10日向承包人提供正式的甲供材料需用计划，甲供材料需用计划应按承包人要求填写，按每延误一天或不按要求填写，承担 500元/天的违约金。

（5）其他违约责任

1）分包人必须对承包人下达的控制工期的总进度计划、月进度计划进行分解，分解为周、日进度计划，并报承包人审批备案，进度必须按承包人进度计划按期或提前完成，否则视为违约，每延误一天，承担 1000 元/天的违约金。

2) 分包人为履行本合同对外签订的经济合同未提交承包人评审、合同原件未备案或备案不全、不及时、不真实，应向承包人支付违约金 1000 元/次。

3）因分包人未及时支付分供方款项，引起诉讼案件，应向承包人支付违约金 50000 元/次，并赔偿承包人的损失。

4）发生分包人不履行或不完全履行合同约定的义务其他情况时，分包人都要承担违约责任。约定了具体违约金的情况按照约定的违约金承担责任，没有约定具体违约金的分包人应按照承包人实际损失的125%进行赔偿。

5）如承包人根据合同附件《安全生产文明施工管理规定》、《安全防护标准化》超过二次给分包人发函要求分包人对现场文明施工进行整改，而分包人均没有整改到位，视为分包人违约，承包人有权在结算中扣除相应的安全文明施工费。

6）分包人将本工程转包、或同意第三者挂靠承揽本工程、或未经承包人同意进行分包，承包人有权没收其全部保证金，分包人应承担由此产生的全部法律责任，并且被停止在承包人处承接工程的资格。

7）分包人项目经理必须常驻项目，确保每月不少于25天，分包人代表及其组织如更换项目经理，分包人将支付每人每次人民币 0.5 万元的违约金；如更换项目主要管理人员，分包人将支付每人每次人民币 0.2 万元的违约金。

40.3 退场

分包人违反本分包合同通用条件40.3条应承担的违约责任：***%作为违约金。

40.4：***承担的违约责任：***，否则，承包人有权拒绝支付对分包人的工程款，分包人并承担由此带来的全部经济损失和法律责任。

40.5：***：***，在保修期内发生的一切质量问题，分包人应在24小时内赶到现场无偿修复；否则，承包人有权委托第三方从事维修工作，所发生的费用从对分包人预留的质保金中扣除，不足部分由分包人全责承担。

42.争议

争议解决方式双方约定，在履行分包合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，按下列第 2 种方式解决争议：

（1）将争议提交 仲裁委员会申请仲裁；

（2）依法向承包人总部所在地有管辖权的人民法院（即 西安市 ）提起诉讼。

43.保险

43.1分包人办理保险的义务按照通用条款执行。

43.2工程一切险 /

49.补充条款：（对照通用条款对需具体约定的予以补充完整约定）

49.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，合同双方均应采用书面形式联络，并指定各自的送达接收人和送达地点。

（1）承包人指定的接收人：***：****227电子邮箱：***

承包人接收文件的地点：***（EPC）项目部

邮政编码：***

（2）分包人指定的接收人：***：***：***

分包人接收文件的地点：***：***

（3）甲方拖欠线索受理方式：***：***：***

子邮箱：***

49.2任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应在实际变动前提前3天以书面形式通知对方。若无变更通知则按以上地址发送的函件，视为收悉。

49.3承包人和分包人双方应当及时签收另一方送达其送达接收人和送达地点的来往信函。拒不签收的，送达信函的一方可以采用特快专递或公证方式送达，由此增加的费用和（或）延误的费用由拒绝接收一方承担。

49.4分包人所使用的材料的等级、品种、强度等具体参数及施工做法应符合图纸和设计要求并满足发包人提出的要求并保证达标；因分包人质量不达标或不符合做法要求引起的返工，不予顺延工期，造成的损失有分包人承担经济赔偿责任。因分包人原因使分包合同未经备案所引起的相关责任由分包人全则承担。

49.5除采用书面形式联络外，与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，通过电子邮箱、短信、微信、QQ 等方式通知对方，均视为对方已接收。

49.6（1）按标化工地要求搞好现场美化，做到每天工完场清，保持现场整洁。

（2）乙方应搞好生活区管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

（3）按甲方要求设置消防设置，负责自用部分消防设施的费用。消防器材统一由甲方购置，乙方不得自制。公共使用品，由乙方负责维护、保管，损坏照价赔偿。

（4）甲方下发的企业环境管理体系文件中各种要求对乙方同样具有约束力，乙方承担由于违反有关规定所造成的一切后果。

附件：

附件1：***/承包人提供的设备材料

附件2：***、设施及临时工程

附件3：***

附件4：***

附件5:***

附件6：***

附件7：***

附件8：***

附件9：***

附件10：***

附件11：***

附件12：***

附件13：***

附件1：

业主/承包人提供的设备材料

附件2：

分包人提供的现场设备、设施及临时工程

除承包人提供的机械设备外的所有机械、设备均由分包人承担。
附件3：

项目经理任命书

（法 ******（公司 名称）的法定代表人，兹任命本公司的 （姓名）担任工程项目名称：***（EPC）项目的项目经理，其负责处理本分包工程以及与承包人之间的一切事宜以及签署的所有文件，我均予以承认。

项目经理：***：***：***

身份证号码（附身份证复印件）

单位名称（盖章）：***

法定代表人（签字或盖章）：***

身份证号码：（附身份证复印件）

联系电话：***

附件4

授权委托书

本授权委托书声明：***， ******我公司 现场材料负责人，负责 ******限公司 和瑞府工程总承包（EPC）项目现场材料管理工作。其职责包括和瑞府工程总承包（EPC）项目 同承包人材料员对分包人供材料进场、退场的验收以及材料领取，被授权代理人签署的材料进场、退场、材料领取等有关的事务，我均予以认可。

下附法人及委托人身份证扫描件

分包单位（盖章）:***

附件5：

建筑业企业工资支付承诺

致：*********限公司

和瑞府工程总承包（EPC）项目土 ******我公司 参与分包，为确保在该项目务工的农民工的合法权益不受侵犯，特做出如下承诺：

一、严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《劳动法》、《民法典》和《建设领域农民工工资支付监管暂行办法》等法律法规和规定。

二、严格按合同约定支付专业工程款和农民工工资。

三、做到用工企业与农民工依法签订劳动合同，合同内容明确工资支付方式、标准和结算时间等。

四、告知农民工享有的合法权益和其合法权益受到侵犯时的投诉部门和联系电话。

五、当发生以下几种情形时， ******我公司 交付的履约保证金及专业工程款中扣除：

1．故意拖延、拒不履行支付农民工工资义务，超过限定时间的；

2．因拖欠农民工工资引发群体性上访、越级上访或其它恶性事件的；

3．专业承包人规避、逃逸，致使农民工诉求的拖欠事项无法认定的。

4．发包人认定的其他需要动用保证金支付的情形。

单位：（电子印章）

年 月 日

附件6

安全生产协议书

为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，依照《安全生产法》、《建筑法》、《建筑工程安全生产管理条例》等有关规定，本着“总包统一负责、分包各负其责”的安全管理原则，强化安全生产管理，逐级落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保建设工程项目施工过程中操作人员的安全与健康，促进施工生产顺利进行，遵循公平、守法、诚信的原则，双方就本工程施工安全事项协商一致，订立本协议书。

一、工程概况

1、分包工程名称：***（EPC）项目土方开挖外运工程专业分包

2、分包工程地点：***、建元路以东

3、分包工程承包方式：***，即图纸施工内容全部包工、包料、包所有施工机械、机具及辅料的方式进行承包，包质量、包检验试验费用、包工期、包安全文明施工、包成品保护、包材料损耗、包场内运输、包现场所有材料的保卫防盗、包施工中工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利、包物价上涨因素、包开具正式增值税专用发票的形式承包的分包方式；包所有招标范围内技术资料整理、归档，所有原材料质量证明文件归档，按规范需要的原材料复试及设备标定、复检工作。施工过程中发生的本次招标工程的相关签证变更内容均属分包人承包范围；与土石方施工及其他专业分包的协调配合等一切为完成本工程所发生的费用，不因任何原因增加任何费用。空桩不计费，桩长以设计有效桩长为基准计量，超打部分不计费。

4、分包工程承包范围：***（EPC）项目土方开挖外运工程设计施工图的所有内容（含图纸会审纪要、设计变更、签证、技术核定、施工方案、技术交底中涉及到的全部施工等)。内容包含但不限于：***、挖基础土（电梯坑、集水坑、独基）及外运、挖桩间土及外运、淤泥外运等达到陕西省安全文明工地要求。有关本工程的图纸、施工方案、技术交底、报告及招标文件、工程规范中所含全部工作内容亦为本工程的承包范围。与其他队伍交叉作业时的配合等所有基础工程施工期间的施工现场安全保卫、环境保护（扬尘治理）、安全文明施工等一切与土方开挖外运工程相关的工作内容。本工程详细情况详见图纸，具体请与招标人项目招标负责人联系。

二、管理目标

1.现场杜绝重伤、死亡事故的发生；轻伤频率控制在千分之一以内。

2.场内的安全隐患整改率必须保证在规定时限内达到100 %，杜绝现场重大隐患、违章指挥，违章操作，违反劳动纪律”的出现。

3.做好施工现场的卫生防疫和食品卫生工作，采取有效措施防止传染病和食物中毒事件发生。

4.确保施工现场创建为陕西省安全文明工地；确保总包CI战略的要求。

5.落实西安市 政府治理大气污染及扬尘污染的措施，共同实现治理目标。

6.严格落实施工现场明火作业制度，加强监管，确保施工现场不发生火灾火警事故。做好施工现场的保卫工作，杜绝重大刑事案件发生。

7、严格落实集体食堂安全卫生管理制度，杜绝集体中毒事故发生。

三、安全生产要求和管理责任划分：

1.施工现场实行“总包统一负责，分包各负其责”的管理原则。总承包单位负管理责任，分包单位对分包工程的安全生产独自承担责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

2.分包单位应明确:***,现场负责人 ，专职安全管理人员 ，证书编号：***，身份证号：***，专职安全管理人员数量应根据作业工人数配备，50人以下配一名专职安全管理人员，50-200人配两名专职安全管理人员，200人以上至少配三名专职安全管理人员，分包人在施工过程中忽视安全生产，不服从总包方安全生产管理的，进行违章指挥、违章作业或因自身安全管理不善造成人身伤害或财产损失，事故责任由分包人独自承担。上述两人如需更换需报总承包单位同意后方可更换。分包单位在施工过程中忽视安全生产，不服从总包单位安全生产管理的，由于违章指挥、违章作业、违反劳动纪律或因自身安全管理不善造成人身伤害和经济损失，事故责任由分包单位独自承担。现场负责人和现场专职安全管理人员必须人证合一，必须在岗，如有违反脱岗一天罚款1000元。

3.分包单位必须是取得安全生产许可证和具备相应资质，并满足当地建设行政主管部门对分包单位的管理和要求。按规定为本单位施工人员办理合法用工手续和工伤保险，队伍入场应进行三级安全教育经考核合格后方可上岗，建筑施工特种作业人员必须经建设主管部门考核合格，取得建筑施工特种作业人员操作资格证书，方可上岗从事相应作业。否则，因非法用工或未经过安全教育就上岗而诱发的一切安全事故由分包单位承担责任。

4.分包单位进入施工现场后，必须遵守总承包单位现场各项安全生产规章制度，加强自身管理，履行己方责任，保证项目安全管理的能力，配置合格充足的安全生产专职管理人员，确保总承包单位安全文明管理目标的实现。因分包单位不按总承包单位要求组织施工，造成现场管理混乱、安全隐患严重、影响安全文明工地整体达标的或给交叉施工作业的其他分包单位造成不安全后果时，总承包单位有权对其给予经济处罚直至终止合同，清除出场，同时分包单位承担由此造成的经济损失和事故责任。

5.禁止分包单位将其承包的工程进行非法转包。如分包单位有非法转包行为，一切责任由分包单位承担。由此原因发生安全生产事故造成总承包单位或第三方受到损失的由分包单位赔偿一切损失。

6.分包单位应熟悉并能自觉遵守、执行JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范；自觉遵守、执行工程所在地建设行政主管部门或其相应的职能部门有关安全文明施工的各项规定，并且积极参加有关促进安全生产的各种活动，切实保障施工作业人员的职业健康安全。

7.分包单位应遵守总承包单位对现场的统一布置，分包单位在施工现场建临时库房、值班住宿、办公室等设施应提前向总承包单位提出申请，经总承包单位有关部门批准后方可占用，未经总承包单位批准，分包单位一律不准私自搭建临时设施。

8.分包单位投入到本工程中的全部机械设备及各类电动、手动工具必须是经过流程验收，验收要有验收记录和验收人员签字，验收不合格的设备严禁进场，进场的大中型设备应性能良好、质量合格，购买的设备要有厂家的营业执照，产品的生产许可证、质量合格证、出厂合格证、关键部位的质保书，特种设备要有产权登记证、超重机械制造监督检验证。符合国家、工程所在地建设行政主管部门或其相应的职能部门安全使用标准。若因分包单位违反操作规程及使用不符合安全标准的各类机械设备或电动、手动工具，总承包单位将给予收缴，在操作过程中造成的一切人身伤害和其他安全事故责任均由分包单位承担。

9.分包单位应按交叉施工安全管理规定负责本责任区域内的安全生产管理，总承包单位根据合同规定向分包单位提供完好的安全防护装置（如电梯井门、护栏、安全网、坑道口盖板等），经双方点验合格后由分包单位负责维护及日常使用，不准任意移动、破坏。确因施工作业必须改动时，需经总承包单位同意并采取临时防护设施后才准改动，否则分包单位承担一切责任。

10.分包单位在对动火作业、受限空间作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业、盲板抽堵、动土及断路作业八种高危作业必须实行作业许可申请，分包单位许可证申请前，提前考虑周边作业环境、施工设备、施工人员的合格性，防护措施到位的情况下，分包单位主管人员提出申请，项目部授权人才能签发出工作许可证，如违反此规定，由此造成的责任事故由分包单位承担。

11.分包单位必须执行下列安全管理制度：

11.1安全技术方案报批制度：***织设计和安全技术方案。分包单位自行编制的单项作业安全防护措施，须报总承包单位审批后方可执行，若改变原方案必须重新报批。

11.2分包单位必须执行安全技术交底制度、安全例会制度与班前安全教育制度，并做好跟踪检查管理工作。

11.3分包单位必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度：

11.3.1分包单位的项目经理、主管生产经理、技术负责人、专业安全管理人员须接受安全培训、考试合格后持有效证件方可组织施工；

11.3.2分包单位的工长、技术员、机械、物资等部门负责人须接受安全培训、按规定参加安全年审考核，没按规定定期进行审核的视为无证上岗；

11.3.3分包单位工人入场一律接受三级安全教育，考核合格后方准进入现场施工，如果分包单位的人员需要变动，必须提出计划报告总包，按规定进行教育、考核合格后方可上岗；分包单位入场后必须真实提供管理人员、施工人员花名册和身份证复印件，施工期间每月如有人员增加或递减，必须及时更新上报，如违反此规定，由此造成的责任事故由分包单位承担。

11.3.4分包单位的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有有效证件上岗；

11.3.5分包单位的工人变换施工现场或工种时，要进行转场和转换工种教育；

11.3.6分包单位必须执行周一安全活动一小时制度。

12、安全检查制度：

12.1分包单位必须接受总承包单位以及上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查，否则造成的后果均由分包单位承担；

12.2分包单位必须建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度，并且严格贯彻实施；

12.3分包单位必须设立专职安全人员实施安全生产检查制度及安全巡查制度。

13.分包单位必须严格执行安全检查整改消项制度，做到定人定时定措施整改。

14.分包单位必须执行安全防护设施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度：

14.1分包单位自带的各类施工机械设备，必须是符合质量安全技术标准，且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠；

14.2分包单位的中小型机械设备的安装、布置必须符合现场安全管理规定，安全防护设施搭建完自检后报总包验收合格后方可投入使用；

14.3分包单位的大型防护设施和大型机械设备，在自检的基础上申报总包，由总包组织进行专业验收；分包单位必须按规定提供设备技术数据，防护装置技术性能，设备履历档案以及防护设施支搭（安装）方案，其方案必须满足工程所在地建设行政主管部门或其相应的职能部门有关规定。

15.分包单位须执行安全防护验收制度和施工变化后交接检验制度。

16.分包单位必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。

17.分包单位必须预防和治理本单位的职业伤害与中毒事故。

18.分包单位必须严格执行职工因工伤亡报告制度：

18.1如果发生因工伤亡事故，分包单位应立即以最快捷的方式通知总包的安全部门或项目领导，报告事故的详情。同时积极组织抢救工作采取相应的措施，保护好现场。

18.2在抢救伤员时必须移动现场设备、设施者，要注意抢救过程中的安全，并做好相应的记录或拍照，总包为抢救提供必要的条件。

18.3分包单位要积极配合总包上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因分包人隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场，所造成的一切后果均由分包人承担。

18.4分包单位须承担因为自身的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任。

18.5如果发生因工伤亡事故，分包单位应积极配合总包做好事故的善后处理工作，伤亡人员为分包单位人员的，分包单位应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作，因此发生的资金费用由分包单位先行垫付，待事故调查确定相关方责任后，由责任方承担相关费用。因不能积极配合总包对事故进行善后处理而产生的一切后果由分包单位自负。

19.分包单位必须执行安全工作奖罚制度：***工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。

20.分包单位必须执行安全防范制度：

20.1分包单位要对分包工程范围内工作人员的安全负责；

20.2分包单位必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况，并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险；

20.3分包单位的分供商和其在现场雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条款；

20.4施工现场内，分包单位必须按总包的要求，在工人可能经过的每一个工作场所和其他地方均应提供充足和适用的照明，必要时要提供手提式照明设备；

20.5总包有权要求立刻撤走现场内的任何分包人队伍中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场，除非事先有总包方的书面同意；

20.6施工现场和工人操作面，必须严格按建设单位、中建股份指挥部、中建七局以及各上级部门规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥；

20.7对不符合安全规定的，总包安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准，所须费用从工程款中加倍扣除；

20.8凡重要劳动防护用品，必须符合相关规范标准及总包要求（含中建CI形象要求等）。如：***、安全带、安全网、漏电保护器、电焊机二次线保护器、配电箱、五芯电缆、脚手架扣件等。分包人对个人劳动防护用品发放应满足生产使用要求，并严格按规定要求配戴。否则，总包有权采取必要措施进行纠正。若因购置伪劣产品而发生事故和造成经济损失由乙方独自承担责任。

20.9分包单位应给所属职工提供必须的和有效的安全用品，如：***、安全带等，若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等其他的个人人身防护设备；

20.10分包单位应在进场后一个月天内，呈送安全管理防范方案，详述将要采取的安全措施和应急预案以及自身的安全管理条例，以报总包批准，但此批准并不减轻因分包单位原因引起的安全责任；

20.11分包单位应指定至少两名合格的且有经验的安全员负责安全方案和措施得到实施，并在班组建立安全巡查员制度。

四、现场文明施工及其人员行为的管理：

1.分包单位必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定，在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合总包CI战略的要求，按总包的规定执行，在施工过程中，对其全体员工的服饰、安全帽等进行统一管理；

2.分包单位应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为，保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，否则由此造成的一切损失和费用均由分包人自己负责；

3.分包单位应按照总包要求建立健全工地有关文明安全施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度，同时必须按照要求，采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路遗洒和垃圾清运等措施；

4.分包单位必须严格执行保安制度、门卫管理制度，工人和管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪、对人有礼貌，禁止上班喝酒、寻衅闹事；

5.分包单位在施工现场应按照国家、地方政府及行业管理部门有关规定，配置相应数量的专职安全管理人员，专门负责施工现场安全生产的监督、检查以及因工伤亡事故处理工作，分包人应赋予安全管理人员相应的权利，坚决贯彻“安全第一、预防为主，综合治理”的安全方针；

6.分包单位应严格执行国家的法律法规，采取适当的预防措施，以保证其劳务人员的安全、卫生、健康，在整个合同期间，自始自终在工人所在的施工现场和住所，配有医务人员、紧急抢救人员和设备，并且采取适当的措施以预防传染病，并提供应有的福利以及卫生条件。

7.分包单位在施工中应做到工完场清，将自身施工中产生的垃圾清运至现场指定垃圾点。如果分包人对自身施工遗留的垃圾不及时清理，影响了整个现场的安全文明施工，承包人有权委托他人清理，所发生的一切责任及费用均由分包人承担。

8.现场文明施工(含其施工范围周边临时道路的清扫工作，具体范围由承包人划分)，保证足够人员随时配合项目部的现场文明施工及CI覆盖和维护及现有临时设施的维护工作，确保每个工点每天有专人进行维护。要求工完场清，施工场地周围及施工作业面，工人宿舍区域随时保持整洁、干净。

9.分包单位及时负责本分包工程进出场材料、工器具的装卸及堆码等（包括所有的甲供材料，费用已含在综合单价中）。分包单位负责本分包工程进场材料的一次或多次转运并承担费用。

10.后勤及现场保卫工作，由分包单位自行负责，但须服从承包人安排管理。分包单位负责本标段甲乙双方财物保卫工作，承包人指派保卫负责监督。但所有分包单位承包范围内承包人提供给分包人施工使用的施工设施，由分包单位指定领用人在承包人材料部领取，并签字确认，如使用过程丢失，由分包单位按采购价全价赔偿。分包单位必须根据承包人项目部后勤管理办法实施，自备床铺、空调等生活设施，服从项目部统一管理，费用由分包单位承担。

11.在施工区内，严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮、打架等不文明行为，打架一次罚款2000元，此费用在分包单位所交纳的履约保证金中扣除（此罚款不代表免除分包人所有责任），直接参与者交派出所处理。

12、分包单位若开设工地食堂，必须取得《卫生许可证》，操作人员必须取得《健康体检合格证》和《卫生培训合格证》后方可开业经营。

五、安全防火管理

1.施工现场动用明火，应由分包单位施工人员提前到总承包方项目部安全部门申请办理动火证后方可施工，分包单位负责要加强动火人员的管理，落实安全措施；

2.分包单位严禁在场内任何地方私自设置库房保存易燃易爆品；

3.施工现场严禁吸烟，严禁无证动火；

4.分包单位施工过程中严禁埋压，圈占消防栓和其他消防设施，分包人必须自备足够数量的消防器材，并保证其有效。分包单位施工人员应了解灭火器材的性能和使用方法；

5.施工现场临时用电，应提前将电器设备的功率，用电部位报承包人安全部，经批准同意后方可使用。要按指定部位取得电源，不准超负荷用电，严禁乱接拉电线；

6.施工现场需停水、停电必须提前先向承包人工程部申请，经承包人工程部同意后方可施工；

7.施工现场有两个或两个以上单位施工时，双方之间要另签防火安全责任书；

8.分包单位要承担其施工现场内的一切防火、治安等事故责任；

9.分包单位在承包人重点防火部位施工，必须报承包人同意后并做好相应保护措施后方可施工；

10.如分包单位违反防火安全规定并造成后果，由分包单位将承担一切责任。

六、安全奖罚

总承包单位对分包单位的奖罚除按双方签订的《安全生产责任状》进行兑现外，还应按总承包单位的《安全生产管理制度》中的安全奖罚制度执行。由于分包单位自身原因受到政府机关处罚的，分包单位独自承担由此产生的一切责任。

七、协议生效与终止

本协议的签订并不免除分包单位应承担的协议中没有提及而政府法律、法规有相关规定的责任。本协议书在分包总承包单位进入现场时签订，一式两份，具有同等效力，由双方各持一份。本协议书自签订之日起生效，随双方签订的经济合同的终止同时终止。

承包人：***：

（电子印章） （电子印章）

（附安全员身份证复印件、安全员扫描件）

安全员身份证：***

附件7：***

职业健康安全协议书

承包人：*********限公司 （以下简称承包人）

分包人：***（以下简称分包人）

为了保证承包人能够按照“职业健康安全管理体系”的管理要求进行工程施工，分包人在分包工程施工时必须满足职业健康安全管理的要求。双方就职业健康安全事宜达成以下协议：

第一条：***，必须按照当地建筑行业的有关施工管理规定，办理相应的手续。

1、分包人参加本工程施工人员必须持有合法的做工手续，三证具全（身份证、暂住证、专业工上岗证），人证必须相符，人员更换必须及时通报承包人并补办手续，不得私招乱雇社会闲散人员和未成年人进入工地做工，对违反上述规定造成的任何后果，应由分包人承担全部责任。

2、分包人参加本工程施工的特种作业人员（如起重司机、登高架设、指挥、爆破工、电工、电气焊工、垂直运输机械司机和场内机动驾驶等）必须持有劳动部门颁发的特种作业人员操作合格证，并经身体健康检查合格后方能上岗作业。否则发生的任何后果，应由分包人承担全部责任。

3、分包人施工管理人员，必须按照建设部及当地有关规定持证上岗。

4、分包人应将参加本工程施工的人员花名册（造册内容：***、年龄、区域、三证号码及特种本或岗位证书号码等）报承包人一份备案。

第二条：***，必须接受入场职业教育安全和特种作业人员的体检，不接受入场教育人员和体检不合格人员一律不得上岗作业，体检费用由分包人承担。

在进行入场职业健康安全教育后，分包人应在承包人的安全教育记录上予以签认。

第三条：***人全面介绍本工程概况、场地环境、分包人施工范围，作业条件及工期进度、职业卫生安全管理体系等，以及安全、质量、防火、防盗、生活、卫生和交通安全、劳动纪律等有关注意事项。

第四条：***。分包人在组织作业前必须向承包人报出分包项目的施工方案和安全技术措施，并提出该项目的技术标准、操作规程、工艺流程和有关技术资料。

安全技术措施应详尽，切实可行，责任落实。措施未经承包人认可，不得实施作业，对强行组织施工所造成的一切损失，均由分包人承担。（措施报送承包人三日后仍无答复，则视承包人认可）。

第五条：***，承包人负有编制书面安全技术交底措施和卫生管理办法之责，分包人有权对交底措施和卫生管理办法提出合理改进意见，交底措施和卫生管理办法一经签认，便视分包人认可。分包人则必须严格按照交底措施和卫生管理办法进行施工管理，对未按交底措施和卫生管理办法组织施工而造成的一切后果，应由分包人负责。（对因交底措施和卫生管理办法不当而造成的损失应由承包人负责）。

第六条：***（兼）职安全员配备比例，根据进场人数、配备专（兼）职安全员；

分包人安全管理人员，必须认真履行职责，严格管理。积极配合承包人做好分包人人员和分包项目的日常安全教育和检查工作。分包人安全员应接受承包人安全部门和工地安全员的监督、检查、指导和统一管理。分包人应将确定的安全员名单报承包人备案。

第七条：***备和安全防护装置必须完好。并应办理点验，签认手续。

1、对承包人提供的施工机械设备，分包人必须执行持证上岗，定人定职责，并应认真执行相应的安全操作规程和管理制度。分包人人员要勤于维护保养，保持机况良好，以确保正常运行、安全使用。

2、分包人在施工中不得随意拆改，移动承包人提供的电源、电闸和电气设备，严禁自行拉接电源和拉闸送电，对分包人自备的电闸、手持电动工具必须按规定配置漏电电流不大于30毫安的漏电保安器。

3、对承包人所提供的各种脚手架、防护棚、安全网及已实施的安全防护措施，如不符合安全要求或施工不便时，分包人有权提出改进意见，在事先未争得承包人同意情况下，不得自行拆除、改动，否则，对由此产生的任何后果，均应由分包人承担。

4、分包人在施工中需使用自备机具或自行搭设架子及所采取的安全防护措施，应由分包人先进行检查、验收并报承包人，经检查确认合格方可使用，对未经承包人认可即行使用而造成的任何后果应由分包人负责。

第八条：***、乙双方均应建立严格的安全检查制度。

1、承包人定期组织安全生产，卫生、文明施工联合大检查，承包人在检查中发现分包人在安全、卫生、防火、文明等方面存在的隐患和问题，分包人必须在限期内认真整改，对限期内未整改或整改不彻底的，承包人有权处以停工整顿，对在此期间所造成的事故和因停工所造成的一切经济损失应由分包人负责。

2、分包人应严格按照施工现场安全、卫生检查要点，不定期的组织施工现场检查和整改，检查应有记录，整改要有措施，同时应以书面形式及时通报承包人。

3、承包人、分包人双方安全员均应坚持日巡回安全检查制度，承包人安全员在检查分包人有重大隐患时有权处以停工和发出书面隐患通知或整改指令书，对严重违章人员有权按照承包人的安全生产奖罚规定给以经济处罚。对屡教不改者，承包人有权予以清退出场。

第九条：***，违章作业、违反劳动纪律。

1、承包人、分包人双方管理人员均不得以任何借口违章指挥，强令施工人员冒险作业，对因此而造成的事故和损失应由违章指挥者负主要责任。

2、分包人施工人员有权拒绝来自各方的违章指挥，严格按照安全操作规程施工，严禁违章作业。违反劳动纪律野蛮施工。因严重违章、违纪而造成的事故和损失应由肇事者承担主要责任。

3、因分包人违章指挥，违章作业，违反劳动纪律、野蛮施工和管理不善而造成的他人伤害应由分包人承担全部责任。

第十条：***易燃、易爆、易损、有毒、危险品和防火、防盗、成品保护即环卫等方面有关规定，对违反上述规定而造成的一切严重后果应由分包人承担全部责任。

第十一条：***、安全带、手套、绝缘鞋，必须是符合标准、规定的合格产品。

第十二条：***，必须迅速通报承包人。重伤以上事故还应做好事故调查配合工作，同时应按当地有关规定做好伤者的医治、生活安置、工伤补偿等各项工作，由于打架斗殴或其他原因造成的伤害，由分包人按内部有关规定处理。

第十三条：***，必须履行《饮食卫生管理程序》

1、食堂建设必须取得《建设项目设计审查认可书》及《建设项目竣工认可书》后方可使用。

2、食堂从业人员必须取得《健康体检合格证》和《卫生培训合格证》后方可上岗。

3、食堂必须由资格单位验收，取得《卫生许可证》后方可开业经营。

4、食堂必须接受主管部门日常卫生监督。

第十四条：***，应按照有关规定进行治疗和安置。

第十五条：***，违反上述规定而被地方政府部门处以罚款或责令停工整顿，所造成的一切损失，应由分包人承担。

第十六条：***。自分包人签字、盖章之日起生效。

承包人：（电子印章） 分包人：（电子印章）

年 月 日 年 月 日
附件8

质量管理协议书

甲方：*********限公司

乙方：***

经协商，甲乙双方在已经签订的和瑞府工程总承包（EPC）项目土石方专业分包工程 分包合同范围内，另签订本质量管理协议，以明确双方质量责任并共同遵守。

第一条双方共同遵守国家《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等一系列有关工程质量管理的法律法规， ******总公司 制定的《建筑工程施工工艺标准》以及遵循《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB5 ****** 3）和西安市相关质量验收等一系列标准、规程、规范。

第二条 双方共同遵守 ******限公司 各项质量管理规章制度，贯彻执行质量管理体系手册和程序文件。

第三条、甲方和乙方之间是劳务分包合同关系，乙方与其雇佣的劳动者，是劳动合同关系，乙方作为用人单位对其劳动者所生产的产品质量负责。

第四条 分包工程质量标准的约定：***，但必须无偿配合承包人确保省优质工程，争创国家优质工程。

第五条 甲方的质量责任、权利和义务

1、对乙方施工质量进行监督、管理、检查，组织工程质量评审，发现不合格品有权责令乙方整改、停工整顿和经济处罚。

2、定期对乙方进行施工质量法律法规、方针政策、标准规范、规章制度的教育。

3、安排乙方施工生产任务的同时，对按规定程序审批的施工组织设计、施工方案向入场工人进行技术交底。

4、工程施工中，根据质量目标提出工程相关质量改进建议与措施。

5、有权制止乙方的违规作业，对重大违规行为有权责令其整改、停工整顿和经济处罚。

6、有权要求对专业素质差、违规指挥、不服从管理的乙方管理人员（或班组负责人）进行更换，对操作技能差、违规操作、不服从管理的施工人员责令其限期退场。

7、按照规定要求对乙方采购的材料和自带（含租赁）施工机具、设备、仪器等进行监督检查，有权拒绝乙方不合格产品进场（已经进场的，限期退场）。

8、如果乙方存在重大质量隐患拒不整改导致发生质量事故，乙方除承担经济责任及其他法律责任外，甲方有权终止专业/劳务分包合同，责令乙方限期退场。

第六条 乙方的质量责任、权利和义务

1、按照规定要求取得承包工程施工资质，并报甲方审查、备案。

2、遵守项目质量管理制度，并结合专业/劳务分包的具体内容和本项目的实际情况，对项目质量管理责任制和质量管理规章制度提出改进意见。

3、按照规定配备专职质量管理人员。质量管理人员素质符合规定要求，熟悉施工工艺标准、质量验收规范，要求相关人员持证上岗。

4、负责所雇佣特种作业人员的培训、考核和取证，确保特种作业人员持证上岗。

5、根据双方约定质量目标投入必要的人、财、物，保证工程质量创优目标顺利完成。

6、现场管理人员和所属班组按照要求参加甲方组织的技术交底，现场负责人合理安排身体素质、专业技术水平、质量意识均符合要求的人员上岗。

7、配合甲方，对所雇劳动者进行质量教育，组织班组开展质量教育、学习、宣传、检查、整改、质量竞赛等活动。

8、乙方管理人员必须跟班作业，严格按照方案、技术交底要求监督、指导班组施工，并做好相关记录。不得违规指挥或强令工人违反国家标准、规程、规范及设计图纸要求进行施工，发现违规作业及时制止，发现质量隐患或按原图纸设计施工可能造成质量隐患时，立即暂停施工，并立即上报甲方，待隐患排除后，经甲方许可后方可继续施工。甲方提出的要求违反国家标准、规程、规范时，可提出改进要求并可以拒绝甲方违规指挥。

9、承担所雇劳动者进行质量检查时所需仪器、设备及其校核费用。

10、不得使用（含租赁）国家明令淘汰、禁止使用的危及工程质量的工艺、材料和设备。

第七条 事故调查处理

1、发生重大质量事故，乙方必须第一时间上报甲方，由甲方牵头，甲乙双方参加，按照规定报告有关部门进行调查，查清事故原因，分清事故责任，提出对事故责任者的处理意见。

2、甲方违规指挥、不按照国家现行规范及相关标准执行、不按规定进行质量交底及组织施工，造成质量事故的，承担相应后果和经济损失。

3、乙方不服从甲方质量管理、违规作业、违反国家现行规范及相关标准、不按规定对班组进行技术交底、未按甲方交底内容执行及组织施工，造成质量事故的，承担相应后果和经济损失。

4、由于甲方原因造成的质量事故，乙方有权要求甲方进行经济赔偿。由于乙方主要责任造成的质量事故，由乙方承担违约责任。

第八条 质量处罚

1、凡发生质量事故，由于乙方主要责任造成的除承担相应法律责任和经济损失外，甲方还将按照损失和影响程度处以乙方1—10万元/次的罚款，并取消乙方合格分包商资格，直至清退出场。

2、因质量问题经地方政府主管部门检查后被通报，在省、市、中建总公司、局等上级部门和甲方、建设方、监理方组织的工程质量大检查（或施工现场综合考评检查中）被通报（或被判定为不合格），对乙方处以2—5万元/次罚款，并限期整改；如在限期内不能扭转质量状况，甲方有权将乙方清退出场。

3、在地方政府主管部门或者上级主管部门及甲方、建设方、监理方组织的工程质量大检查中，如发现质量通病，可按照附表一的标准对乙方予以处罚。如甲方发现质量问题整改不及时、改进工作效果差，经复查或后续检查中依然重复出现则按标准予以加倍处罚。

4、甲方如发现乙方在施工过程中使用劣质材料、半成品，提供虚假材质证明和实验报告，存在偷工减料的行为，一经核实，对乙方处以1—5万元/次的罚款；对于已使用在工程上的必须予以返工或返修、加固或请有资质的设计单位重新验算后按整改方案进行彻底整改，所造成的一切费用和损失由乙方承担。

5、工程竣工后在质量保修期内由于乙方施工质量原因引致的维修、罚款、索赔费用，全部由乙方承担。

6、以上处罚扣款，罚款经现场工程师确认，项目总工或项目经理审核后由项目财务部直接从工程款或进度款中扣除，罚款无须乙方签字认可。

第九条 其他（无）

承包人（电子印章）：***（电子印章）

附件9

******限公司

和瑞府工程总承包（EPC）项目部综合授权书

******限公司 ******本公司 ），系 ******的公司 。现向本公司【和瑞府工程总承包（EPC）项目】（以下简称该项目）签发授权书，项目部经理 袁疆（身份证号：******** ******本公司 就该项目相关事务行使权限：

一、项目部有权行使以下权限：

二、项目部无权决定或审批以下事项：

三、该项目不得超越权限，不得违规行使授权。该项目超越权限行使本授权书已明示禁止的事项，一律无效。该项目超越权限行使本授权书未明示授权的事项，除本公司书面形式予以追认，均属无效。

四、本授权未涉及事项，若该项目确有必要行使权限的，必须经本公司另行授权后，方可以本公司名义处理。

五、该项目在行使授权范围内 ******循公司 的各项规章制度。

六、除合同另有约定，该项目行使授权须加盖项目公章并由项目经理签字后生效，该项目所属任何机构或个人以任何形式签字、盖章均无效，本公司不承担任何责任。

七、该项目按照本授权书规定开展各项生产、经营和管理活动，本公司予以认可，并承担法律责任。否则，本公司概不承担任何法律责任。

八、本授权书与合同约定的授权类条款不一致的，以该合同约定的条款为准。

九、 ******本公司 盖章后生效，本公司有权随时变更或撤销本授权。

******限公司 （电子印章）

日期：***

附件10

和瑞府工程总承包（EPC）项目

疫情防控承诺书

******限公司 ：

为积极响应国家、省、市各级政府号召，全力做好疫情防控工作，提高疫情防控水平和应对能力，保障在岗人员身体健康和生命安全，避免疫情在本项目出现和传播，我公司特签订此承诺书。

承诺责任目标：

杜绝由于未能落实履行政府主管部门疫情防控各项要求而导致出现确诊病例的情形。

承诺责任期限：

自本疫情防控承诺书签订之日起至合同义务履行完毕为止。

承诺责任职责：

我公司将严格落实承包人疫情防控的各项管理要求，积极落实本单位的防疫体系建设、防疫物资储备等工作。同时，严格做好项目来返流动人员的防疫检查工作，一人一档建立实名制台账资料，并根据属地（社区）街道和承包人相关要求及时按实上报，杜绝出现漏报、瞒报、谎报等情形；疫情管控期间，不安排重点疫情地区（具体按市、区指挥部更新通知）人员返回本项目。

切实落实分包单位防控责任，加强项目在岗人员健康检查，完善相应设备设施，提供防疫用品，把各项防控和服务保障措施落实落细，并组织做好其他各项防疫工作。

合同义务履行过程中，如出现未能切实履行政府主管部门疫情防控各项政策要求和承包人防疫管控要求而导致本项目出现确诊病例，给本项目带来不良社会影响乃至经济、工期损失等情形，我公司将承担全部责任。

特此承诺。

分包人：***

年 月 日

附件11：***

和瑞府工程总承包（EPC）项目土方开挖外运工程专业分包清单计价表

工程名称：***（EPC）项目 分包类型：***/标段：

注：***、依据正式设计图纸、合同中分包工程量清单项目及计算规则内容报价，以上工程量为暂估数量，最终结算工程量以正式施工图纸为准，按照现场实际施工，双方确认的工程量为准。工程量达不到以上暂估数量时，乙方不得以工程量不足作为索赔的理由。

2、本合同价款采用全费用的固定综合单价包干项目（含税），包含但不限于人材机械进退场费（多次）、土石方开挖、装（卸）车费、弃土、转运、多次转运、外运、现场安全防护、道路清洁、场内外和沿线道路保洁、除降尘、排水、冬雨季施工、文明施工、周边协调（地方村镇市，业主、监理、渣土办、城管，交警，大气办、铁腕治霾办、环保局等）、挖后整平费、治安交通市容环卫环保渣土巡警申报和协调费、土石方施工期间罚款、夜间施工申报费、***交易中心土石方分中心的交易费、施工人员综合保险费、（水车，雾炮，喷淋，驶出施工现场清洁等根据监管单位要求扬尘治理标准要求所提供的机械设备）洒水养护费和防尘网覆盖，政府征收的相关费用缴纳及渣土、土石方准运证办理，环卫卫生费，抢险费，迎检费、分包人合理的管理费、利润、风险、税金等一切与本工程有关的费用；不分土石比例、土质、石方的硬度等情况，工程量按双方共同认可的实测挖方天然密实方体积计算。且固定综合单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。

分 包 人：***（盖章）

法人代表或授权代表：***（签字或盖章）

日 期：***

附件12：

最终结算人员授权委托书

本人 系 的法定代表人，现委托 （身份证号：***）为我方项目最终结算办理人员。办理人根据授权，以我方名义办理和瑞府工程总承包（EPC）项目土方开挖外运工程最终结算事宜。特此委托授权。

授 权 单 位：***(电子印章）

办 理 人：***：***：***

身份证号码：***：***

委权委托日期：***

身份证号码：（附身份证复印件）

法人身份证：（身份证正反面）

附件13：***

分包商账户信息确认函

我单位郑重申明以下帐户信息用于和瑞府工程总承包（EPC）项目土方开挖外运工程，明细为：

户 名：***

开户行：***

账号：***

单位（电子印章）：

备注：

1、如出现账户问题，责任由提供账户方全部承担。

2、如因提供方原因确需变更账户的，必须出具加盖电子印章的公函。

信息来源：***://mall.****.cn